2024年度房地产买卖合同:购房者与开发商之间关于住宅小区的购房协议2篇_第1页
2024年度房地产买卖合同:购房者与开发商之间关于住宅小区的购房协议2篇_第2页
2024年度房地产买卖合同:购房者与开发商之间关于住宅小区的购房协议2篇_第3页
2024年度房地产买卖合同:购房者与开发商之间关于住宅小区的购房协议2篇_第4页
2024年度房地产买卖合同:购房者与开发商之间关于住宅小区的购房协议2篇_第5页
已阅读5页,还剩24页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度房地产买卖合同:购房者与开发商之间关于住宅小区的购房协议本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2合同标的物1.3合同签订时间1.4合同签订地点1.5购房款支付方式及时间1.6房屋交付时间及条件1.7房屋面积及结构1.8房屋配套设施1.9房屋产权转移及登记1.10交付使用后的维修责任1.11违约责任1.12争议解决方式1.13合同生效及解除条件1.14合同附件第一部分:合同如下:1.1合同双方基本信息1.1.1.1全名:____________________1.1.1.2身份证号码:____________________1.1.1.3联系电话:____________________1.1.1.4通讯地址:____________________1.1.2.1全名:____________________1.1.2.2法人营业执照注册号:____________________1.1.2.3联系电话:____________________1.1.2.4通讯地址:____________________1.2合同标的物1.2.1房屋坐落:____________________1.2.2房屋面积:____________________平方米1.2.3房屋户型:____________________1.2.4房屋结构:____________________1.3合同签订时间1.3.1本合同签订日期为:____________________1.4合同签订地点1.4.1本合同签订地点为:____________________1.5购房款支付方式及时间1.5.1.1首付款:____________________元,于合同签订当日支付。1.5.1.2首付之后,每三个月支付一次,每次支付金额为:____________________元。1.5.2房屋交付前,买方应支付全部购房款。1.6房屋交付时间及条件1.6.1卖方应于____________________前将房屋交付给买方。1.6.2.1房屋竣工验收合格。1.6.2.2房屋产权证办理完毕。1.6.2.3房屋内设施齐全、完好。1.7房屋面积及结构1.7.1.1实际面积大于合同约定面积,超出部分按每平方米____________________元计价,买方支付超出部分房款。1.7.1.2实际面积小于合同约定面积,按每平方米____________________元退还买方房款。1.8房屋配套设施1.8.1房屋配套设施包括:____________________1.8.2.1补充缺失的配套设施。1.8.2.2退还买方相应的房款。1.9房屋产权转移及登记1.9.1卖方应于房屋交付之日起____________________内办理房屋产权转移手续,并将房屋产权证交付给买方。1.10交付使用后的维修责任1.10.1.1房屋主体结构、基础工程和设施设备的保修期限为____________________年。1.10.1.2保修期内,因卖方原因造成的房屋质量问题,卖方应负责维修或更换。1.10.1.3保修期外,房屋维修责任按国家相关法律法规执行。8.1违约责任8.1.1买方未按合同约定支付购房款的,应向卖方支付逾期付款违约金,违约金按应付款额的____________________%计算,自逾期之日起至实际付款之日止。8.1.2卖方未按合同约定交付房屋的,应向买方支付逾期交付违约金,违约金按每日____________________元计算,自约定交付之日次日起至实际交付之日止。8.1.3买方或卖方违反合同约定的其他条款,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。8.2争议解决方式8.2.1合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决。8.2.2协商不成的,任何一方均可向房屋所在地的人民法院提起诉讼。8.3合同生效及解除条件8.3.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。8.3.2.1双方协商一致,且不违反法律、行政法规的强制性规定。8.3.2.2因不可抗力导致合同无法履行。8.3.2.3一方违约,且违约方在违约后____________________日内未采取补救措施或补救措施不力。8.4合同附件8.4.1本合同附件包括:8.4.1.1房屋平面图8.4.1.2房屋配套设施清单8.4.1.3其他双方约定的文件8.5其他约定事项8.5.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。8.5.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。9.1合同变更9.1.1合同的变更需经双方书面同意,并签署书面变更协议。9.1.2合同变更协议与本合同具有同等法律效力。10.1合同解除10.1.1合同解除需符合法律规定的条件,并经双方书面同意。10.1.2合同解除后,双方应按照解除协议处理相关问题。11.1合同终止11.1.1合同终止后,双方应按照合同约定和法律规定处理相关事宜。12.1合同解除后的赔偿12.1.1合同解除后,双方应根据合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。13.1合同解除后的财产处理13.1.1合同解除后,双方应按照合同约定和法律规定处理相关财产。14.1合同解除后的债权债务14.1.1合同解除后,双方应按照合同约定和法律规定处理相关债权债务。第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方概念界定15.1.1本合同中所称的“第三方”是指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于中介机构、评估机构、担保机构、法律服务机构等。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围限于协助甲乙双方完成合同约定的相关事宜,包括但不限于:15.2.1.1房屋买卖合同的签订与履行;15.2.1.2房屋产权转移登记;15.2.1.3房屋价格评估;15.2.1.4房屋贷款担保;15.2.1.5法律咨询服务;15.2.1.6其他甲乙双方约定的服务。15.3第三方责任限额15.3.1第三方在履行本合同时,因自身原因导致甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任,赔偿金额不超过____________________元。15.3.2.1第三方的专业能力和服务质量;15.3.2..2第三方在履行合同时可能发生的风险;15.3.2..3甲乙双方在签订合同时的约定。15.4第三方责任免除15.4.1.1因不可抗力导致合同无法履行;15.4.1.2因甲乙双方未履行合同义务导致合同无法履行;15.4.1.3因甲乙双方未提供必要的信息或资料导致合同无法履行;15.4.1.4因法律法规变更导致合同无法履行。15.5第三方责任划分15.5.1.1第三方应按照合同约定履行职责,并对自身行为负责;15.5.1.2第三方在履行合同时,应确保其行为符合法律法规及行业标准;15.5.1.3第三方在履行合同时,如需甲乙双方提供协助,应提前告知并取得双方同意。15.6第三方介入流程15.6.1第三方介入的流程如下:15.6.1.1甲乙双方与第三方协商确定服务内容、费用及责任;15.6.1.2甲乙双方与第三方签订服务协议,明确双方的权利义务;15.6.1.3第三方按照服务协议履行职责,并向甲乙双方报告工作进展;15.6.1.4第三方完成服务后,甲乙双方对服务结果进行验收。15.7第三方变更与解除15.7.1第三方如需变更或解除服务协议,应提前通知甲乙双方,并取得双方同意。15.7.2第三方变更或解除服务协议后,甲乙双方应根据变更或解除后的协议继续履行合同。15.8第三方保密义务15.8.1第三方在履行合同时,应遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密和个人隐私。15.9第三方责任追究15.9.1若第三方违反本合同约定的责任义务,甲乙双方可要求第三方承担相应的法律责任。15.10第三方争议解决15.10.1第三方在履行合同时与甲乙双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.房屋平面图详细要求:准确标注房屋的房间布局、尺寸、门窗位置、阳台等。说明:房屋平面图是合同的重要组成部分,用于明确房屋的具体结构和尺寸。2.房屋配套设施清单详细要求:详细列出房屋内所有配套设施的名称、型号、数量等。说明:配套设施清单是合同附件,用于确保房屋交付时配套设施的完整性和准确性。3.房屋产权证详细要求:提供房屋产权证的复印件,并保证其真实有效。说明:房屋产权证是证明房屋产权归属的法定文件,是合同履行的重要依据。4.房屋竣工验收报告详细要求:提供房屋竣工验收报告的复印件,并保证其真实有效。说明:竣工验收报告是房屋质量合格的证明,是合同履行的重要依据。5.房屋价格评估报告详细要求:提供房屋价格评估报告的复印件,并保证其真实有效。说明:价格评估报告是确定房屋交易价格的重要依据。6.房屋贷款合同详细要求:提供房屋贷款合同的复印件,并保证其真实有效。说明:房屋贷款合同是买方贷款购房的协议,是合同履行的重要依据。7.房屋维修保养协议详细要求:提供房屋维修保养协议的复印件,并保证其真实有效。说明:维修保养协议是确保房屋在交付后得到及时维修和保养的协议。8.第三方服务协议详细要求:提供第三方服务协议的复印件,并保证其真实有效。说明:第三方服务协议是甲乙双方与第三方签订的协议,用于明确第三方的服务内容和责任。说明二:违约行为及责任认定:1.买方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定支付购房款。责任认定:买方应向卖方支付逾期付款违约金,违约金按应付款额的1%计算,自逾期之日起至实际付款之日止。示例:若买方未按合同约定支付首付款,应向卖方支付首付款总额的1%作为违约金。2.卖方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定交付房屋。责任认定:卖方应向买方支付逾期交付违约金,违约金按每日100元计算,自约定交付之日次日起至实际交付之日止。示例:若卖方未按合同约定日期交付房屋,应向买方支付每日100元的违约金。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:第三方未按服务协议履行职责。责任认定:第三方应承担相应的赔偿责任,赔偿金额不超过服务协议约定的赔偿限额。示例:若第三方未能按时完成房屋价格评估,应向甲乙双方支付赔偿金。4.双方违约行为及责任认定违约行为:甲乙双方均未履行合同义务。责任认定:双方应根据各自违约情况承担相应的责任,并赔偿对方因此遭受的损失。示例:若甲乙双方均未按合同约定支付购房款和交付房屋,双方应根据各自未履行义务的程度承担相应的责任。全文完。2024年度房地产买卖合同:购房者与开发商之间关于住宅小区的购房协议1本合同目录一览1.合同双方的基本信息1.1购房者基本信息1.2开发商基本信息2.房地产基本情况2.1房地产的位置、面积、用途等2.2房地产的权属情况3.购房价格及支付方式3.1购房总价3.2支付方式及时间4.房地产交付条件及时间4.1交付条件4.2交付时间5.房地产产权转移登记5.1登记时间5.2登记费用6.房屋装修及配套设施6.1装修标准6.2配套设施7.保修及维修7.1保修期限7.2维修责任8.交房后的物业管理8.1物业管理公司8.2物业管理费用9.违约责任9.1购房者违约责任9.2开发商违约责任10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决方式11.合同解除条件11.1解除条件11.2解除程序12.合同生效及终止12.1生效条件12.2终止条件13.其他约定事项13.1其他约定事项14.合同附件及补充协议14.1合同附件14.2补充协议第一部分:合同如下:第一条合同双方的基本信息1.1购房者基本信息1.1.1购房者姓名:____________________1.1.2购房者身份证号码:____________________1.1.3购房者联系电话:____________________1.1.4购房者通信地址:____________________1.2开发商基本信息1.2.1开发商名称:____________________1.2.2开发商营业执照号码:____________________1.2.3开发商联系电话:____________________1.2.4开发商通信地址:____________________第二条房地产基本情况2.1房地产的位置、面积、用途等2.1.1房地产地址:____________________2.1.2房地产面积:____________________(平方米)2.1.3房地产用途:住宅2.1.4房地产土地性质:____________________2.2房地产的权属情况2.2.1房地产产权证号:____________________2.2.2房地产产权人:____________________2.2.3房地产权利限制情况:____________________第三条购房价格及支付方式3.1购房总价:人民币____________________元整3.2支付方式及时间:3.2.1首付款:人民币____________________元整,于合同签订之日起____________________个工作日内支付。3.2.2余款支付方式:____________________3.2.3余款支付时间:____________________第四条房地产交付条件及时间4.1交付条件:4.1.1房屋结构完整,主体工程验收合格。4.1.2房屋内外装饰装修工程完成。4.1.3配套设施设备安装到位,正常运行。4.1.4物业管理等相关手续齐全。4.2交付时间:____________________年____________________月____________________日。第五条房地产产权转移登记5.1登记时间:购房者自房屋交付之日起____________________个工作日内办理产权转移登记手续。5.2登记费用:人民币____________________元整,由购房者承担。第六条房屋装修及配套设施6.1装修标准:____________________6.2配套设施:6.2.1供水、供电、供气、供暖等基础设施;6.2.2电梯、消防、安防等公共设施;6.2.3绿化、景观、休闲等社区配套设施。第七条保修及维修7.1保修期限:7.1.1房屋主体结构、地基基础和主体墙面的保修期限为____________________年;7.1.2供水、供电、供气、供暖等基础设施的保修期限为____________________年;7.1.3电梯、消防、安防等公共设施的保修期限为____________________年。7.2维修责任:7.2.1在保修期内,因房屋本身质量问题造成的损坏,由开发商负责维修;7.2.2因购房者不当使用、擅自改动房屋结构等原因造成的损坏,由购房者自行负责维修。第八条交房后的物业管理8.1物业管理公司8.1.1物业管理公司名称:____________________8.1.2物业管理公司资质证书:____________________8.2物业管理费用8.2.1物业管理收费标准:____________________元/平方米·月8.2.2物业管理费用缴纳时间:____________________第九条违约责任9.1购房者违约责任9.1.1购房者未按时支付购房款的,应向开发商支付违约金,违约金为应付款项的____________________%。9.1.2购房者未按时办理产权转移登记的,应向开发商支付违约金,违约金为____________________元。9.2开发商违约责任9.2.1开发商未按时交付房屋的,应向购房者支付违约金,违约金为每日____________________元,直至房屋交付。9.2.2开发商交付的房屋不符合合同约定的,应负责修复或退还购房者已支付的购房款。第十条争议解决方式10.1争议解决途径10.1.1当事人双方应友好协商解决争议。10.1.2协商不成,任何一方均可向房屋所在地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决方式10.2.1诉讼应遵循我国《民事诉讼法》的规定。10.2.2诉讼费用由败诉方承担。第十一条合同解除条件11.1解除条件11.1.1一方违约,另一方有权解除合同。11.1.2因不可抗力导致合同无法履行的,双方均可解除合同。11.2解除程序11.2.1提出解除合同的一方应书面通知另一方。11.2.2解除合同后,双方应按照约定处理已履行的合同义务。第十二条合同生效及终止12.1生效条件12.1.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。12.2终止条件12.2.1合同约定的义务履行完毕。12.2.2合同约定的解除条件成就。第十三条其他约定事项13.1其他约定事项13.1.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。13.1.2本合同一式两份,双方各执一份。第十四条合同附件及补充协议14.1合同附件14.1.1房地产权属证明文件;14.1.2房屋平面图;14.1.3装修标准及配套设施清单。14.2补充协议14.2.1本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入的定义本合同所称第三方,是指在购房过程中,提供中介、咨询、评估、监理等服务的独立第三方机构或个人。1.2第三方介入的范围1.2.1房地产买卖过程中的中介服务;1.2.2房地产项目的咨询、评估、监理等服务;1.2.3与购房相关的其他专业服务。第二条甲乙双方的权利与义务2.1甲方的权利与义务2.1.1甲方可自行选择是否需要第三方介入,并有权对第三方服务进行监督和评价。2.1.2甲方可要求第三方提供真实、准确、全面的服务信息。2.1.3甲方可要求第三方在合同约定的范围内履行服务义务。2.2乙方的权利与义务2.2.1乙方应积极配合甲方选择第三方,并确保第三方具备相应的资质和能力。2.2.2乙方应监督第三方服务的质量,并对第三方服务提出改进意见。2.2.3乙方应确保第三方在合同约定的范围内履行服务义务。第三条第三方的责任与责任限额3.1第三方的责任第三方在履行服务过程中,因故意或重大过失导致甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。3.2责任限额3.2.1第三方的责任限额为本合同约定的购房总价款的____________________%。3.2.2超过责任限额的损失,由甲方或乙方自行承担。第四条第三方服务的费用4.1第三方服务的费用由甲方承担,具体费用标准由甲乙双方与第三方协商确定。4.2第三方服务的费用应在合同签订前支付,支付方式及时间由甲乙双方与第三方协商确定。第五条第三方服务合同的签订5.1第三方服务合同应由甲乙双方与第三方共同签订,合同内容包括服务内容、服务期限、服务费用、保密条款等。5.2第三方服务合同与本合同具有同等法律效力。第六条第三方服务的监督与评价6.1甲乙双方有权对第三方服务的质量进行监督和评价。6.2第三方应接受甲乙双方的监督和评价,并针对评价结果进行改进。第七条第三方服务的终止7.1如第三方服务存在重大违约行为,甲乙双方有权终止第三方服务。7.2第三方服务终止后,甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。第八条第三方与其他各方的划分说明8.1第三方作为独立的服务提供者,其责任仅限于合同约定的服务范围,不涉及本合同中甲乙双方的权利义务关系。8.2第三方与其他各方(包括甲乙双方)之间应明确划分责任,避免责任交叉。第九条保密条款9.1第三方在服务过程中获取的甲乙双方的相关信息,应予以保密。9.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后____________________年。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论