版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程合同工程验收与交付标准本合同目录一览1.验收准备1.1验收人员组成1.2验收时间安排1.3验收资料要求2.工程质量验收2.1验收标准与方法2.2验收流程2.3验收记录3.工程量验收3.1工程量计算方法3.2验收过程3.3验收结果4.工程交付4.1交付条件4.2交付程序4.3交付时间5.验收与交付标准5.1设计规范与标准5.2施工规范与标准5.3验收标准与规范6.验收不合格的处理6.1不合格原因分析6.2处理措施6.3处理结果7.工程验收争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序7.3争议解决期限8.验收费用8.1验收费用承担8.2验收费用支付方式8.3验收费用结算9.验收与交付时间调整9.1时间调整原因9.2调整程序9.3调整结果10.验收与交付相关资料保存10.1资料保存期限10.2资料保存方式10.3资料查阅11.验收与交付责任11.1验收方责任11.2交付方责任11.3第三方责任12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约责任免除14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.验收准备1.1验收人员组成验收人员由发包方、承包方、监理单位、设计单位及有关专家组成,具体人员名单及职责应在验收前10日由发包方通知承包方。1.2验收时间安排验收时间应选择在工程具备验收条件后5个工作日内进行,具体时间由发包方与承包方协商确定。1.3验收资料要求验收资料包括但不限于:施工图纸、设计变更文件、施工记录、验收记录、材料合格证明、检验报告、竣工图等。2.工程质量验收2.1验收标准与方法工程质量验收应按照国家相关工程质量验收规范和标准进行,采用现场检查、查阅资料、仪器检测等方法。2.2验收流程验收流程包括:资料审查、现场检查、仪器检测、验收会议、验收报告编制、验收结论确认。2.3验收记录验收记录应详细记录验收时间、地点、人员、过程、结果及存在问题,并由验收人员签字确认。3.工程量验收3.1工程量计算方法工程量计算应严格按照合同约定和设计图纸进行,采用工程量清单计价方法。3.2验收过程验收过程中,承包方应提供工程量计算书,验收人员应对照工程量清单进行核对。3.3验收结果验收结果应明确工程量计算的准确性,如有差异,双方协商解决。4.工程交付4.1交付条件工程交付前,承包方应完成工程验收,确保工程质量合格,并提交完整的交付资料。4.2交付程序交付程序包括:承包方提交交付申请、发包方审查交付资料、组织验收、签署交付确认书。4.3交付时间交付时间应在合同约定的工程完工日期后5个工作日内完成。5.验收与交付标准5.1设计规范与标准验收与交付标准应符合国家现行设计规范、标准及相关技术文件要求。5.2施工规范与标准验收与交付标准应符合国家现行施工规范、标准及相关技术文件要求。5.3验收标准与规范验收标准与规范应包括但不限于:质量标准、安全标准、环保标准、消防标准等。6.验收不合格的处理6.1不合格原因分析验收不合格时,承包方应分析原因,并及时采取措施进行整改。6.2处理措施承包方应根据不合格原因制定整改措施,经发包方同意后实施。6.3处理结果整改完成后,承包方应重新进行验收,直至验收合格为止。8.验收费用8.1验收费用承担验收费用由发包方承担,包括但不限于验收人员交通、住宿、餐费等费用。8.2验收费用支付方式验收费用应在验收完成后5个工作日内由发包方支付给承包方。8.3验收费用结算验收费用结算以实际发生费用为准,由双方共同确认后进行结算。9.验收与交付时间调整9.1时间调整原因因不可抗力、设计变更、材料供应等原因导致验收与交付时间无法按原计划执行的,双方可协商调整时间。9.2调整程序时间调整需由承包方提出书面申请,经发包方确认后生效。9.3调整结果时间调整后,双方应重新签订补充协议,明确新的验收与交付时间。10.验收与交付相关资料保存10.1资料保存期限验收与交付相关资料应保存至工程保修期满后5年。10.2资料保存方式资料保存采用纸质和电子两种方式,并确保资料完整、安全。10.3资料查阅任何一方需查阅验收与交付相关资料时,应提前5个工作日向对方提出书面申请。11.验收与交付责任11.1验收方责任验收方应对验收过程的公正性、客观性负责,确保验收结果的准确性。11.2交付方责任交付方应保证工程质量达到合同约定的标准,确保工程交付后的正常使用。11.3第三方责任第三方(如监理单位、设计单位等)应按照合同约定,对工程质量、进度等进行监督和控制。12.合同解除与终止12.1合同解除条件在合同履行过程中,如发生严重违约行为,任何一方均有权解除合同。12.2合同终止条件合同约定的工程验收合格且交付后,合同自行终止。12.3合同解除与终止程序合同解除或终止前,双方应协商一致,并签订解除或终止协议。13.违约责任13.1违约情形包括但不限于:未按期完成工程、工程质量不合格、擅自修改设计、未按合同约定支付费用等。13.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.3违约责任免除因不可抗力等原因导致违约,违约方可免除部分或全部违约责任,但需提供相应证明。14.其他约定事项14.1争议解决合同履行过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。14.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4合同附件本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.5通知送达本合同中涉及的通知,应以书面形式送达至对方,自送达之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方邀请或委托,参与合同执行、监督或提供专业服务的独立实体,包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、评估机构、咨询公司等。2.第三方介入的条件2.1第三方介入应经甲乙双方协商一致,并在合同中明确约定。2.2第三方介入应符合法律法规及行业标准,且第三方应具备相应的资质和能力。3.第三方介入的程序3.1甲乙双方应共同确定第三方的选择标准和程序。3.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订书面合作协议,明确各方的权利、义务和责任。4.第三方权利4.1第三方有权根据合作协议,对合同执行情况进行监督和检查。4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。4.3第三方有权根据检查结果,提出改进建议或采取措施。5.第三方义务5.1第三方应严格按照合作协议履行职责,确保合同执行的公正性和有效性。5.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露。5.3第三方应按约定的时间、地点和质量要求完成相关工作。6.第三方责任6.1第三方应承担因其自身原因导致的合同执行偏差、延误或损害的责任。6.2第三方责任限额6.2.1第三方责任限额应根据第三方的资质、服务性质和合同约定进行确定。6.2.2第三方责任限额应在合作协议中明确,并经甲乙双方签字确认。6.3第三方责任免除6.3.1因不可抗力等原因导致第三方无法履行职责,第三方不承担责任。6.3.2第三方因甲乙双方提供的信息不准确或存在误导而导致的损失,第三方不承担责任。7.第三方与其他各方的划分说明7.1第三方与甲乙双方的关系是独立的,第三方不参与甲乙双方的内部事务。7.2第三方对甲乙双方的权利、义务和责任,仅限于合作协议的约定。7.3第三方对合同执行过程中产生的争议,应协助甲乙双方进行解决。8.第三方介入后的合同调整8.1第三方介入后,甲乙双方应根据实际情况,对合同进行必要的调整。8.2合同调整应经甲乙双方和第三方协商一致,并在合作协议中明确。8.3合同调整后的条款,具有同等法律效力。9.第三方介入后的合同解除与终止9.1第三方介入期间,如发生合同解除或终止的情况,甲乙双方应协商一致。9.2合同解除或终止后,第三方应根据合作协议的约定,处理相关事宜。9.3合同解除或终止后,甲乙双方应根据合同约定,处理与第三方的关系。10.第三方介入后的争议解决10.1第三方介入期间,如发生争议,甲乙双方应通过协商解决。10.2协商不成的,可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。10.3第三方介入后的争议解决,不影响第三方与其他各方的关系。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及设计变更文件要求:图纸应清晰、完整,设计变更文件应注明变更原因、变更内容、变更日期及影响。2.附件二:施工记录要求:记录应真实、完整,包括施工进度、质量、安全等。3.附件三:验收记录要求:记录应详细记录验收时间、地点、人员、过程、结果及存在问题。4.附件四:材料合格证明要求:证明材料应真实、有效,包括材料名称、规格、生产日期、生产厂家等。5.附件五:检验报告要求:报告应真实、客观,包括检验项目、检验方法、检验结果等。6.附件六:竣工图要求:图应清晰、完整,标注工程名称、施工日期、施工单位等。7.附件七:验收报告要求:报告应详细记录验收过程、结果、存在问题及整改措施。8.附件八:工程量计算书要求:计算书应详细列出计算过程、计算方法及计算结果。9.附件九:交付确认书要求:确认书应详细记录交付时间、交付内容、交付条件等。10.附件十:验收费用结算单要求:结算单应详细列出验收费用项目、金额、支付方式等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按期完成工程责任认定:承包方未按合同约定完成工程,每延误一天,应向发包方支付合同总价1%的违约金。示例:承包方应于2024年6月30日前完成工程,但实际完成时间为2024年7月15日,承包方应支付15天的违约金。2.违约行为:工程质量不合格责任认定:承包方交付的工程存在质量问题,每发现一处,承包方应承担修复责任,并赔偿由此造成的损失。示例:发包方在验收中发现一处质量问题,承包方应在验收后5日内修复,并承担修复费用。3.违约行为:擅自修改设计责任认定:承包方未经发包方同意擅自修改设计,造成损失,承包方应承担全部责任。示例:承包方在施工过程中,未按设计图纸进行施工,导致工程出现安全隐患,承包方应承担全部责任。4.违约行为:未按合同约定支付费用责任认定:发包方或承包方未按合同约定支付费用,每逾期一天,应向对方支付应付款项的1%滞纳金。示例:发包方应于2024年6月30日前支付工程款,但实际支付时间为2024年7月10日,发包方应支付10天的滞纳金。5.违约行为:泄露商业秘密责任认定:任何一方泄露商业秘密,应承担相应的法律责任,并赔偿对方损失。示例:发包方发现承包方泄露了其商业秘密,承包方应承担法律责任,并赔偿损失。全文完。2024年度建筑工程合同工程验收与交付标准1本合同目录一览第一条合同双方信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设工期第三条合同签订依据3.1相关法律法规3.2政府部门审批文件3.3投资方要求3.4技术规范和标准第四条工程验收与交付标准4.1工程质量标准4.2工程安全标准4.3工程环保标准4.4工程交付条件4.5工程验收程序第五条验收与交付时间5.1验收与交付时间安排5.2验收与交付时间延期处理第六条验收与交付过程中的费用6.1验收与交付过程中的费用承担6.2验收与交付过程中产生的费用计算方法6.3验收与交付过程中费用的支付方式第七条验收与交付过程中出现的问题处理7.1问题发现及报告7.2问题处理程序7.3问题解决后的验收与交付第八条合同变更与解除8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件8.3合同变更与解除的程序第九条违约责任9.1违约行为的认定9.2违约责任的承担9.3违约责任的追究方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决机构第十一条合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理第十二条合同附件12.1附件一:工程验收与交付标准明细表12.2附件二:工程验收与交付过程中费用明细表12.3附件三:其他相关文件第十三条合同签署13.1合同签署时间13.2合同签署地点13.3合同签署方式第十四条合同附件14.1合同附件一:工程验收与交付标准明细表14.2合同附件二:工程验收与交付过程中费用明细表14.3合同附件三:其他相关文件第一部分:合同如下:第一条合同双方信息1.1合同双方名称甲方:房地产开发有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式第二条工程概况2.1工程名称住宅小区一期工程2.2工程地点市区路号2.3工程规模总建筑面积:100,000平方米住宅楼:10栋配套设施:幼儿园、超市、停车场等2.4工程类型住宅、商业、配套设施2.5工程建设工期合同工期:36个月第三条合同签订依据3.1相关法律法规《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等3.2政府部门审批文件市区建设局颁发的《建筑工程施工许可证》3.3投资方要求甲方提供的投资方要求文件3.4技术规范和标准GB502032011《建筑工程施工质量验收统一标准》等第四条工程验收与交付标准4.1工程质量标准符合GB502032011《建筑工程施工质量验收统一标准》等国家标准4.2工程安全标准符合GB503452010《建筑工程安全生产管理条例》等国家标准4.3工程环保标准符合GB5082013《建筑工程施工环境保护规范》等国家标准4.4工程交付条件1.工程主体结构验收合格2.室内外装饰装修完成3.供水、供电、供气、通讯等配套设施齐全4.工程无安全隐患4.5工程验收程序1.乙方在工程完成前通知甲方进行验收2.甲方组织验收小组进行验收3.验收合格后,双方签署验收报告第五条验收与交付时间5.1验收与交付时间安排合同工期届满后60日内完成验收与交付5.2验收与交付时间延期处理如因乙方原因导致验收与交付延期,每延期一日,乙方应向甲方支付相当于工程日进度款的千分之二的违约金第六条验收与交付过程中的费用6.1验收与交付过程中的费用承担1.验收过程中产生的合理费用由乙方承担2.甲方承担验收小组的差旅费6.2验收与交付过程中产生的费用计算方法按照实际发生费用计算6.3验收与交付过程中费用的支付方式验收合格后,甲方在15个工作日内支付乙方验收与交付过程中的费用第七条验收与交付过程中出现的问题处理7.1问题发现及报告1.乙方在验收过程中发现的问题,应及时报告甲方2.甲方应在收到报告后3个工作日内给予答复7.2问题处理程序1.双方协商解决问题2.协商不成的,提交仲裁机构解决7.3问题解决后的验收与交付1.问题解决后,乙方重新进行验收2.验收合格后,双方签署验收报告,完成交付第八条合同变更与解除8.1合同变更的条件1.合同双方协商一致2.因不可抗力等原因导致合同无法继续履行8.2合同解除的条件1.合同双方协商一致解除合同2.因一方违约导致合同无法继续履行3.出现不可抗力,导致合同无法履行8.3合同变更与解除的程序1.双方签署书面变更或解除协议2.通知对方及相关部门3.协商确定解除后的善后事宜第九条违约责任9.1违约行为的认定1.乙方未按合同约定完成工程2.乙方违反工程质量、安全、环保标准3.乙方未按时支付工程款4.甲方未按时履行付款义务9.2违约责任的承担1.违约方承担违约金,违约金数额为合同金额的千分之五2.因违约行为造成损失,违约方应承担赔偿责任9.3违约责任的追究方式1.双方协商解决2.协商不成的,提交仲裁机构解决第十条争议解决10.1争议解决方式1.协商解决2.仲裁3.诉讼10.2争议解决程序1.双方协商解决2.协商不成的,提交仲裁机构解决3.仲裁机构裁决或法院判决10.3争议解决机构1.仲裁机构:仲裁委员会2.法院:市区人民法院第十一条合同生效与终止11.1合同生效条件1.合同双方签署并盖章2.政府部门审批3.合同约定的其他条件11.2合同终止条件1.工程验收与交付完毕2.合同双方协商一致解除合同3.因不可抗力导致合同无法履行11.3合同终止后的处理1.双方签署合同终止确认书2.清算合同项下剩余款项3.处理合同终止后的善后事宜第十二条合同附件12.1附件一:工程验收与交付标准明细表12.2附件二:工程验收与交付过程中费用明细表12.3附件三:其他相关文件第十三条合同签署13.1合同签署时间合同签署时间为2024年1月1日13.2合同签署地点合同签署地点为市区路号13.3合同签署方式合同双方代表在合同上签字盖章,合同自双方签字盖章之日起生效。第十四条合同附件14.1附件一:工程验收与交付标准明细表14.2附件二:工程验收与交付过程中费用明细表14.3附件三:其他相关文件(如设计图纸、施工方案等)第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方的定义本合同中,第三方是指除合同双方(甲方和乙方)之外,因合同履行需要介入合同关系的第三方单位或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、仲裁机构、律师事务所等。1.2第三方介入的范围第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、工程评估、争议解决、法律咨询等。第二条第三方责任限额2.1第三方责任限额的设定第三方在履行职责过程中,因自身原因造成合同双方损失,应承担相应的赔偿责任。第三方责任限额由合同双方在合同中约定,具体数额根据第三方职责和潜在风险确定。2.2第三方责任限额的执行1.第三方在履行职责时,应遵守合同约定,超出责任限额部分的责任由其自行承担。2.合同双方在发现第三方超出责任限额的行为时,应及时通知第三方,并要求其承担相应责任。第三条第三方介入的程序3.1第三方介入的申请1.合同双方协商一致,认为需要第三方介入时,应向第三方发出介入申请。2.第三方在收到申请后,应在合理期限内给予答复。3.2第三方介入的确认1.第三方接受介入申请后,应在合同双方见证下,签署介入协议。2.介入协议应明确第三方的职责、权利和义务。第四条第三方权利和义务4.1第三方权利1.第三方有权根据合同约定和自身职责,独立行使职权。2.第三方有权要求合同双方提供必要的资料和协助。4.2第三方义务1.第三方应遵守国家法律法规和合同约定,公正、公平地履行职责。2.第三方应保护合同双方的合法权益,不得泄露合同双方的商业秘密。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与合同双方的关系第三方与合同双方是委托与被委托的关系,第三方应服务于合同双方的共同利益。5.2第三方与监理单位的关系当第三方为监理单位时,其与合同双方的关系为监理与被监理的关系,监理单位应监督合同双方的履约情况。5.3第三方与检测机构的关系当第三方为检测机构时,其与合同双方的关系为检测与被检测的关系,检测机构应客观、公正地检测工程质量。5.4第三方与评估机构的关系当第三方为评估机构时,其与合同双方的关系为评估与被评估的关系,评估机构应独立、客观地评估工程价值。5.5第三方与仲裁机构的关系当第三方为仲裁机构时,其与合同双方的关系为仲裁与被仲裁的关系,仲裁机构应公正、公平地处理合同双方的争议。第六条第三方介入的费用承担6.1第三方介入费用的承担第三方介入费用由合同双方按照合同约定承担,具体费用由合同双方在合同中约定。6.2第三方介入费用的支付1.第三方介入费用应在第三方完成工作后,由合同双方按照约定支付。2.支付方式由合同双方在合同中约定。第七条第三方介入的期限7.1第三方介入期限的设定第三方介入期限由合同双方在合同中约定,具体期限根据第三方职责和工程进度确定。7.2第三方介入期限的延长1.因合同双方原因导致第三方介入期限延长的,双方应协商一致,延长介入期限。2.延长介入期限的,第三方介入费用应相应增加。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入终止的条件1.合同双方履行完毕,无需第三方介入。2.第三方完成工作,合同双方解除第三方介入协议。8.2第三方介入终止的程序1.合同双方签署第三方介入终止协议。2.第三方在终止协议签署后,应在合理期限内完成工作交接。第九条第三方介入的保密义务9.1第三方保密义务的设定第三方在介入过程中,应遵守保密义务,不得泄露合同双方的商业秘密。9.2第三方保密义务的执行1.第三方应制定保密措施,确保保密义务的履行。2.第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程验收与交付标准明细表详细要求:包括工程质量、安全、环保等各项验收标准的具体指标和要求。附件说明:此表作为工程验收的依据,需在工程完工前由乙方提交甲方审核。2.附件二:工程验收与交付过程中费用明细表详细要求:列出验收与交付过程中产生的各项费用,包括但不限于检测费、评估费、咨询费等。附件说明:此表用于合同双方结算验收与交付过程中的费用。3.附件三:其他相关文件详细要求:包括但不限于设计图纸、施工方案、施工进度计划、变更记录、验收报告等。附件说明:此附件包含合同执行过程中产生的所有重要文件,用于证明合同履行情况。4.附件四:第三方介入协议详细要求:包括第三方介入的职责、权利、义务、费用、期限等。附件说明:此协议是第三方介入合同关系的基础,需在第三方介入前签订。5.附件五:合同变更协议详细要求:包括变更的原因、内容、生效时间、双方责任等。附件说明:此协议用于记录合同变更情况,需在变更发生时签订。6.附件六:合同解除协议详细要求:包括解除的原因、生效时间、双方责任等。附件说明:此协议用于记录合同解除情况,需在合同解除时签订。7.附件七:违约金计算方法详细要求:包括违约金的计算公式、计算方法、支付时间等。附件说明:此附件用于计算违约金,需在合同中明确约定。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间完成工程责任认定标准:每延期一日,乙方应向甲方支付相当于工程日进度款的千分之二的违约金。示例说明:若合同约定工期为36个月,实际工期为42个月,则乙方应支付(4236)×1000×0.2%×工程总进度款的违约金。2.违约行为:乙方违反工程质量、安全、环保标准责任认定标准:乙方应承担相应的修复费用,并赔偿由此给甲方造成的损失。示例说明:若因乙方原因导致工程质量不合格,乙方需承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。3.违约行为:甲方未按时支付工程款责任认定标准:每逾期一日,甲方应向乙方支付相当于未付款项千分之一的违约金。示例说明:若合同约定每月支付工程款100万元,实际支付日期延迟5天,则甲方需支付5×100×0.1%的违约金。4.违约行为:第三方在介入过程中泄露商业秘密责任认定标准:第三方应承担相应的法律责任,并赔偿由此给合同双方造成的损失。示例说明:若第三方在监理过程中泄露甲方商业秘密,第三方需承担法律责任,并赔偿甲方损失。5.违约行为:合同一方未履行保密义务责任认定标准:违约方应承担相应的法律责任,并赔偿由此给对方造成的损失。示例说明:若甲方在合同履行过程中泄露乙方商业秘密,甲方需承担法律责任,并赔偿乙方损失。全文完。2024年度建筑工程合同工程验收与交付标准2本合同目录一览1.工程验收标准1.1验收范围1.2验收条件1.3验收程序1.4验收标准2.交付标准2.1交付条件2.2交付程序2.3交付质量2.4交付文件3.验收与交付时间安排3.1验收时间3.2交付时间3.3逾期验收与交付的处理4.验收与交付责任划分4.1发包人责任4.2承包人责任4.3第三方机构责任5.验收与交付过程中的争议解决5.1争议解决方式5.2争议解决期限5.3争议解决费用6.验收与交付过程中的费用6.1验收费用6.2交付费用6.3其他相关费用7.验收与交付过程中的技术支持7.1技术支持范围7.2技术支持方式7.3技术支持费用8.验收与交付过程中的安全与环保要求8.1安全要求8.2环保要求8.3违规处理9.验收与交付过程中的资料保存与归档9.1资料保存9.2资料归档9.3资料保密10.验收与交付过程中的保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.验收与交付过程中的法律法规适用11.1适用法律法规11.2法律冲突处理12.验收与交付过程中的合同变更12.1变更程序12.2变更内容12.3变更生效13.验收与交付过程中的违约责任13.1违约情形13.2违约责任13.3违约赔偿14.验收与交付过程中的合同解除14.1解除条件14.2解除程序14.3解除后果第一部分:合同如下:1.工程验收标准1.1验收范围1.1.1工程验收范围包括但不限于:主体结构、地基基础、屋面、墙面、地面、门窗、水电、消防、通风、照明、设备安装等。1.2验收条件1.2.1工程按设计要求全部完成,且施工质量符合国家及行业相关标准。1.2.2施工单位已将工程所涉及的各项资料、文件整理齐全,并报发包人审核。1.2.3工程已通过相关部门的验收,并取得相关合格证明文件。1.3验收程序1.3.1发包人应于工程完成后的规定时间内组织验收。1.3.2验收前,承包人应提前通知发包人,并提供验收所需的资料。1.3.3验收过程中,双方应共同对工程进行检查,并记录验收结果。1.4验收标准1.4.1工程质量应符合国家及行业相关标准,如:GB、JGJ、YB等。1.4.2工程外观应整洁、美观,无明显缺陷。1.4.3工程功能应符合设计要求,使用效果良好。2.交付标准2.1交付条件2.1.1工程按设计要求全部完成,且施工质量符合国家及行业相关标准。2.1.2施工单位已将工程所涉及的各项资料、文件整理齐全,并报发包人审核。2.1.3工程已通过相关部门的验收,并取得相关合格证明文件。2.2交付程序2.2.1发包人应于工程完成后的规定时间内组织交付。2.2.2交付前,承包人应提前通知发包人,并提供交付所需的资料。2.2.3交付过程中,双方应共同对工程进行检查,并记录交付结果。2.3交付质量2.3.1工程质量应符合国家及行业相关标准,如:GB、JGJ、YB等。2.3.2工程外观应整洁、美观,无明显缺陷。2.3.3工程功能应符合设计要求,使用效果良好。2.4交付文件2.4.1承包人应向发包人提供完整的工程交付文件,包括:施工图纸、施工记录、验收报告、合格证明文件等。3.验收与交付时间安排3.1验收时间3.1.1验收时间应不晚于工程完成后的30天内。3.1.2发包人有权要求承包人在规定时间内完成验收。3.2交付时间3.2.1交付时间应不晚于工程完成后的30天内。3.2.2发包人有权要求承包人在规定时间内完成交付。3.3逾期验收与交付的处理3.3.1逾期验收或交付的,承包人应按照合同约定承担相应责任。3.3.2逾期验收或交付的,发包人有权要求承包人支付逾期违约金。4.验收与交付责任划分4.1发包人责任4.1.1发包人负责组织验收和交付工作。4.1.2发包人负责验收和交付过程中的资料审核。4.1.3发包人负责验收和交付过程中的争议解决。4.2承包人责任4.2.1承包人负责完成工程验收和交付工作。4.2.2承包人负责提供验收和交付所需的资料。4.2.3承包人负责验收和交付过程中的技术支持。5.验收与交付过程中的争议解决5.1争议解决方式5.1.1争议双方应通过协商解决争议。5.1.2若协商不成,争议双方可选择仲裁或诉讼方式解决争议。5.2争议解决期限5.2.1争议双方应在争议发生后的30天内提出争议解决申请。5.2.2争议解决期限自争议双方提出争议解决申请之日起计算。5.3争议解决费用5.3.1争议解决费用由败诉方承担。6.验收与交付过程中的费用6.1验收费用6.1.1验收费用由发包人承担。6.2交付费用6.2.1交付费用由发包人承担。6.3其他相关费用6.3.1其他相关费用包括但不限于:咨询费、鉴定费、仲裁费、诉讼费等,由双方协商解决。8.验收与交付过程中的安全与环保要求8.1安全要求8.1.1施工过程中,承包人应遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准。8.1.2承包人应设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。8.1.3施工现场应设置必要的安全防护设施和警示标志。8.2环保要求8.2.1施工过程中,承包人应遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规和标准。8.2.2施工现场应采取有效措施,减少噪声、粉尘、废水等污染物的排放。8.2.3施工结束后,承包人应负责清理施工现场,恢复原状。9.验收与交付过程中的资料保存与归档9.1资料保存9.1.1承包人应将工程验收和交付过程中的相关资料保存至少5年。9.1.2资料应按照规定的格式和内容进行整理、归档。9.2资料归档9.2.1资料归档应包括但不限于:施工图纸、施工记录、验收报告、合格证明文件等。9.2.2资料归档应按照发包人要求进行分类和编号。9.3资料保密9.3.1资料保密应遵守国家有关保密的法律、法规和标准。9.3.2除法律法规另有规定外,未经发包人同意,承包人不得泄露资料内容。10.验收与交付过程中的保密条款10.1保密内容10.1.1本合同项下涉及的技术、商业秘密等应予以保密。10.1.2保密内容应包括但不限于:设计方案、技术参数、施工工艺、工程进度等。10.2保密期限10.2.1保密期限自合同签订之日起计算,至合同终止后5年。10.3违约责任10.3.1承包人违反保密条款,泄露保密内容的,应承担违约责任。10.3.2承包人因违反保密条款造成发包人损失的,应依法赔偿。11.验收与交付过程中的法律法规适用11.1适用法律法规11.1.1本合同适用中华人民共和国法律、法规和行业标准。11.1.2本合同如与法律法规相抵触,以法律法规为准。11.2法律冲突处理11.2.1如发生法律冲突,双方应通过友好协商解决。11.2.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.验收与交付过程中的合同变更12.1变更程序12.1.1合同变更应经双方书面同意。12.1.2合同变更应明确变更内容、变更时间及变更后的权利义务。12.2变更内容12.2.1变更内容应包括但不限于:验收标准、交付时间、费用等。12.3变更生效12.3.1合同变更自双方签字盖章之日起生效。13.验收与交付过程中的违约责任13.1违约情形13.1.1承包人未按合同约定完成工程验收和交付的。13.1.2发包人未按合同约定支付验收和交付费用的。13.2违约责任13.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失等。13.3违约赔偿13.3.1违约赔偿金额应按照实际损失计算,但最高不超过合同总价的一定比例。14.验收与交付过程中的合同解除14.1解除条件14.1.1合同一方严重违约,经另一方催告后仍未改正的。14.1.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行的。14.2解除程序14.2.1解除合同应书面通知对方,并说明解除理由。14.2.2合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工程及费用。14.3解除后果14.3.1合同解除后,双方应各自承担相应的责任。14.3.2合同解除不影响已发生的权利义务的履行。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念15.1.1本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、调解机构等。15.1.2第三方应具备相应的资质和资格,并能够独立、公正地履行其职责。16.第三方介入的职责与权利16.1第三方职责16.1.1监理单位:负责监督工程的施工过程,确保工程质量符合合同要求。16.1.2检测机构:负责对工程材料、构件等进行检测,确保其质量符合标准。16.1.3评估机构:负责对工程进行评估,提供评估报告。16.1.4调解机构:负责处理合同履行过程中的争议,提出调解方案。16.2第三方权利16.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以履行其职责。16.2.2第三方有权根据合同约定和实际情况,提出合理化建议。17.第三方介入的程序17.1第三方介入的申请17.1.1甲乙双方协商一致后,可以向第三方提出介入申请。17.1.2第三方应在收到申请后的规定时间内给予回复。17.2第三方介入的启动17.2.1第三方介入后,应立即开展相关工作,包括但不限于:现场考察、资料审查、检测评估等。17.2.2第三方应在介入过程中保持独立、公正,不得偏袒任何一方。18.第三方介入的费用18.1第三方介入费用应由甲乙双方根据合同约定分摊。18.2第三方介入费用应在合同中明确具体金额和支付方式。19.第三方责任限
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2022-2023学年山西省太原市新希望双语学校高二(上)期末语文试卷
- 一年级语文下册期末试卷分析
- 班主任工作范文九年级班主任工作计划16
- 《创新思维与领导力》课件
- 辽宁石油化工大学引进人才协议书
- 连带责任合同模板
- 7.2.3.2施工阶段的合同管理质量管理-程志76课件讲解
- 再见小树林绘本课件
- 《QE品质分析方法》课件
- 《宋元明佛教》课件
- GB/T 44351-2024退化林修复技术规程
- 2024-2025学年重庆七中八年级(上)第一次月考物理试卷(含答案)
- 水利工程外观质量标准、观感检查项目外观质量现场评定表、外观质量评定表、评定报告格式
- 短视频策划、制作与运营知识学习考试题库(含答案)
- 2024年环保知识生态建设知识竞赛-林业有害生物防治知识竞赛考试近5年真题集锦(频考类试题)带答案
- 2024年新人教版四年级数学上册《教材练习1练习一(附答案)》教学课件
- 2023-2024学年人教版高中信息技术必修一第二章第一节《解决问题的一般过程和用计算机解决问题》教案
- 2024商业地产策划定位和规划设计合同书模板
- 玉溪大红山铁矿二期北采区采矿施工组织设计
- DB41-T 2704-2024 森林抚育技术规程
- 2024-2025学年全国中学生天文知识竞赛备赛试题库(含答案)
评论
0/150
提交评论