2024年市政道路施工安全免责协议范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年市政道路施工安全免责协议范本本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.合同目的和原则2.1目的2.2原则3.施工安全要求3.1安全措施3.2安全培训3.3安全监督4.免责范围4.1免责事项4.2免责条件5.责任和义务5.1施工方责任5.2监理方责任5.3政府部门责任6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决程序7.合同生效和终止7.1生效条件7.2终止条件8.违约责任8.1违约行为8.2违约责任9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限10.合同变更和补充10.1变更程序10.2补充条款11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序12.合同解除后的处理12.1责任承担12.2费用结算13.合同附件13.1附件一13.2附件二14.其他14.1适用法律14.2合同份数14.3其他约定第一部分：合同如下：第一条定义和解释1.1定义“甲方”：指市政道路工程的建设单位或委托方。“乙方”：指承担市政道路工程施工的单位。“市政道路工程”：指甲方委托乙方施工的市政道路工程项目。“施工安全”：指在市政道路工程施工过程中，确保施工人员、设备、材料以及周围环境的安全。1.2解释本合同中对相关术语的解释，如有不一致之处，以合同中的解释为准。第二条合同目的和原则2.1目的本合同旨在明确甲方和乙方在市政道路工程施工过程中的安全责任，确保施工安全，保障合同双方的合法权益。2.2原则安全第一，预防为主；各方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准；合同双方应共同努力，确保施工安全。第三条施工安全要求3.1安全措施乙方应按照国家有关安全生产的法律、法规和标准，制定详细的施工安全措施，包括但不限于：施工现场的安全防护设施；施工机械、设备的安全操作规程；施工人员的安全教育培训；施工过程中的安全检查和巡查。3.2安全培训乙方应对所有施工人员进行安全教育培训，确保施工人员具备必要的安全知识和操作技能。3.3安全监督甲方应设立专门的安全监督机构，对乙方施工过程中的安全进行监督，发现问题及时纠正。第四条免责范围4.1免责事项乙方未按照本合同规定采取安全措施；乙方施工人员违反操作规程；乙方未按照要求进行安全培训；不可抗力因素。4.2免责条件免责事项发生时，甲方应在收到乙方书面通知后五个工作日内确认，并在确认后五个工作日内书面通知乙方。第五条责任和义务5.1施工方责任确保施工安全，防止事故发生；及时报告施工过程中的安全事故；对施工过程中发生的事故承担责任。5.2监理方责任对乙方施工过程中的安全进行监督；及时发现并纠正施工过程中的安全问题；对施工过程中发生的事故承担责任。5.3政府部门责任政府部门应按照国家有关安全生产的法律、法规和标准，对市政道路工程施工安全进行监督和管理。第六条争议解决6.1争议解决方式合同双方发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。6.2争议解决程序争议发生后，双方应自收到对方书面通知之日起三十日内协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条合同生效和终止8.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效前，双方应按照约定履行合同约定的准备工作。8.2终止条件合同约定的工期届满或工程竣工；双方协商一致，达成终止合同协议；由于不可抗力导致合同无法履行；一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未纠正；法律、法规规定的其他终止情形。第九条违约责任9.1违约行为乙方未按合同约定完成施工任务；乙方未按合同约定采取安全措施；甲方未按合同约定支付款项；一方违反保密条款；一方违反合同终止条款。9.2违约责任纠正违约行为；支付违约金；恢复或赔偿因违约行为造成的损失；承担因违约行为引起的法律责任。第十条保密条款10.1保密内容本合同涉及的技术、商业和其他敏感信息均为保密内容。10.2保密期限保密期限自合同生效之日起至合同终止后三年止。第十一条合同变更和补充11.1变更程序任何一方要求变更合同内容，应提前三十日以书面形式通知对方，经双方协商一致后，由双方签署书面变更协议，作为本合同的组成部分。11.2补充条款合同双方可根据实际情况，经协商一致，签订补充协议，作为本合同的组成部分。第十二条合同解除12.1解除条件合同目的无法实现；一方严重违约；不可抗力导致合同无法履行；法律、法规规定的其他解除情形。12.2解除程序一方要求解除合同时，应提前三十日以书面形式通知对方，并说明解除原因。对方应在收到通知后十五日内书面答复。第十三条合同解除后的处理13.1责任承担乙方应按照合同约定完成已施工部分的工作；甲方应按照合同约定支付已完成的工程款项；双方应共同处理合同解除后的遗留问题。13.2费用结算合同解除后，双方应按照合同约定和实际完成情况，进行费用结算。第十四条其他14.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数本合同一式四份，甲方、乙方、监理方和合同签订地的人民法院各执一份。14.3其他约定本合同未尽事宜，由双方协商解决。协商不成的，按国家有关法律法规执行。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的概念和范围15.1定义本合同中“第三方”是指除甲方和乙方以外的，为合同的履行提供专业服务、技术支持或中介服务的个人、法人或其他组织。15.2范围安全监督和评估；工程设计和咨询；质量检测和监理；资金管理和支付；法律咨询和仲裁。16.第三方介入的程序16.1介入申请任何一方需第三方介入时，应提前三十日以书面形式通知对方，并说明介入原因、第三方的基本情况以及预期介入的具体内容和时间。16.2介入审批对方应在收到介入申请后十五日内，以书面形式答复是否同意第三方介入。同意介入的，双方应共同与第三方签订三方协议。17.第三方责任和权利17.1责任严格按照国家相关法律法规和行业标准提供服务；对提供的服务质量负责，确保服务质量符合合同约定；对在提供专业服务过程中知悉的商业秘密和技术信息保密；对因自身原因导致的服务缺陷或失误承担相应的法律责任。17.2权利根据合同约定，获取相应的服务费用；在提供专业服务过程中，对乙方施工过程提出合理意见和建议；在合同履行过程中，享有与合同相关的知情权和参与权。18.第三方与其他各方的划分说明18.1甲方与第三方甲方应与第三方签订三方协议，明确双方的权利义务和责任界限。甲方对第三方的选择和监督负有责任。18.2乙方与第三方乙方应与第三方签订合作协议，明确双方的权利义务和责任界限。乙方应配合第三方的工作，并承担因配合不当造成的损失。18.3第三方与监理方第三方在监理方监督下开展工作，监理方有权对第三方的工作进行监督和检查，第三方应配合监理方的监督工作。19.第三方责任限额19.1限额设定第三方责任限额应根据第三方提供服务的性质、风险程度和服务费用等因素综合考虑，由双方在签订三方协议时约定。19.2限额执行第三方在履行合同过程中，如因自身原因造成损失，应承担限额内的赔偿责任。超出限额部分，根据合同约定或法律规定由相关方承担。19.3限额调整如第三方责任限额在合同履行过程中出现不合理或失衡的情况，经双方协商一致，可对责任限额进行调整。20.争议解决20.1争议处理第三方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。20.2争议解决程序争议发生后，双方应自收到对方书面通知之日起三十日内协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：市政道路施工安全免责协议范本详细要求：本附件为市政道路施工安全免责协议的范本，用于指导甲方和乙方签订具体的免责协议。2.附件二：施工安全措施清单详细要求：本附件为施工安全措施的清单，包括安全防护设施、安全操作规程、安全培训内容等。说明：本清单详细列出了施工过程中应采取的安全措施，供乙方执行。3.附件三：施工人员安全培训记录详细要求：本附件记录了施工人员接受安全培训的情况，包括培训时间、内容、考核结果等。说明：本记录用于证明施工人员已接受必要的安全培训。4.附件四：安全检查和巡查记录详细要求：本附件记录了施工现场的安全检查和巡查情况，包括检查时间、发现的问题、整改措施等。说明：本记录用于监督施工安全措施的落实情况。5.附件五：施工安全事故报告详细要求：本附件为施工安全事故的报告模板，用于记录事故发生的时间、地点、原因、损失等情况。说明：本报告用于分析事故原因，防止类似事故再次发生。6.附件六：第三方介入协议详细要求：本附件为第三方介入协议的模板，用于明确第三方介入的范围、责任、权利等。说明：本协议用于规范第三方在合同履行过程中的行为。7.附件七：合同变更协议详细要求：本附件为合同变更协议的模板，用于记录合同变更的内容、原因、生效日期等。说明：本协议用于规范合同变更的程序和效力。8.附件八：合同解除协议详细要求：本附件为合同解除协议的模板，用于记录合同解除的原因、生效日期等。说明：本协议用于规范合同解除的程序和效力。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成施工任务；乙方未按合同约定采取安全措施；甲方未按合同约定支付款项；一方违反保密条款；一方违反合同终止条款。2.责任认定标准：违约行为发生时，由违约方承担违约责任；违约行为导致损失时，违约方应赔偿损失；违约行为构成重大违约时，对方有权解除合同。3.示例说明：乙方未按合同约定完成施工任务，导致工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因工期延误造成的损失。乙方在施工过程中未采取必要的安全措施，导致安全事故发生，乙方应承担事故的全部责任，包括赔偿损失和承担法律责任。甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金，并赔偿因逾期付款造成的损失。全文完。2024年市政道路施工安全免责协议范本1本合同目录一览1.定义与解释1.1协议定义1.2术语解释2.当事人信息2.1施工单位信息2.2监理单位信息2.3政府相关部门信息3.协议目的与范围3.1协议目的3.2协议范围4.安全责任与义务4.1施工单位安全责任4.2监理单位安全责任4.3政府相关部门安全责任5.安全管理制度与措施5.1安全管理制度5.2安全措施6.安全教育与培训6.1施工单位安全教育6.2监理单位安全教育6.3政府相关部门安全教育7.安全检查与验收7.1安全检查7.2安全验收8.事故处理与责任追究8.1事故报告与调查8.2事故责任追究8.3事故赔偿9.法律、法规与政策9.1适用法律9.2政策规定10.协议生效与期限10.1协议生效10.2协议期限11.协议变更与解除11.1协议变更11.2协议解除12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.其他13.1其他约定事项13.2通知与送达14.协议附件14.1附件一：安全管理制度14.2附件二：安全措施14.3附件三：安全教育材料第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1协议定义1.1.1本协议所称“市政道路施工安全免责协议”是指为保障市政道路施工过程中各方安全责任，明确各方权利义务，经施工单位、监理单位及政府相关部门协商一致，就施工安全免责事项所签订的协议。1.2术语解释1.2.1“施工单位”指承担市政道路施工任务的施工单位。1.2.2“监理单位”指对市政道路施工过程进行监理的单位。1.2.3“政府相关部门”指负责市政道路施工安全监管的政府部门。2.当事人信息2.1施工单位信息2.1.1施工单位名称：________________2.1.2施工单位地址：________________2.1.3联系人：________________2.1.4联系电话：________________2.2监理单位信息2.2.1监理单位名称：________________2.2.2监理单位地址：________________2.2.3联系人：________________2.2.4联系电话：________________2.3政府相关部门信息2.3.1政府相关部门名称：________________2.3.2政府相关部门地址：________________2.3.3联系人：________________2.3.4联系电话：________________3.协议目的与范围3.1协议目的3.1.1明确市政道路施工过程中各方安全责任，确保施工安全。3.1.2规范施工安全管理工作，提高施工安全管理水平。3.2协议范围3.2.1协议适用于市政道路施工全过程，包括施工准备、施工实施和施工验收阶段。3.2.2协议涉及施工过程中所有与安全相关的事项。4.安全责任与义务4.1施工单位安全责任4.1.1严格按照国家有关安全生产法律法规和标准进行施工。4.1.2制定完善的安全管理制度，落实安全责任。4.1.3加强施工现场安全管理，确保施工安全。4.2监理单位安全责任4.2.1对施工单位的安全管理工作进行监督检查。4.2.2发现安全隐患，及时提出整改意见，督促施工单位整改。4.2.3对施工现场的安全情况进行定期检查。4.3政府相关部门安全责任4.3.1负责对市政道路施工安全进行监管。4.3.2对违反安全生产法律法规的行为进行查处。4.3.3对施工过程中的安全事故进行调查处理。5.安全管理制度与措施5.1安全管理制度5.1.1施工单位应建立健全安全管理制度，包括安全生产责任制、安全生产教育培训制度、施工现场安全管理制度等。5.1.2监理单位应加强对施工单位安全管理制度执行情况的监督检查。5.2安全措施5.2.1施工单位应采取必要的安全措施，确保施工现场安全。5.2.2施工单位应定期对施工现场进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。5.2.3施工单位应做好施工现场的安全防护和警示标志设置。6.安全教育与培训6.1施工单位安全教育6.1.1施工单位应对全体施工人员进行安全生产教育培训，提高安全意识。6.1.2新员工上岗前，施工单位应进行安全教育培训。6.2监理单位安全教育6.2.1监理单位应对施工单位的安全教育培训工作进行监督检查。6.3政府相关部门安全教育6.3.1政府相关部门应定期对施工单位进行安全生产教育培训。8.事故处理与责任追究8.1事故报告与调查8.1.1事故发生后，施工单位应立即向监理单位和政府相关部门报告。8.1.2监理单位应在接到事故报告后，立即组织现场调查，并形成调查报告。8.1.3政府相关部门应在接到事故报告后，立即开展事故调查，确保事故原因查明。8.2事故责任追究8.2.1根据事故调查结果，对事故责任单位及个人进行责任追究。8.2.2施工单位因安全生产责任不落实导致事故的，应承担主要责任。8.2.3监理单位因监管不力导致事故的，应承担相应责任。8.2.4政府相关部门因监管不到位导致事故的，应承担相应责任。8.3事故赔偿8.3.1事故造成的损失，由事故责任单位承担赔偿责任。8.3.2赔偿金额应根据事故调查报告和相关规定确定。8.3.3赔偿义务人应在接到赔偿通知后，按约定期限支付赔偿金。9.法律、法规与政策9.1适用法律9.1.1本协议适用中华人民共和国法律、法规。9.1.2本协议如与国家法律、法规相冲突，以国家法律、法规为准。9.2政策规定9.2.1本协议执行过程中，如遇国家政策调整，各方应遵守新政策规定，并相应调整本协议内容。10.协议生效与期限10.1协议生效10.1.1本协议自双方签字盖章之日起生效。10.1.2协议签订后，任何一方不得擅自变更或解除协议。10.2协议期限10.2.1本协议的有效期为市政道路施工项目的整个施工期限。11.协议变更与解除11.1协议变更11.1.1协议的任何变更需经双方协商一致，并以书面形式作出。11.1.2协议变更部分自双方签字盖章之日起生效。11.2协议解除11.2.1.1双方协商一致；11.2.2.2因不可抗力导致协议无法履行；11.2.3.3协议约定的解除条件成就。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方发生争议，应友好协商解决。12.1.2协商不成的，可提交协议约定的仲裁机构仲裁。12.2争议解决机构12.2.1协议约定的仲裁机构为________________。12.2.2仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。13.其他13.1其他约定事项13.1.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。13.1.2本协议的附件与本协议具有同等法律效力。13.2通知与送达13.2.1除非本协议另有约定，通知应以书面形式送达对方。13.2.2通知送达地址为本协议第二部分当事人信息中载明的地址。14.协议附件14.1附件一：安全管理制度14.2附件二：安全措施14.3附件三：安全教育材料第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本协议所称“第三方”是指除甲、乙双方以外的独立主体，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构、保险公司等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲、乙双方协商一致，并签订相应的合作协议。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入前，甲、乙双方应明确第三方介入的具体事项、职责范围及工作要求。15.3.2甲、乙双方应与第三方签订合作协议，明确各方权利义务。15.4第三方职责范围15.4.1.1监理单位：对施工过程进行监督检查，确保施工安全、质量、进度符合要求。15.4.1.2检测机构：对施工材料、工艺、工程质量进行检测，确保符合国家标准。15.4.1.3设计单位：提供设计文件和技术支持，确保设计合理、安全。15.4.1.4咨询机构：提供专业咨询，协助甲、乙双方解决施工过程中遇到的问题。15.4.1.5保险公司：负责对施工过程中可能发生的意外事故进行保险理赔。16.甲、乙双方权利义务16.1甲、乙双方权利16.1.1甲方权利：16.1.1.1指导施工单位按照合同要求进行施工。16.1.1.2监督施工单位执行安全、质量、进度等要求。16.1.1.3要求施工单位对施工过程中的问题进行整改。16.1.1.4在第三方介入的情况下，有权监督第三方的履职情况。16.1.2乙方权利：16.1.2.1指导施工单位按照合同要求进行施工。16.1.2.2监督施工单位执行安全、质量、进度等要求。16.1.2.3要求施工单位对施工过程中的问题进行整改。16.1.2.4在第三方介入的情况下，有权监督第三方的履职情况。16.2甲、乙双方义务16.2.1甲方义务：16.2.1.1提供必要的施工条件，包括设计文件、材料等。16.2.1.2配合第三方的工作，提供必要的信息和数据。16.2.1.3对施工单位进行安全生产教育和培训。16.2.1.4对施工过程中的安全事故进行调查处理。16.2.2乙方义务：16.2.2.1提供必要的施工条件，包括设计文件、材料等。16.2.2.2配合第三方的工作，提供必要的信息和数据。16.2.2.3对施工单位进行安全生产教育和培训。16.2.2.4对施工过程中的安全事故进行调查处理。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成损失的，应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方责任限额应根据合作协议约定，或按照相关法律法规规定执行。17.2责任划分17.2.1第三方责任：17.2.1.1第三方在履行职责过程中，由于自身原因造成损失的，由第三方承担。17.2.1.2第三方在履行职责过程中，因不可抗力等原因造成损失的，根据合作协议约定或相关法律法规规定承担责任。17.2.2甲、乙双方责任：17.2.2.1甲、乙双方在履行本协议过程中，由于自身原因造成损失的，由甲、乙双方各自承担。17.2.2.2甲、乙双方在履行本协议过程中，因不可抗力等原因造成损失的，根据合作协议约定或相关法律法规规定承担责任。17.2.3施工单位责任：17.2.3.1施工单位在履行施工过程中，由于自身原因造成损失的，由施工单位承担。17.2.3.2施工单位在履行施工过程中，因不可抗力等原因造成损失的，根据合作协议约定或相关法律法规规定承担责任。18.其他18.1本协议关于第三方介入的修正条款，作为本协议不可分割的一部分，具有同等法律效力。18.2本协议关于第三方介入的修正条款，自双方签字盖章之日起生效。18.3本协议关于第三方介入的修正条款，如与国家法律、法规相冲突，以国家法律、法规为准。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：安全管理制度详细要求：包括安全生产责任制、安全生产教育培训制度、施工现场安全管理制度等，确保安全管理制度完善、可行。说明：安全管理制度应针对施工现场的具体情况制定，明确各岗位的安全责任和操作规程。2.附件二：安全措施详细要求：包括施工现场的安全防护措施、警示标志设置、应急预案等，确保施工现场安全无隐患。说明：安全措施应根据施工项目特点和现场环境制定，并定期检查更新。3.附件三：安全教育材料详细要求：包括安全生产教育培训课件、安全操作规程、事故案例分析等，提高施工人员的安全意识。说明：安全教育材料应针对不同工种和岗位的特点，确保内容实用、易懂。4.附件四：第三方合作协议详细要求：包括第三方介入的具体事项、职责范围、工作要求、费用结算等，确保合作协议内容完整、明确。说明：第三方合作协议应经甲、乙双方协商一致，并明确第三方的权利义务。5.附件五：事故调查报告详细要求：包括事故发生的时间、地点、原因、损失、责任追究等内容，确保事故调查报告客观、真实。说明：事故调查报告应由事故调查组根据调查结果编制，并经甲、乙双方确认。6.附件六：事故处理方案详细要求：包括事故处理措施、责任追究、赔偿方案等，确保事故得到妥善处理。说明：事故处理方案应由甲、乙双方协商一致，并报政府相关部门备案。7.附件七：施工进度计划详细要求：包括施工阶段、时间节点、进度要求等，确保施工进度可控。说明：施工进度计划应结合实际情况制定，并定期调整。8.附件八：质量检测报告详细要求：包括施工材料、工艺、工程质量的检测数据，确保工程质量符合标准。说明：质量检测报告应由检测机构出具，并经甲、乙双方确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按照合同要求进行施工，导致安全事故发生。责任认定标准：根据事故调查报告，认定施工单位负主要责任。示例说明：若因施工单位未按照安全操作规程施工，导致一人死亡，施工单位应承担主要赔偿责任。2.违约行为：监理单位未履行监督检查职责，导致安全事故发生。责任认定标准：根据事故调查报告，认定监理单位负次要责任。示例说明：若因监理单位未及时发现安全隐患，导致一人重伤，监理单位应承担相应赔偿责任。3.违约行为：政府相关部门未履行监管职责，导致安全事故发生。责任认定标准：根据事故调查报告，认定政府相关部门负相应责任。示例说明：若因政府相关部门未对施工单位进行有效监管，导致多人受伤，政府相关部门应承担相应责任。4.违约行为：第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失。责任认定标准：根据第三方合作协议，认定第三方承担相应责任。示例说明：若因第三方检测机构检测失误，导致工程返工，检测机构应承担相应赔偿责任。5.违约行为：甲、乙双方未按照合同要求履行义务。责任认定标准：根据合同约定，认定甲、乙双方各自承担相应责任。示例说明：若因甲方未按时提供设计文件，导致施工进度延误，甲方应承担相应责任。全文完。2024年市政道路施工安全免责协议范本2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.协议目的与适用范围2.1协议目的2.2适用范围3.施工安全责任3.1施工方责任3.2业主方责任3.3第三方责任4.安全管理措施4.1施工现场安全管理4.2人员安全管理4.3资源配备与管理5.安全培训与教育5.1施工方培训5.2业主方培训5.3第三方培训6.安全事故处理6.1事故报告6.2事故调查6.3事故处理7.免责条款7.1免责范围7.2免责条件7.3免责责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序9.合同生效与终止9.1合同生效9.2合同终止10.通知与送达10.1通知方式10.2送达地址11.不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力处理12.合同附件12.1附件一：施工安全管理制度12.2附件二：安全事故处理流程13.其他约定13.1合同变更13.2合同解除13.3合同解除条件14.合同签署与生效14.1签署时间14.2生效日期第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指《2024年市政道路施工安全免责协议》。1.1.2“施工方”指承担市政道路施工任务的单位或个人。1.1.3“业主方”指委托施工方进行市政道路施工的单位或个人。1.1.4“第三方”指与施工方和业主方无直接合同关系的其他单位或个人。1.1.5“施工现场”指施工方进行市政道路施工的具体地点。1.1.6“安全事故”指在施工现场发生的意外事件，导致人员伤亡或财产损失。1.1.7“免责条款”指根据本合同约定，施工方在特定情况下不承担责任的条款。第二条协议目的与适用范围2.1协议目的2.1.1明确施工方、业主方和第三方在市政道路施工过程中的安全责任。2.1.2规范施工安全行为，预防安全事故的发生。2.1.3规定安全事故发生后的处理程序和责任划分。2.2适用范围2.2.1本协议适用于所有市政道路施工项目。2.2.2本协议自双方签字之日起生效，至市政道路施工项目完成之日止。第三条施工安全责任3.1施工方责任3.1.1施工方应遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、标准，确保施工现场安全。3.1.2施工方应制定完善的安全管理制度，明确安全责任，落实安全措施。3.1.3施工方应对施工现场进行定期检查，确保安全设施完好、有效。3.2业主方责任3.2.1业主方应提供必要的施工条件，包括施工现场、施工图纸、施工方案等。3.2.2业主方应对施工现场进行监督管理，确保施工安全。3.2.3业主方应协助施工方处理施工现场的安全事故。3.3第三方责任3.3.1第三方应遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、标准。3.3.2第三方应配合施工方和业主方进行施工现场的安全管理。第四条安全管理措施4.1施工现场安全管理4.1.1施工方应设立安全管理机构，配备专职安全管理人员。4.1.2施工现场应设置明显的安全警示标志。4.1.3施工现场应定期进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。4.2人员安全管理4.2.1施工方应对施工人员进行安全培训，提高安全意识。4.2.2施工方应确保施工人员持证上岗，遵守操作规程。4.2.3业主方应对施工人员的安全进行监督检查。4.3资源配备与管理4.3.1施工方应配备必要的安全防护设施和应急救援设备。4.3.2施工方应对安全防护设施和应急救援设备进行定期检查、维护和保养。第五条安全培训与教育5.1施工方培训5.1.1施工方应定期组织安全培训，提高施工人员的安全意识和技能。5.1.2安全培训内容包括安全生产法律法规、安全操作规程、应急救援措施等。5.2业主方培训5.2.1业主方应组织业主方代表和安全管理人员进行安全培训。5.2.2安全培训内容与施工方培训内容相同。5.3第三方培训5.3.1第三方应根据自身情况，参加施工方或业主方组织的安全培训。5.3.2第三方应确保其人员具备必要的安全知识和技能。第六条安全事故处理6.1事故报告6.1.1发生安全事故后，施工方应立即向业主方报告，并采取必要的应急救援措施。6.1.2事故报告内容包括事故发生的时间、地点、原因、伤亡情况等。6.2事故调查6.2.1事故发生后，由施工方、业主方和第三方组成事故调查组。6.2.2事故调查组应查明事故原因，分析事故责任，提出处理意见。6.3事故处理6.3.1事故处理包括对事故责任人的处理、事故赔偿、事故整改等。6.3.2事故处理结果应形成书面报告，并报送相关部门备案。第七条免责条款7.1免责范围7.1.1在本合同约定的免责条件下，施工方不承担因不可抗力导致的安全事故责任。7.1.2在本合同约定的免责条件下，施工方不承担因业主方或第三方原因导致的安全事故责任。7.2免责条件7.2.1不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等不可预见、不可避免、无法克服的因素。7.2.2业主方或第三方原因包括业主方未提供必要施工条件、第三方违反安全生产规定等。7.3免责责任7.3.1免责条件成立时，施工方应及时通知业主方和第三方。7.3.2业主方和第三方应积极配合施工方，共同承担不可抗力或自身原因导致的安全事故责任。第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方友好协商解决。8.1.2如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。8.2争议解决程序8.2.1双方应自争议发生之日起三十日内进行友好协商。8.2.2如果协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同生效与终止9.1合同生效9.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.1.2合同生效前，双方应履行合同约定的各项准备工作。9.2合同终止9.2.1合同因下列原因终止：a)合同约定的施工期限届满，且市政道路施工项目已按合同要求完成；b)双方协商一致，决定终止合同；c)因不可抗力导致合同无法履行；d)一方严重违反合同，经对方催告后在合理期限内仍未纠正；e)合同约定的其他终止条件。第十条通知与送达10.1通知方式10.1.1通知应以书面形式进行，包括但不限于信件、电报、电传、传真、电子邮件等方式。10.1.2通知应在合同约定的地址或双方协商的其他地址送达。10.2送达地址10.2.1施工方送达地址：[施工方详细地址]10.2.2业主方送达地址：[业主方详细地址]10.2.3第三方送达地址：[第三方详细地址]第十一条不可抗力11.1不可抗力定义11.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。11.1.2不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等。11.2不可抗力处理11.2.1发生不可抗力事件，受影响的一方应及时通知对方，并提供相关证明材料。11.2.2双方应协商解决因不可抗力导致的合同履行问题。11.2.3如果不可抗力事件导致合同无法履行，双方可根据实际情况协商延长合同期限或终止合同。第十二条合同附件12.1附件一：施工安全管理制度12.1.1附件一应详细列出施工安全管理制度的内容，包括安全组织架构、安全责任划分、安全教育培训、安全检查与隐患整改等。12.2附件二：安全事故处理流程第十三条其他约定13.1合同变更13.1.1合同的任何变更必须以书面形式由双方共同签署。13.1.2合同的任何变更自双方签字盖章之日起生效。13.2合同解除13.2.1合同的解除必须符合本合同第九条规定的条件。13.3合同解除条件13.3.1合同解除条件包括但不限于本合同第九条所述的情形。第十四条合同签署与生效14.1签署时间14.1.1本合同自双方代表签字盖章之日起生效。14.2生效日期14.2.1本合同自2024年[具体日期]起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条定义与解释1.1.1“第三方”指在本合同履行过程中，由于特定原因，由甲乙双方共同邀请或指定的参与合同履行的单位或个人，包括但不限于咨询机构、监理单位、检测机构、保险公司等。1.1.2“中介方”是指为甲乙双方提供信息、撮合交易或其他服务的第三方。1.1.3“监理方”是指对施工过程进行监督管理，确保施工质量、安全和进度符合合同要求的第三方。1.1.4“检测机构”是指对施工材料、施工质量等进行检测的第三方机构。第二条第三方介入的必要性及条件2.1.1第三方介入的必要性2.1.1.1为了确保合同履行的公正性和透明度。2.1.1.2为了提高合同履行的效率和专业性。2.1.1.3为了解决合同履行过程中可能出现的争议。2.2.1第三方介入的条件2.2.1.1双方同意第三方介入。2.2.1.2第三方具备相应的资质和能力。2.2.1.3第三方介入符合合同目的和法律规定。第三条第三方的责任与权利3.1第三方的责任3.1.1第三方应按照合同约定或其提供的专业服务标准，履行相应的职责。3.1.2第三方应对其提供的专业服务结果负责，包括但不限于咨询意见、检测报告、监理建议等。3.1.3第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成损失，应承担相应的赔偿责任。3.2第三方的权利3.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助，以完成其职责。3.2.2第三方有权在必要时向甲乙双方提出建议或要求采取相应措施。第四条第三方的责任限额4.1责任限额定义4.1.1责任限额是指第三方在合同履行过程中，因自身原因造成损失时，应承担的最高赔偿金额。4.2责任限额的确定4.2.1责任限额应在合同中明确约定，由甲乙双方与第三方协商确定。a)第三方提供服务的性质和范围；b)第三方专业服务的市场价格；c)第三方的资信状况；d