2024年度工程监理合同的监理范围与监理责任2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度工程监理合同的监理范围与监理责任本合同目录一览1.监理范围1.1监理内容概述1.2监理项目范围1.3监理工作范围1.4监理服务期限2.监理责任2.1监理人员职责2.2监理单位责任2.3监理质量责任2.4监理安全责任2.5监理进度责任3.监理程序3.1监理计划编制3.2监理方案实施3.3监理质量控制3.4监理进度控制3.5监理合同履行4.监理费用4.1监理费用组成4.2费用支付方式4.3费用调整机制4.4费用结算5.监理资料5.1监理文件管理5.2监理记录保存5.3监理资料提供5.4监理资料归档6.监理变更6.1监理范围变更6.2监理责任变更6.3监理程序变更6.4监理费用变更7.监理争议解决7.1争议解决方式7.2争议处理程序7.3争议处理结果7.4争议处理期限8.监理终止8.1监理终止条件8.2监理终止程序8.3监理终止责任9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.保密条款10.1保密内容10.2保密义务10.3保密期限10.4保密违约责任11.法律适用与争议解决11.1适用法律11.2争议解决机构11.3争议解决方式12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同解除程序12.4合同解除后果13.合同附件13.1附件一：监理范围表13.2附件二：监理人员名单13.3附件三：监理费用明细表13.4附件四：保密协议14.其他约定14.1本合同未尽事宜，双方另行协商解决14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第一部分：合同如下：1.监理范围1.1监理内容概述本合同约定的监理范围为：对2024年度工程项目的施工过程进行全过程监理，包括但不限于施工组织设计、施工图纸审查、施工质量控制、进度控制、合同管理、信息管理、安全生产管理、环境保护、合同变更及索赔处理等。1.2监理项目范围（1）施工图纸审查，包括图纸的完整性、准确性、合理性等；（2）施工组织设计审查，包括施工方案、施工工艺、施工顺序等；（3）施工质量控制，包括原材料、半成品、成品的质量检验；（4）施工进度控制，包括施工进度计划的编制、执行和调整；（5）合同管理，包括合同签订、履行、变更及解除等；（6）信息管理，包括工程信息收集、整理、分析、上报；（7）安全生产管理，包括安全措施、应急预案等；（8）环境保护，包括施工现场环境监测、废弃物处理等。1.3监理工作范围（1）对施工单位的施工组织设计、施工图纸、施工方案等进行审查；（2）对施工单位的施工过程进行现场监督检查；（3）对施工单位的工程质量、进度、安全、环保等进行控制；（4）对合同执行情况进行监督检查；（5）对工程变更及索赔进行处理；（6）对工程质量事故进行调查分析；（7）对工程资料进行整理、归档。1.4监理服务期限监理服务期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。2.监理责任2.1监理人员职责（1）对施工单位的施工组织设计、施工图纸、施工方案等进行审查；（2）对施工单位的施工过程进行现场监督检查；（3）对施工单位的工程质量、进度、安全、环保等进行控制；（4）对合同执行情况进行监督检查；（5）对工程变更及索赔进行处理；（6）对工程质量事故进行调查分析；（7）对工程资料进行整理、归档。2.2监理单位责任（1）提供合格的监理人员；（2）对监理人员进行培训和考核；（3）建立健全监理管理制度；（4）对监理工作进行监督和检查；2.3监理质量责任监理单位应对工程质量进行全过程、全方位的监督和控制，确保工程质量达到国家规定标准。2.4监理安全责任监理单位应监督施工单位落实安全生产责任制，确保施工安全。2.5监理进度责任监理单位应监督施工单位按照施工进度计划进行施工，确保工程按期完工。3.监理程序3.1监理计划编制监理单位应根据工程特点和合同要求，编制监理计划，经建设单位批准后实施。3.2监理方案实施监理单位应按照监理计划，制定监理方案，并组织实施。3.3监理质量控制监理单位应建立质量控制体系，对施工过程进行质量监督检查，确保工程质量。3.4监理进度控制监理单位应建立进度控制体系，对施工进度进行监督检查，确保工程按期完工。3.5监理合同履行监理单位应按照合同约定，履行监理职责，确保工程顺利进行。4.监理费用4.1监理费用组成（1）监理人员的工资、福利；（2）监理人员的差旅费、住宿费；（3）监理资料编制、印刷费；（4）监理仪器设备购置、租赁费；（5）监理人员的培训费；（6）其他必要费用。4.2费用支付方式监理费用按月支付，具体支付方式由双方协商确定。4.3费用调整机制监理费用在合同签订后，如因政策调整、市场变化等原因导致监理费用发生变动，双方应协商调整。4.4费用结算监理费用结算以监理工作完成情况为依据，按月进行结算。8.监理变更8.1监理范围变更在合同履行过程中，如因工程实际情况变化，需要调整监理范围，双方应协商一致，签订补充协议，明确变更后的监理范围及责任。8.2监理责任变更监理责任变更需经双方协商一致，并在合同中予以明确。任何一方不得擅自变更监理责任。8.3监理程序变更如因特殊情况需要变更监理程序，双方应协商一致，并确保变更后的监理程序符合相关法律法规和行业标准。8.4监理费用变更监理费用变更需根据监理工作量的增减、市场价格变动等因素，由双方协商确定。9.监理争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决。协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构解决。9.2争议处理程序提交争议解决机构的争议，应按照该机构的程序进行。9.3争议处理结果争议处理结果对双方具有约束力，双方应予以执行。9.4争议处理期限争议解决期限自争议发生之日起不超过60日。10.监理终止10.1监理终止条件（1）监理服务期限届满；（2）工程竣工验收合格；（3）合同双方协商一致；（4）因不可抗力导致合同无法履行。10.2监理终止程序监理终止需双方协商一致，签订终止协议，明确终止后的责任和义务。10.3监理终止责任监理终止后，双方应根据合同约定，处理剩余的监理工作，并承担相应的责任。11.违约责任11.1违约行为任何一方违反合同约定，均构成违约行为。11.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，或由法院、仲裁机构裁决。12.保密条款12.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于：（1）技术秘密；（2）商业秘密；（3）其他双方约定应保密的信息。12.2保密义务双方对本合同涉及的保密内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。12.3保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。12.4保密违约责任任何一方违反保密义务，应承担相应的违约责任。13.法律适用与争议解决13.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决机构双方发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构解决。13.3争议解决方式争议解决方式为仲裁，仲裁地点为中华人民共和国。14.其他约定14.1本合同未尽事宜，双方另行协商解决。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所指的第三方，包括但不限于中介方、咨询服务方、检测机构、鉴定机构等，是指在合同履行过程中，由甲乙双方共同选定或依法授权参与合同履行的独立第三方。15.2第三方介入方式（1）提供专业咨询服务；（2）进行工程质量检测；（3）提供技术鉴定；（4）协助合同履行；（5）其他经甲乙双方同意的介入方式。15.3第三方介入程序第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。第三方介入协议应明确第三方的责任、权利和义务。16.第三方责任16.1第三方责任限额第三方在合同履行过程中产生的责任，包括但不限于违约责任、侵权责任等，其责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定。16.2第三方责任承担第三方在履行合同过程中发生违约行为或侵权行为的，应依法承担相应的法律责任。甲乙双方应配合第三方承担相应的责任。17.第三方权利17.1第三方权利范围（1）根据合同约定，获取相应的服务费用；（2）对甲乙双方的行为进行监督和检查；（3）依法维护自身合法权益；（4）其他经甲乙双方同意的权利。17.2第三方权利行使第三方应依法行使权利，不得滥用权利，损害甲乙双方的合法权益。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分第三方与甲方之间的关系，由第三方介入协议约定。第三方应向甲方提供相应的服务，甲方应支付约定的服务费用。18.2第三方与乙方的划分第三方与乙方之间的关系，由第三方介入协议约定。第三方应向乙方提供相应的服务，乙方应支付约定的服务费用。18.3第三方与甲乙方共同的权利义务（1）共同确保合同目标的实现；（2）共同遵守国家法律法规和行业标准；（3）共同维护合同履行的合法权益；（4）共同承担因合同履行产生的风险。19.第三方介入后的合同履行19.1合同变更第三方介入后，如需变更合同内容，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面变更协议。19.2合同解除第三方介入后，如出现合同解除的情形，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面解除协议。19.3合同终止第三方介入后，如合同终止，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面终止协议。20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决方式第三方介入后，如发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决。协商不成的，可提交合同约定的争议解决机构解决。20.2争议处理程序第三方介入后的争议处理程序，参照本合同第9.2节“争议处理程序”执行。20.3争议处理结果第三方介入后的争议处理结果，参照本合同第9.3节“争议处理结果”执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：监理范围表要求：详细列明监理项目的具体范围，包括项目名称、工程内容、监理内容等。说明：监理范围表是监理工作的重要依据，应明确、详细。2.附件二：监理人员名单要求：列出监理人员的姓名、职务、资质等基本信息。说明：监理人员名单是确保监理工作质量和效率的基础。3.附件三：监理费用明细表要求：详细列明监理费用的组成，包括人员工资、差旅费、材料费等。说明：监理费用明细表是合同履行过程中费用结算的依据。4.附件四：保密协议要求：明确双方对合同涉及的秘密信息的保密义务和违约责任。说明：保密协议是保护双方商业秘密的重要法律文件。5.附件五：监理计划要求：详细列明监理工作的计划，包括时间安排、工作内容、质量标准等。说明：监理计划是确保监理工作有序进行的指导性文件。6.附件六：监理方案要求：详细列明监理工作的具体方案，包括质量控制、进度控制、安全控制等。说明：监理方案是监理工作实施的详细指导文件。7.附件七：施工组织设计审查意见要求：对施工单位的施工组织设计进行审查，提出意见和建议。说明：施工组织设计审查意见是确保施工组织设计合理性的重要文件。8.附件八：工程质量检验报告要求：对施工过程中的工程质量进行检验，并提供检验报告。说明：工程质量检验报告是确保工程质量的重要依据。9.附件九：工程进度控制报告要求：对施工进度进行控制，并提供进度控制报告。说明：工程进度控制报告是确保工程按期完成的依据。10.附件十：安全生产检查记录要求：对施工现场的安全生产进行检查，并记录检查结果。说明：安全生产检查记录是确保施工现场安全的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：监理单位未按合同约定履行监理职责。责任认定标准：监理单位应承担违约责任，赔偿因违约造成的损失。示例：监理单位未按期提交监理报告，造成工程延误，应赔偿工期延误损失。2.违约行为：施工单位未按施工图纸和施工组织设计进行施工。责任认定标准：施工单位应承担违约责任，修复不符合要求的工程，并赔偿损失。示例：施工单位擅自更改施工方案，导致工程质量不合格，应修复并赔偿损失。3.违约行为：甲方未按合同约定支付监理费用。责任认定标准：甲方应承担违约责任，支付逾期付款的滞纳金。示例：甲方未按约定时间支付监理费用，应支付相应滞纳金。4.违约行为：乙方未按合同约定提供施工图纸和施工组织设计。责任认定标准：乙方应承担违约责任，赔偿因图纸或方案延误造成的损失。示例：乙方未按期提供施工图纸，导致工程延误，应赔偿损失。5.违约行为：第三方未按协议履行职责。责任认定标准：第三方应承担违约责任，赔偿因违约造成的损失。示例：第三方未按期完成检测工作，导致工程延误，应赔偿损失。全文完。2024年度工程监理合同的监理范围与监理责任1本合同目录一览1.监理范围1.1工程概况1.2工程施工阶段1.3工程验收阶段1.4工程保修阶段1.5监理人员职责2.监理责任2.1工程质量责任2.1.1设计文件审查2.1.2材料设备检验2.1.3施工过程监督2.1.4工程质量验收2.2工程进度责任2.2.1进度计划审查2.2.2进度监控2.2.3进度调整2.2.4进度验收2.3工程安全责任2.3.1安全管理制度审查2.3.2安全设施检查2.3.3安全隐患整改2.3.4安全事故处理2.4工程合同管理责任2.4.1合同签订审查2.4.2合同履行监督2.4.3合同纠纷处理2.5工程造价控制责任2.5.1工程造价审核2.5.2工程造价调整2.5.3工程造价结算2.6工程档案管理责任2.6.1档案管理制度审查2.6.2档案收集整理2.6.3档案归档2.6.4档案保管3.监理程序3.1监理工作计划3.2监理工作安排3.3监理工作实施4.监理报告4.1监理月报4.2监理周报4.3监理日报4.4监理专项报告5.监理费用5.1监理费用构成5.2监理费用支付5.3监理费用调整6.监理合同变更6.1合同变更条件6.2合同变更程序6.3合同变更内容7.监理合同解除7.1合同解除条件7.2合同解除程序7.3合同解除后果8.监理争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决结果9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.合同附件11.1监理人员名单11.2监理工作计划11.3监理合同变更11.4监理争议解决协议12.合同签署12.1签署日期12.2签署人员12.3签署单位13.合同份数13.1合同正本份数13.2合同副本份数14.其他约定事项第一部分：合同如下：第一条监理范围1.1工程概况1.1.1工程名称：_______1.1.2工程地点：_______1.1.3工程规模：_______1.1.4工程类型：_______1.2工程施工阶段1.2.1施工准备阶段：负责审查施工图纸、施工组织设计、施工方案等，确保施工准备工作符合要求。1.2.2施工实施阶段：负责现场监督，确保施工质量、进度、安全等符合合同约定和规范要求。1.2.3施工验收阶段：负责组织施工质量、安全、进度等验收，确保工程符合设计文件和规范要求。1.3工程验收阶段1.3.1单位工程验收：负责监督单位工程的施工质量，确保其符合设计文件和规范要求。1.3.2竣工验收：负责组织竣工验收，确保工程整体质量、安全、进度等符合设计文件和规范要求。1.4工程保修阶段1.4.1保修范围：根据合同约定和工程性质，明确保修范围和保修期限。1.4.2保修责任：负责监督保修期内的问题处理，确保保修工作顺利进行。1.5监理人员职责1.5.1负责监理工作的全面组织、协调和实施。1.5.2负责监督施工单位的施工质量、进度、安全等工作。1.5.3负责审核施工单位的施工组织设计、施工方案等。1.5.4负责组织施工质量、安全、进度等验收工作。第二条监理责任2.1工程质量责任2.1.1设计文件审查：审查设计文件是否符合规范要求，提出修改意见。2.1.2材料设备检验：对进入施工现场的材料设备进行检验，确保其质量符合要求。2.1.3施工过程监督：对施工过程中的质量问题进行监督，确保施工质量符合规范要求。2.1.4工程质量验收：组织施工质量验收，确保工程质量达到设计要求。2.2工程进度责任2.2.1进度计划审查：审查施工单位的进度计划，确保其合理、可行。2.2.2进度监控：对施工进度进行监控，确保工程按计划进行。2.2.3进度调整：根据实际情况调整进度计划，确保工程按时完成。2.2.4进度验收：组织施工进度验收，确保工程进度符合要求。2.3工程安全责任2.3.1安全管理制度审查：审查施工单位的安全管理制度，确保其符合安全规范要求。2.3.2安全设施检查：对施工现场的安全设施进行检查，确保其符合安全规范要求。2.3.3安全隐患整改：对施工现场的安全隐患进行整改，确保施工安全。2.3.4安全事故处理：对发生的安全事故进行调查处理，确保事故原因分析及整改措施落实。2.4工程合同管理责任2.4.1合同签订审查：审查合同条款，确保其合法、合规。2.4.2合同履行监督：监督合同履行情况，确保双方权益得到保障。2.4.3合同纠纷处理：处理合同履行过程中产生的纠纷，确保双方权益得到维护。2.5工程造价控制责任2.5.1工程造价审核：审核工程预算、结算等，确保其符合实际情况。2.5.2工程造价调整：根据实际情况调整工程造价，确保工程成本合理。2.5.3工程造价结算：负责工程结算工作，确保结算结果准确。第三条监理程序3.1监理工作计划3.1.1制定监理工作计划，明确监理工作目标、内容、方法和时间安排。3.2监理工作安排3.2.1安排监理人员，明确监理人员职责和工作任务。3.3监理工作实施3.3.1按照监理工作计划，组织监理人员进行现场监督、检查和验收。第四条监理报告4.1监理月报4.2监理周报4.2.1每周编制监理周报，反映本周监理工作进展。4.3监理日报4.3.1每日编制监理日报，记录当日监理工作情况。4.4监理专项报告4.4.1针对重大问题或突发事件，及时编制监理专项报告。第五条监理费用5.1监理费用构成5.1.1人员费用：监理人员工资、补贴、奖金等。5.2监理费用支付5.2.1按照合同约定，分阶段支付监理费用。5.3监理费用调整5.3.1根据实际情况，对监理费用进行适当调整。第六条监理合同变更6.1合同变更条件6.1.1因不可抗力导致合同无法履行。6.1.2因工程变更导致监理工作范围发生变化。6.1.3因政策调整导致监理工作条件发生变化。6.2合同变更程序6.2.1双方协商一致，签订合同变更协议。6.2.2通知相关方，变更合同内容。6.3合同变更内容6.3.1监理工作范围、内容、方法和时间安排。6.3.2监理费用调整。第七条监理合同解除7.1合同解除条件7.1.1因一方违约，导致合同无法履行。7.1.2因不可抗力导致合同无法履行。7.1.3双方协商一致，解除合同。7.2合同解除程序7.2.1提出解除合同通知。7.2.2双方确认解除合同。7.2.3完成合同解除后的善后工作。7.3合同解除后果7.3.1合同解除后，双方应按照合同约定，妥善处理善后事宜。7.3.2合同解除后，监理方应继续履行合同至约定的解除日期。第八条监理争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方协商：在争议发生后，应尝试通过友好协商解决争议。8.1.2仲裁：如协商不成，双方同意将争议提交至约定的仲裁机构进行仲裁。8.1.3法院诉讼：如仲裁不成，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序8.2.1协商解决：争议发生后，双方应尽快进行协商，达成一致意见。8.2.2仲裁解决：提交仲裁申请，按照仲裁规则进行仲裁。8.2.3法院诉讼：按照诉讼程序提起诉讼，包括起诉、答辩、审理等。8.3争议解决结果8.3.1仲裁裁决：仲裁裁决为终局裁决，双方应予以履行。8.3.2法院判决：法院判决为终审判决，双方应予以履行。第九条违约责任9.1违约行为9.1.1监理方未履行监理职责，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题。9.1.2施工单位未按监理要求施工，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题。9.1.3双方未按合同约定履行义务，导致合同无法履行。9.2违约责任承担9.2.1监理方违约：监理方应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。9.2.2施工单位违约：施工单位应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。9.2.3双方违约：双方应各自承担相应的违约责任。9.3违约赔偿9.3.1赔偿范围：包括直接损失和间接损失。9.3.2赔偿方式：包括金钱赔偿、恢复原状等。第十条合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章。10.1.2合同经合同登记机关登记。10.1.3合同符合法律法规要求。10.2合同终止条件10.2.1合同约定的终止条件成就。10.2.2合同解除。10.2.3合同履行完毕。10.3合同终止程序10.3.1双方协商一致，签订合同终止协议。10.3.2按照合同约定，完成合同终止后的善后工作。第十一条合同附件11.1监理人员名单11.1.1监理人员姓名、职务、资格等。11.2监理工作计划11.2.1监理工作计划的具体内容。11.3监理合同变更11.3.1合同变更协议。11.4监理争议解决协议11.4.1争议解决协议的具体内容。第十二条合同签署12.1签署日期12.1.1合同签署的具体日期。12.2签署人员12.2.1双方授权代表或法定代表人的姓名、职务、联系方式等。12.3签署单位12.3.1双方单位的名称、地址、法定代表人等。第十三条合同份数13.1合同正本份数13.1.1合同正本的份数。13.2合同副本份数13.2.1合同副本的份数。第十四条其他约定事项14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务。14.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露合同内容。14.2通知条款14.2.1双方应按照合同约定，及时向对方发出书面通知。14.2.2书面通知应以信函、电报、电子邮件等方式发送。14.3合同解释14.3.1合同的解释应以合同文本为准。14.3.2如合同条款存在歧义，应按照有利于维护非过错方权益的原则进行解释。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中，为协助合同履行或解决合同争议而介入的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方可以是监理单位、检测机构、评估机构、调解机构、仲裁机构等。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于：监理、检测、评估、调解、仲裁等。15.3第三方介入程序15.3.1双方协商一致，决定引入第三方介入。15.3.2确定第三方介入的具体事宜，包括介入方式、介入时间、介入费用等。15.3.3双方与第三方签订相关协议，明确各方的权利和义务。15.4第三方责任15.4.1第三方应独立、客观、公正地履行其职责。15.4.2第三方的报告或裁决应具有法律效力。15.5第三方费用15.5.1第三方费用由双方协商确定，并在合同中明确。15.5.2第三方费用应由责任方承担。16.甲乙方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应配合第三方介入，提供必要的资料和信息。16.1.2甲方应遵守第三方介入的规则和程序。16.1.3甲方对第三方介入过程中产生的一切费用承担连带责任。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应配合第三方介入，提供必要的资料和信息。16.2.2乙方应遵守第三方介入的规则和程序。16.2.3乙方对第三方介入过程中产生的一切费用承担连带责任。17.第三方责任限额17.1责任限额概念17.1.1责任限额是指第三方在履行其职责过程中，因其行为或疏忽造成的损失，所承担的最高赔偿限额。17.2责任限额确定17.2.1责任限额应在第三方介入协议中明确约定。17.2.2责任限额应根据第三方介入的性质、规模和风险等因素确定。17.3责任限额执行17.3.1第三方在履行其职责过程中，如因自身原因造成损失，应在责任限额范围内承担赔偿责任。17.3.2超出责任限额部分的损失，由责任方承担。17.4责任限额变更17.4.1双方可协商变更责任限额。17.4.2变更后的责任限额应在第三方介入协议中予以明确。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的权利义务18.1.1第三方有权要求甲方提供必要的资料和信息。18.1.2第三方应向甲方提供公正、客观、独立的报告或裁决。18.1.3第三方应遵守甲方与乙方签订的合同约定。18.2第三方与乙方的权利义务18.2.1第三方有权要求乙方提供必要的资料和信息。18.2.2第三方应向乙方提供公正、客观、独立的报告或裁决。18.2.3第三方应遵守乙方与甲方签订的合同约定。18.3第三方与其他各方的关系划分18.3.1第三