2024年度发电厂消防系统设计与施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度发电厂消防系统设计与施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1发电厂名称1.2设计单位名称1.3施工单位名称1.4法定代表人姓名及联系方式2.合同标的2.1消防系统设计范围2.2消防系统施工范围2.3设计及施工工期3.设计阶段3.1设计进度要求3.2设计成果提交3.3设计费用及支付方式4.施工阶段4.1施工进度要求4.2施工方案及施工组织设计4.3施工材料及设备要求4.4施工费用及支付方式5.质量要求5.1设计质量要求5.2施工质量要求5.3质量验收标准6.安全生产6.1施工现场安全管理6.2施工人员安全教育6.3施工安全事故处理7.环保要求7.1环保设施要求7.2环保措施及达标要求8.费用结算8.1设计费用结算8.2施工费用结算8.3费用变更及处理9.违约责任9.1设计违约责任9.2施工违约责任9.3违约赔偿方式10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1设计合同附件12.2施工合同附件13.其他约定事项13.1合同变更及补充13.2合同解除条件13.3合同解除程序14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期14.2合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1发电厂名称：发电厂1.2设计单位名称：工程设计有限公司1.3施工单位名称：建筑安装有限公司1.4法定代表人姓名及联系方式：2.合同标的2.1消防系统设计范围：消防系统总体设计消防设施选型及配置消防系统图纸设计2.2消防系统施工范围：消防管道安装消防设备安装消防系统调试及验收2.3设计及施工工期：设计工期：90日历天施工工期：120日历天3.设计阶段3.1设计进度要求：设计方案：30日内完成设计图纸：60日内完成设计文件：90日内完成3.2设计成果提交：设计方案提交：第30日设计图纸提交：第60日设计文件提交：第90日3.3设计费用及支付方式：设计费用：万元支付方式：设计阶段完成后支付50%，工程验收合格后支付50%4.施工阶段4.1施工进度要求：施工准备：10日历天施工实施：100日历天调试验收：10日历天4.2施工方案及施工组织设计：施工方案：第10日完成施工组织设计：第20日完成4.3施工材料及设备要求：材料品牌及型号：应符合国家及行业标准设备性能参数：应符合设计要求4.4施工费用及支付方式：施工费用：万元支付方式：施工进度达到20%、50%、80%时分别支付万元，工程验收合格后支付剩余20%5.质量要求5.1设计质量要求：设计文件应符合国家标准及行业标准设计文件应完整、准确、清晰5.2施工质量要求：施工质量应符合国家及行业标准施工质量应符合设计要求5.3质量验收标准：设计文件质量验收：由设计单位自行组织验收施工质量验收：由建设单位、设计单位、施工单位共同组织验收6.安全生产6.1施工现场安全管理：施工现场应设立安全警示标志施工人员应穿戴安全防护用品6.2施工人员安全教育：施工人员应接受安全教育培训安全教育培训不少于8小时6.3施工安全事故处理：发生安全事故应及时上报按照国家及行业标准进行处理8.费用结算8.1设计费用结算：设计费用总额为万元，分两期支付，第一期为合同签订后10日内支付总额的50%，第二期在设计文件提交并经验收合格后支付剩余的50%。8.2施工费用结算：施工费用总额为万元，分四期支付，第一期为施工合同签订后10日内支付总额的20%，第二期在施工进度达到20%时支付总额的20%，第三期在施工进度达到50%时支付总额的20%，第四期在施工进度达到80%时支付总额的20%，剩余的20%在工程验收合格后支付。8.3费用变更及处理：任何费用变更需经合同双方协商一致，并以书面形式确认。费用变更后，合同总价相应调整。9.违约责任9.1设计违约责任：设计单位未能按约定时间提交设计文件，每逾期一日，应向建设单位支付元违约金。设计文件不符合合同要求，导致施工返工或工程延期，设计单位应承担全部责任，并赔偿由此造成的损失。9.2施工违约责任：施工单位未能按约定时间完成施工，每逾期一日，应向建设单位支付元违约金。施工单位未按合同要求施工，导致工程质量不合格，应承担返工和修复的全部费用，并赔偿由此造成的损失。9.3违约赔偿方式：违约方应按违约金的计算方式向守约方支付违约金。10.争议解决10.1争议解决方式：合同双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构：仲裁委员会11.合同生效及终止11.1合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。11.2合同终止条件：合同约定的工程全部完成并经验收合格。12.合同附件12.1设计合同附件：设计任务书设计合同专用条款12.2施工合同附件：施工图纸施工合同专用条款13.其他约定事项13.1合同变更及补充：合同的任何变更或补充均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。13.2合同解除条件：发生不可抗力事件，导致合同无法履行；双方协商一致，决定解除合同。13.3合同解除程序：提出解除合同的一方应以书面形式通知对方，并说明理由；双方应就解除合同的后果进行协商，达成一致后签订解除合同协议。14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效日期：本合同自2024年X月X日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中所述“第三方”是指除合同双方（甲方：发电厂；乙方：工程设计有限公司/建筑安装有限公司）以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立法人或其他组织。专业咨询机构监理单位检测机构评估机构中介机构2.第三方介入的必要条件和程序2.1第三方介入的必要条件：合同双方同意第三方介入，以提高合同履行的效率和安全性。第三方具备相应的资质和能力，能够满足合同履行中的专业要求。2.2第三方介入的程序：甲方或乙方提出第三方介入的申请，并说明介入的理由和目的。双方共同协商确定第三方介入的具体事项和范围。双方与第三方签订相关协议，明确各方的权利和义务。3.第三方的责任限额3.1第三方的责任限额：第三方在履行合同过程中因自身原因造成的损失，其赔偿责任不得超过其收取服务费用的三倍。第三方不承担因甲方或乙方违约行为导致的损失。3.2责任限额的确定：第三方的责任限额应在双方签订的相关协议中明确约定。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分：第三方应向甲方提供专业服务，协助甲方完成合同约定的任务。第三方应遵守甲方的要求，并接受甲方的监督。4.2第三方与乙方的划分：第三方应向乙方提供专业服务，协助乙方完成合同约定的任务。第三方应遵守乙方的要求，并接受乙方的监督。4.3第三方与合同双方的共同责任：第三方在合同履行过程中，如发现甲方或乙方存在违约行为，应及时通知双方。第三方应协助甲方或乙方采取补救措施，以减少损失。5.第三方介入的合同条款5.1第三方介入的合同条款：第三方介入的合同条款应在合同中单独列出，明确第三方的服务内容、责任、权利、义务等。第三方介入的合同条款应与主合同具有同等法律效力。5.2第三方介入的合同附件：第三方介入的合同附件包括第三方资质证明、服务协议、费用清单等。6.第三方介入的费用及支付6.1第三方介入的费用：第三方介入的费用应在双方签订的相关协议中明确约定。第三方介入的费用包括但不限于服务费、咨询费、监理费、检测费、评估费等。6.2第三方介入的支付：第三方介入的费用按合同约定分阶段支付。第三方介入的费用支付方式应与主合同保持一致。7.第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件：合同约定的工程全部完成并经验收合格。第三方介入的合同履行完毕或双方协商一致终止。7.2第三方介入的终止程序：双方应共同通知第三方终止介入。第三方应在接到终止通知后，及时完成现有工作的交接。第三方应在终止介入后，向甲方或乙方提供相关服务报告和资料。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计合同附件：设计任务书：详细列出设计任务的范围、要求、时间节点等。设计合同专用条款：包括设计费用、支付方式、设计变更、保密条款等。2.施工合同附件：施工图纸：包括施工详图、施工说明、材料清单等。施工合同专用条款：包括施工费用、支付方式、施工进度、质量要求、安全措施等。3.第三方介入合同附件：第三方资质证明：证明第三方具备提供相应专业服务的资格。服务协议：详细说明第三方服务的内容、范围、期限、费用等。费用清单：列出第三方提供服务的具体费用项目和金额。4.质量验收报告：设计文件质量验收报告：由设计单位组织验收并出具报告。施工质量验收报告：由建设单位、设计单位、施工单位共同组织验收并出具报告。5.安全生产记录：施工现场安全检查记录：记录施工现场的安全检查情况。施工人员安全教育记录：记录施工人员接受安全教育的情况。6.费用结算报告：设计费用结算报告：详细列出设计费用的支付情况。施工费用结算报告：详细列出施工费用的支付情况。7.违约金支付证明：违约金支付证明：证明违约方已支付违约金。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：设计单位未按约定时间提交设计文件。施工单位未按约定时间完成施工。第三方未按约定提供专业服务。任何一方未按合同要求履行义务。2.责任认定标准：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金的计算标准：按合同约定的比例和金额计算。赔偿损失的计算标准：根据实际损失计算。3.示例说明：设计单位未在约定时间内提交设计文件，导致施工进度延误，应支付每天元的违约金，并赔偿由此造成的损失。施工单位未按约定时间完成施工，导致工程延期，应支付每天元的违约金，并赔偿由此造成的损失。第三方未按约定提供专业服务，导致工程出现问题，应承担相应的责任，包括赔偿损失。全文完。2024年度发电厂消防系统设计与施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.1.1甲方名称1.1.2甲方地址1.1.3甲方联系人1.1.4甲方联系电话1.2合同乙方1.2.1乙方名称1.2.2乙方地址1.2.3乙方联系人1.2.4乙方联系电话2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资2.5项目建设工期3.设计内容与要求3.1设计范围3.2设计标准3.3设计文件要求3.4设计进度4.施工内容与要求4.1施工范围4.2施工标准4.3施工进度4.4施工现场管理5.投资概算与费用5.1设计费5.2施工费5.3其他费用5.4投资概算调整6.付款方式与进度6.1付款方式6.2付款进度6.3付款条件6.4付款违约责任7.合同工期与延期7.1合同工期7.2工期延误责任7.3工期延误处理8.质量要求与验收8.1质量标准8.2验收程序8.3质量保证8.4质量违约责任9.安全生产与环境保护9.1安全生产要求9.2环境保护要求9.3安全生产责任9.4环境保护责任10.保密条款10.1保密内容10.2保密责任10.3保密期限11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效、变更与终止14.1合同生效条件14.2合同变更14.3合同终止第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.1.1甲方名称：发电厂1.1.2甲方地址：省市区路号1.1.3甲方联系人：1.1.4甲方联系电话：138xxxx56781.2合同乙方1.2.1乙方名称：消防科技有限公司1.2.2乙方地址：省市区路号1.2.3乙方联系人：1.2.4乙方联系电话：139xxxx87652.项目概况2.1项目名称：2024年度发电厂消防系统设计与施工项目2.2项目地点：省市发电厂2.3项目规模：包括发电厂内所有消防系统的设计与施工2.4项目总投资：人民币1000万元2.5项目建设工期：自合同签订之日起12个月内完成3.设计内容与要求3.1设计范围：包括消防系统总体设计、消防设备选型、消防设施布置、消防系统图纸设计等3.2设计标准：符合国家现行消防设计规范及相关标准3.3设计文件要求：提供完整的消防系统设计图纸、设计说明书、设备清单等3.4设计进度：设计阶段分为初步设计、施工图设计和设计审核三个阶段，具体进度如下：3.4.1初步设计：合同签订后2个月内完成3.4.2施工图设计：初步设计完成后3个月内完成3.4.3设计审核：施工图设计完成后1个月内完成4.施工内容与要求4.1施工范围：包括消防系统设备的采购、安装、调试及试运行等4.2施工标准：符合国家现行施工规范及相关标准4.3施工进度：施工阶段分为施工准备、施工实施和竣工验收三个阶段，具体进度如下：4.3.1施工准备：施工图设计完成后1个月内完成4.3.2施工实施：施工准备完成后6个月内完成4.3.3竣工验收：施工实施完成后2个月内完成4.4施工现场管理：乙方应严格按照施工规范进行现场管理，确保施工安全、质量、进度5.投资概算与费用5.1设计费：人民币50万元5.2施工费：人民币950万元5.3其他费用：根据实际情况发生5.4投资概算调整：如因设计变更、设备选型调整等原因导致投资概算发生变化的，双方应协商一致后进行调整6.付款方式与进度6.1付款方式：采用分阶段付款方式，具体如下：6.1.1设计费：设计完成后支付30%6.1.2施工费：施工进度达到60%时支付30%，竣工验收合格后支付40%6.2付款进度：根据实际完成进度按月支付6.3付款条件：乙方提交相关付款申请，甲方审核无误后支付6.4付款违约责任：如甲方未按时支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付金额的千分之五7.合同工期与延期7.1合同工期：自合同签订之日起12个月内完成7.2工期延误责任：如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的责任；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任7.3工期延误处理：如发生工期延误，双方应协商解决，必要时可延长合同工期8.质量要求与验收8.1质量标准：设计文件和施工质量必须符合国家现行消防工程相关标准及甲方要求。8.2验收程序：8.2.1设计文件验收：乙方在设计完成后提交设计文件，甲方组织专家进行验收。8.2.2施工质量验收：施工过程中，甲方应进行现场监督，施工完成后，乙方应提交验收申请，甲方组织验收。8.3质量保证：乙方应提供质量保证书，保证消防系统在质保期内符合合同规定的要求。8.4质量违约责任：8.4.1如设计不符合标准，乙方应无条件重新设计，直至满足要求。8.4.2如施工质量不合格，乙方应负责返工，直至合格，并承担由此产生的全部费用。9.安全生产与环境保护9.1安全生产要求：乙方在施工过程中必须遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。9.2环境保护要求：乙方应采取有效措施，防止施工过程中的环境污染，保护生态环境。9.3安全生产责任：乙方应承担因施工安全责任事故造成的全部责任。9.4环境保护责任：乙方应承担因施工造成的环境污染责任。10.保密条款10.1保密内容：双方在合同履行过程中所获得的商业秘密、技术信息等。10.2保密责任：双方应严格保守秘密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。10.3保密期限：自合同签订之日起至合同终止后5年。11.违约责任11.1违约情形：包括但不限于未按时完成设计、施工，质量不符合要求，逾期付款等。11.2违约责任：违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿：违约金按合同金额的千分之五计算，赔偿损失按实际损失计算。12.合同解除与终止12.1合同解除条件：因不可抗力导致合同无法履行，或一方严重违约，另一方有权解除合同。12.2合同终止条件：合同履行完毕或双方协商一致终止合同。12.3合同解除与终止程序：合同解除或终止，双方应书面通知对方，并采取必要措施终止合同履行。13.争议解决13.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决争议。13.2争议解决机构：协商不成，可提交仲裁委员会仲裁。13.3争议解决程序：仲裁程序按照仲裁委员会仲裁规则进行。14.合同生效、变更与终止14.1合同生效条件：双方签字盖章后生效。14.2合同变更：任何变更需经双方书面同意。14.3合同终止：合同履行完毕或双方协商一致终止合同。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，第三方是指除甲方、乙方外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、融资机构等。15.2.1甲方或乙方根据合同需要聘请第三方提供服务；15.2.2甲方或乙方因自身原因无法履行合同，需第三方协助；15.2.3合同执行过程中出现特殊情况，需要第三方进行评估或处理。16.第三方责任限额16.1第三方责任：第三方在合同执行过程中产生的责任，应根据其提供服务的内容和范围确定。16.2责任限额：第三方责任限额由双方在合同中约定，如无约定，则由第三方自行承担。16.3责任限制：第三方在提供专业服务时，应遵守相关法律法规和行业标准，因自身过错导致甲方或乙方损失的，第三方应承担相应责任。17.第三方介入程序17.1介入申请：甲方或乙方需第三方介入时，应向对方提出书面申请，说明介入原因、第三方资质及预期服务内容。17.2同意与拒绝：对方应在收到申请后5个工作日内答复是否同意第三方介入。17.3介入协议：双方同意第三方介入后，应与第三方签订协议，明确双方权利义务。18.第三方与其他各方的划分18.1职责划分：第三方介入后，其职责应与甲方、乙方职责明确划分，避免权责不清。18.2沟通协调：第三方应与甲方、乙方保持良好沟通，及时反馈工作进展，协调解决相关问题。18.3独立性：第三方在提供服务过程中应保持独立性，不受任何一方影响。19.第三方介入时的额外条款及说明19.1甲方额外条款：19.1.1甲方应确保第三方提供的资料真实、完整，并对第三方提供的服务内容进行监督。19.1.2甲方应承担第三方因执行合同而产生的合理费用。19.2乙方额外条款：19.2.1乙方应积极配合第三方的工作，提供必要的技术支持和服务。19.2.2乙方应确保第三方在提供服务过程中遵守国家法律法规和行业标准。20.第三方责任限制20.1第三方责任限制：第三方在提供服务过程中，因不可抗力、甲方或乙方提供资料错误等原因导致的损失，第三方不承担责任。20.2责任免除：如第三方因履行合同过程中出现违法行为，导致甲方或乙方损失的，第三方应承担相应责任。21.合同终止与变更21.1合同终止：如第三方介入导致合同无法履行，双方可协商终止合同。21.2合同变更：如第三方介入需要变更合同内容，双方应协商一致后签订补充协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方营业执照副本复印件说明：用于证明合同双方具备合法经营资格。2.附件二：合同双方法定代表人身份证明说明：用于证明合同双方法定代表人的身份。3.附件三：合同双方授权委托书说明：用于证明授权代表有权代表合同双方签订和履行合同。4.附件四：消防系统设计文件说明：包括消防系统总体设计、消防设备选型、消防设施布置、消防系统图纸设计等。5.附件五：施工图纸说明：包括施工图、施工说明书、设备清单等。6.附件六：投资概算及费用清单说明：详细列出设计费、施工费、其他费用等内容。7.附件七：付款进度表说明：明确每个付款节点的时间和金额。8.附件八：质量保证书说明：由乙方提供，保证消防系统在质保期内符合合同规定的要求。9.附件九：安全生产与环境保护措施说明：详细列出施工过程中的安全生产和环境保护措施。10.附件十：保密协议说明：双方签订的保密协议，明确保密内容和期限。11.附件十一：第三方介入协议说明：双方与第三方签订的协议，明确第三方介入的原因、服务内容、权利义务等。12.附件十二：争议解决协议说明：双方签订的争议解决协议，明确争议解决方式、机构、程序等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方违约：1.1.1未按时支付款项1.1.2未按时提供设计、施工图纸1.1.3未按时完成验收1.2乙方违约：1.2.1未按时完成设计、施工1.2.2设计、施工质量不符合标准1.2.3未按时提交验收申请1.2.4违反安全生产规定1.3第三方违约：1.3.1未按时完成服务1.3.2服务质量不符合要求1.3.3违反保密协议2.责任认定标准：2.1甲方违约责任：2.1.1按合同金额的千分之五支付违约金2.1.2赔偿乙方因此遭受的损失2.2乙方违约责任：2.2.1按合同金额的千分之五支付违约金2.2.2赔偿甲方因此遭受的损失2.2.3重新设计或施工，直至符合标准2.3第三方违约责任：2.3.1按合同金额的千分之五支付违约金2.3.2赔偿甲方或乙方因此遭受的损失2.3.3按保密协议承担相应责任示例说明：1.若甲方未按时支付设计费，应按合同金额的千分之五支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。2.若乙方设计图纸不符合标准，应重新设计，直至符合标准，并赔偿甲方因此遭受的损失。3.若第三方未按时完成检测服务，应按合同金额的千分之五支付违约金，并赔偿甲方或乙方因此遭受的损失。全文完。2024年度发电厂消防系统设计与施工合同2本合同目录一览1.定义和解释1.1术语定义1.2术语解释2.合同双方2.1合同甲方2.2合同乙方3.合同标的3.1发电厂名称3.2消防系统类型3.3设计与施工范围4.设计与施工要求4.1设计要求4.2施工要求5.设计与施工进度5.1设计进度5.2施工进度6.质量保证6.1设计质量保证6.2施工质量保证7.技术规范与标准7.1设计规范7.2施工规范8.合同价款及支付方式8.1合同价款8.2支付方式9.验收与交付9.1验收标准9.2验收程序9.3交付条件10.违约责任10.1设计方违约责任10.2施工方违约责任10.3甲方违约责任10.4乙方违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1附件一：设计图纸13.2附件二：施工图纸13.3附件三：技术规范14.其他14.1合同未尽事宜14.2合同解释权第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1术语定义1.1.1发电厂：指具备发电能力的电力生产设施。1.1.2消防系统：指用于预防和控制火灾的系统，包括火灾自动报警系统、消防供水系统、消防设施等。1.1.3设计：指对消防系统进行规划、设计、编制图纸等。1.1.4施工：指按照设计图纸进行消防系统的安装、调试等。1.2术语解释1.2.1合同甲方：指委托设计、施工的一方，即发电厂。1.2.2合同乙方：指承担设计、施工任务的一方，即设计、施工单位。2.合同双方2.1合同甲方2.1.1名称：发电厂全称。2.1.2地址：发电厂详细地址。2.1.3联系人：甲方指定联系人姓名及联系方式。2.2合同乙方2.2.1名称：设计、施工单位全称。2.2.2地址：设计、施工单位详细地址。2.2.3联系人：乙方指定联系人姓名及联系方式。3.合同标的3.1发电厂名称：发电厂全称。3.2消防系统类型：详细列出消防系统类型，如火灾自动报警系统、消防供水系统、消防设施等。3.3设计与施工范围：详细列出设计与施工范围，包括但不限于消防系统的设计、施工、调试等。4.设计与施工要求4.1设计要求4.1.1设计依据：国家及行业相关规范、标准。4.1.2设计深度：满足消防系统运行、维护、检修要求。4.1.3设计图纸：包括但不限于系统设计图、设备布置图、施工图等。4.2施工要求4.2.1施工依据：设计图纸、国家及行业相关规范、标准。4.2.2施工质量：符合国家及行业相关质量标准。4.2.3施工进度：按照合同约定的时间节点完成。5.设计与施工进度5.1设计进度5.1.1设计启动时间：合同签订之日起。5.1.2设计完成时间：合同签订之日起____个月。5.2施工进度5.2.1施工启动时间：设计完成并验收合格后。5.2.2施工完成时间：合同签订之日起____个月。6.质量保证6.1设计质量保证6.1.1设计文件符合国家及行业相关规范、标准。6.1.2设计图纸完整、准确、清晰。6.2施工质量保证6.2.1施工过程符合设计图纸和国家及行业相关规范、标准。6.2.2施工质量达到国家及行业相关质量标准。8.合同价款及支付方式8.1合同价款8.1.1设计费：根据设计工作量及市场价格确定，具体金额为____元。8.1.2施工费：根据施工图纸、工程量及市场价格确定，具体金额为____元。8.1.3税费：根据国家相关法律法规，合同价款中包含____%的税费。8.2支付方式8.2.1预付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付合同总价款的____%作为预付款。8.2.2进度款：施工过程中，按实际完成工程量及合同约定的时间节点，甲方支付合同总价款的____%作为进度款。8.2.3验收款：工程验收合格后____个工作日内，甲方支付合同总价款的____%作为验收款。8.2.4保修金：合同总价款的____%作为保修金，自工程验收合格之日起____年内退还。9.验收与交付9.1验收标准9.1.1设计文件：符合国家及行业相关规范、标准，图纸完整、准确、清晰。9.1.2施工质量：符合国家及行业相关质量标准，无质量缺陷。9.2验收程序9.2.1甲方组织验收小组，对消防系统进行验收。9.2.2乙方配合验收，提供相关资料。9.2.3验收不合格，乙方应在____个工作日内进行整改，直至合格。9.3交付条件9.3.1消防系统设计、施工完成，并经甲方验收合格。9.3.2乙方提交完整的消防系统使用说明书、操作手册等资料。10.违约责任10.1设计方违约责任10.1.1设计延误：每延误一天，乙方应向甲方支付____元违约金。10.1.2设计质量不合格：乙方应无条件返工，直至合格，并赔偿甲方因此产生的损失。10.2施工方违约责任10.2.1施工延误：每延误一天，乙方应向甲方支付____元违约金。10.2.2施工质量不合格：乙方应无条件返工，直至合格，并赔偿甲方因此产生的损失。10.3甲方违约责任10.3.1付款延误：每延误一天，甲方应向乙方支付____元违约金。10.3.2未能按时提供设计所需资料：甲方应承担因此产生的延误责任和费用。10.4乙方违约责任10.4.1未能按时完成设计、施工：乙方应向甲方支付____元违约金。10.4.2设计、施工质量不合格：乙方应无条件返工，直至合格，并赔偿甲方因此产生的损失。11.争议解决11.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。11.2争议解决程序：自争议发生之日起____个工作日内，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.合同生效与终止12.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的义务履行完毕。12.2.2双方协商一致解除合同。12.2.3因不可抗力导致合同无法履行。13.合同附件13.1附件一：设计图纸13.2附件二：施工图纸13.3附件三：技术规范13.4附件四：合同签订证明文件14.其他14.1合同未尽事宜，由双方协商解决。14.2合同解释权归合同签订地人民法院所有。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方：指在合同执行过程中，经甲乙双方同意，介入合同履行的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、咨询方、评估方、审计方等。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。15.2.2第三方应具备相应的资质和条件，能够独立承担相应的责任。15.3第三方责权利15.3.1责任：第三方应按照合作协议和本合同的约定，对介入事项负责，包括但不限于监理质量、咨询意见、评估结果、审计报告等。15.3.2权利：第三方有权根据合作协议和本合同的规定，获取相应的报酬，并有权要求甲乙双方提供必要的协助和配合。15.3.3利益：第三方在合同执行过程中，享有合法权益，包括但不限于知情权、参与权、监督权等。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方：第三方应接受甲方的监督和指导，甲方有权对第三方的介入工作进行评估和验收。15.4.2第三方与乙方：第三方应协助乙方完成合同约定的设计、施工等工作，乙方应配合第三方的介入工作。15.4.3第三方与合同双方：第三方在合同执行过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额的确定16.1.1第三方责任限额应根据合作协议、本合同约定及第三方自身的风险承担能力确定。16.1.2第三方责任限额应在合作协议中明确，并经甲乙双方确认。16.2第三方责任限额的执行16.2.1第三方在介入事项中因自身原因造成损失的，应按照合作协议和本合同约定的责任限额承担相应的赔偿责任。16.2.2若第三方责任超出责任限额，甲方和乙方有权要求第三方按照实际损失承担超出部分的赔偿责任。17