2024年度固废处理设施建设合同3篇_第1页
2024年度固废处理设施建设合同3篇_第2页
2024年度固废处理设施建设合同3篇_第3页
2024年度固废处理设施建设合同3篇_第4页
2024年度固废处理设施建设合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩53页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度固废处理设施建设合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式2.项目背景及目的2.1项目概述2.2建设目的2.3项目意义3.项目范围及内容3.1项目范围界定3.2主要建设内容3.3技术标准与规范4.项目进度安排4.1项目实施阶段划分4.2关键节点及时间安排4.3进度调整及延期处理5.投资预算及资金来源5.1投资总额5.2资金来源及使用计划5.3资金监管与审计6.工程质量及验收标准6.1质量要求6.2验收标准6.3质量保证措施7.工程安全及环境保护7.1安全生产责任7.2环境保护措施7.3应急预案及处理8.合同价格及支付方式8.1合同总价8.2价格构成8.3支付方式及期限9.合同履行及变更9.1合同履行原则9.2变更程序及条件9.3合同解除及终止10.违约责任及争议解决10.1违约情形及责任10.2争议解决方式10.3仲裁机构及程序11.合同附件及补充协议11.1合同附件清单11.2补充协议内容12.合同生效及终止12.1生效条件12.2生效日期12.3终止条件及程序13.合同解除及终止后的处理13.1合同解除条件13.2合同终止后的财产处理13.3合同解除后的债权债务处理14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同份数14.3合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及地址1.1.1甲方(固废处理设施建设单位)名称:________1.1.2甲方(固废处理设施建设单位)地址:________1.1.3乙方(固废处理设施施工单位)名称:________1.1.4乙方(固废处理设施施工单位)地址:________1.2法定代表人或授权代表1.2.1甲方法定代表人或授权代表姓名:________1.2.2乙方法定代表人或授权代表姓名:________1.3联系方式1.3.1甲方联系方式:电话________,传真________,电子邮箱________1.3.2乙方联系方式:电话________,传真________,电子邮箱________2.项目背景及目的2.1项目概述2.1.1项目名称:2024年度固废处理设施建设项目2.1.2项目地点:________2.1.3项目规模:________2.2建设目的2.2.1提高固废处理能力2.2.2优化固废处理工艺2.2.3实现固废资源化利用2.3项目意义2.3.1环保效益:减少固废对环境的污染2.3.2经济效益:降低固废处理成本2.3.3社会效益:提升固废处理行业水平3.项目范围及内容3.1项目范围界定3.1.1固废处理设施的建设、安装、调试3.1.2固废处理设施的相关辅助设施建设3.2主要建设内容3.2.1固废处理设施主体结构3.2.2自动化控制系统3.2.3辅助设施(如:供电系统、给排水系统等)3.3技术标准与规范3.3.1符合国家相关环保标准3.3.2采用先进的技术和工艺3.3.3符合行业规范和操作规程4.项目进度安排4.1项目实施阶段划分4.1.1设计阶段4.1.2施工阶段4.1.3竣工验收阶段4.2关键节点及时间安排4.2.1设计阶段:________4.2.2施工阶段:________4.2.3竣工验收阶段:________4.3进度调整及延期处理4.3.1甲方有权根据实际情况调整项目进度4.3.2乙方应积极配合甲方调整进度4.3.3如因不可抗力导致延期,双方应协商解决5.投资预算及资金来源5.1投资总额:________5.2资金来源及使用计划5.2.1甲方自筹资金:________5.2.2乙方垫付资金:________5.2.3其他资金来源:________5.3资金监管与审计5.3.1甲方对资金使用进行监管5.3.2乙方定期向甲方提交资金使用情况报告5.3.3由双方认可的审计机构进行审计6.工程质量及验收标准6.1质量要求6.1.1符合国家及行业相关标准6.1.2确保固废处理设施运行稳定、可靠6.1.3无重大质量隐患6.2验收标准6.2.1工程质量验收标准6.2.2设备性能验收标准6.2.3环保指标验收标准6.3质量保证措施6.3.1选用优质材料6.3.2严格执行施工规范6.3.3加强施工过程管理8.合同价格及支付方式8.1合同总价:________8.1.1工程总价:________8.1.2设备总价:________8.1.3其他费用:________8.2价格构成8.2.1材料费8.2.2人工费8.2.3机械费8.2.4管理费8.2.5利润8.3支付方式及期限8.3.1预付款:合同签订后________日内支付合同总价________%8.3.2进度款:按工程进度支付,每月支付________%8.3.3竣工验收合格后支付________%8.3.4保修金:合同总价________%,保修期满后无息退还9.合同履行及变更9.1合同履行原则9.1.1诚信原则9.1.2协作原则9.1.3实际可行原则9.2变更程序及条件9.2.1变更内容应经双方协商一致9.2.2变更内容应书面通知对方9.2.3变更内容应重新签订协议9.3合同解除及终止9.3.1双方协商一致解除合同9.3.2因不可抗力导致合同无法履行9.3.3违约方严重违约9.3.4合同期满10.违约责任及争议解决10.1违约情形及责任10.1.1甲方违约:延迟付款、变更项目范围等10.1.2乙方违约:延期交付、工程质量不合格等10.1.3违约赔偿:按实际损失赔偿10.2争议解决方式10.2.1争议协商10.2.2仲裁10.2.3诉讼10.3仲裁机构及程序10.3.1仲裁机构:________10.3.2仲裁程序:按照仲裁机构的规定进行11.合同附件及补充协议11.1合同附件清单11.1.1设计文件11.1.2施工图纸11.1.3技术规范11.1.4合同变更记录11.2补充协议内容11.2.1双方协商一致的其他事项11.2.2任何一方提出的补充要求12.合同生效及终止12.1生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2预付款到账12.1.3合同附件齐全12.2生效日期:________12.3终止条件及程序12.3.1合同期满12.3.2双方协商一致解除合同12.3.3违约导致合同解除13.合同解除及终止后的处理13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致13.1.2因不可抗力导致合同无法履行13.1.3违约导致合同解除13.2合同终止后的财产处理13.2.1乙方交付已完成的工程13.2.2双方结算剩余款项13.2.3保修责任13.3合同解除后的债权债务处理13.3.1双方债权债务相互抵消13.3.2未了债权债务另行处理14.其他约定事项14.1法律适用:适用中华人民共和国法律14.2合同份数:一式________份,甲乙双方各执________份14.3合同签署日期:________第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概念及范围15.1第三方定义15.1.1第三方是指在甲乙双方签订的本合同中,作为中介方、咨询服务方、监理方或其他任何形式提供专业服务的独立第三方。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联公司、分支机构或代表。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于项目设计、施工监理、设备采购、技术评估、环保监测等。15.2.2第三方的介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。16.第三方介入的流程及条件16.1第三方介入流程16.1.1甲乙双方协商确定第三方介入的事项及需求。16.1.2甲乙双方共同邀请或指定第三方。16.1.3第三方接受邀请或指定后,与甲乙双方签订合作协议。16.1.4第三方按照合作协议履行职责。16.2第三方介入条件16.2.1第三方应具备相应的资质和经验。16.2.2第三方应能够独立承担法律责任。16.2.3第三方应遵守国家相关法律法规和行业规范。17.第三方的责权利17.1第三方责任17.1.1第三方应按照合作协议履行职责,对提供的服务质量负责。17.1.2第三方应保证其提供的服务不违反国家法律法规和行业规范。17.1.3第三方对因其提供的服务导致的项目延误或损失承担相应责任。17.2第三方权利17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和数据。17.2.2第三方有权根据合作协议收取服务费用。17.2.3第三方有权要求甲乙双方对其提供的服务进行验收。17.3第三方义务17.3.1第三方应保守项目秘密,不得泄露给任何第三方。17.3.2第三方应遵守甲乙双方的工作安排和规定。17.3.3第三方应按时完成协议约定的服务内容。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系18.1.1第三方应向甲方提供服务,并接受甲方的监督和指导。18.1.2甲方有权对第三方的服务进行评价和反馈。18.2第三方与乙方的关系18.2.1第三方应按照合作协议与乙方合作,确保项目顺利进行。18.2.2乙方应配合第三方的工作,提供必要的技术支持。18.3第三方与项目其他相关方的关系18.3.1第三方应与项目其他相关方(如供应商、承包商等)保持沟通,确保项目整体协调。18.3.2第三方在履行职责过程中,应遵守相关方的要求和规定。19.第三方责任限额19.1第三方的责任限额应在本合同中明确约定。19.2第三方的责任限额包括但不限于:19.2.1第三方因其提供的服务导致的直接经济损失。19.2.2第三方因其提供的服务导致的间接经济损失。19.2.3第三方因其提供的服务导致的合同解除或终止。19.3第三方的责任限额计算方法19.3.1以第三方提供服务的合同总价为基数,按照约定的比例计算。19.3.2如有特殊约定,按照双方协商一致的方式计算。20.第三方变更及退出机制20.1第三方变更20.1.1如第三方因自身原因无法继续履行协议,应提前通知甲乙双方,并协商确定替代第三方。20.1.2如第三方被甲方或乙方解除协议,应按照协议约定承担相应的责任。20.2第三方退出机制20.2.1第三方退出协议后,应向甲乙双方提供完整的服务报告和成果。20.2.2第三方退出协议后,其责任限额不再适用。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件要求:包含项目设计图纸、设计说明、技术规范等。说明:设计文件应满足项目技术要求,符合国家及行业标准。2.施工图纸要求:包含施工详图、施工说明、材料清单等。说明:施工图纸应详细标注施工工艺、材料规格、施工顺序等。3.技术规范要求:包含项目所需的技术标准、操作规程、检验方法等。说明:技术规范应确保项目施工质量,保障工程安全。4.合同变更记录要求:记录合同变更的原因、内容、日期、双方签字等。说明:合同变更记录应作为合同附件,作为双方履行合同的依据。5.质量检验报告要求:包含材料检验、设备检验、施工质量检验等报告。说明:质量检验报告应客观、真实反映项目质量状况。6.环保监测报告要求:包含项目施工期间及运营期间的环保监测数据。说明:环保监测报告应满足国家及地方环保要求。7.付款凭证要求:包含预付款、进度款、竣工结算款的支付凭证。说明:付款凭证应作为双方结算的依据。8.保修证书要求:包含保修期限、保修范围、保修方式等。说明:保修证书应明确保修责任,保障项目后期维护。9.第三方合作协议要求:包含第三方服务内容、费用、责任等。说明:第三方合作协议应作为合同附件,明确第三方责任。10.争议解决协议要求:包含争议解决方式、仲裁机构、诉讼等。说明:争议解决协议应明确争议解决途径,保障双方权益。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为要求:乙方未按合同约定的时间完成工程。责任认定:乙方应支付违约金,并承担由此造成的损失。2.违约行为要求:乙方提供的材料或设备不符合合同约定。责任认定:乙方应更换合格的材料或设备,并承担由此造成的损失。3.违约行为要求:乙方未按合同约定进行质量检验。责任认定:乙方应进行质量检验,并承担由此造成的损失。4.违约行为要求:甲方未按合同约定支付款项。责任认定:甲方应支付逾期付款利息,并承担由此造成的损失。5.违约行为要求:第三方未按合作协议履行职责。责任认定:第三方应承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。示例说明:乙方未按合同约定的时间完成工程,导致项目延误一个月。乙方应支付违约金人民币________元,并承担由此造成的损失。甲方未按合同约定支付进度款,导致乙方停工一个月。甲方应支付逾期付款利息人民币________元,并承担由此造成的损失。全文完。2024年度固废处理设施建设合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式1.3合同双方授权代表及联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型2.5项目投资估算3.项目建设内容3.1建设工程范围3.2主要建设内容3.3建设工程标准3.4建设工程进度安排4.合同标的及质量要求4.1合同标的物4.2质量标准及检验方法4.3质量保证期5.合同价格及支付方式5.1合同价格5.2价格调整方式5.3支付方式5.4预付款及进度款支付6.施工组织设计6.1施工组织设计编制要求6.2施工组织设计审批程序6.3施工组织设计变更管理7.施工进度及工期7.1施工进度计划7.2工期要求7.3工期延误及延误责任8.工程质量及验收8.1工程质量标准8.2工程验收程序8.3工程验收资料8.4工程质量保证措施9.安全生产及文明施工9.1安全生产责任制9.2安全生产措施9.3文明施工要求9.4事故处理及责任追究10.环境保护及污染防治10.1环境保护要求10.2污染防治措施10.3环境监测及报告11.违约责任11.1违约情形及违约责任11.2违约责任承担方式12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除及终止程序14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同生效日期14.3合同终止日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方:环保科技有限公司地址:省市区路号乙方:建筑工程有限公司地址:省市区路号1.2合同双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人:联系方式:138乙方法定代表人:联系方式:13956781.3合同双方授权代表及联系方式甲方授权代表:联系方式:1376789乙方授权代表:赵六联系方式:13687652.项目概述2.1项目名称市区生活垃圾处理设施建设项目2.2项目地点省市区镇2.3项目规模设计处理能力为每日处理生活垃圾1000吨2.4项目类型生活垃圾处理设施建设2.5项目投资估算总投资估算为人民币伍亿元整3.项目建设内容3.1建设工程范围主要包括垃圾接收、贮存、预处理、焚烧、烟气净化、灰渣处理等环节3.2主要建设内容1)建设一座生活垃圾焚烧厂2)建设一套烟气净化系统3)建设一套灰渣处理系统4)建设一套垃圾接收及贮存系统3.3建设工程标准符合《生活垃圾焚烧处理技术规范》等相关国家标准3.4建设工程进度安排1)项目前期工作:自合同签订之日起3个月内完成2)工程建设阶段:自项目前期工作完成后12个月内完成主体工程建设3)竣工验收阶段:自主体工程完成后6个月内完成竣工验收4.合同标的及质量要求4.1合同标的物市区生活垃圾处理设施建设项目4.2质量标准及检验方法1)质量标准:符合《生活垃圾焚烧处理技术规范》等相关国家标准2)检验方法:按照国家标准及行业规范进行4.3质量保证期自竣工验收合格之日起计算,质量保证期为3年5.合同价格及支付方式5.1合同价格人民币伍亿元整,分阶段支付5.2价格调整方式按国家相关政策及市场行情进行调整5.3支付方式1)预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总价款的20%2)进度款:按照工程进度分阶段支付,每个阶段支付合同总价款的20%3)验收款:竣工验收合格后支付合同总价款的30%4)结算款:项目竣工后支付合同总价款的30%6.施工组织设计6.1施工组织设计编制要求1)严格按照国家标准及行业规范进行编制2)明确施工组织架构、施工方案、安全措施等6.2施工组织设计审批程序1)施工单位编制施工组织设计2)甲方组织专家对施工组织设计进行评审3)施工单位根据评审意见修改完善施工组织设计6.3施工组织设计变更管理1)施工单位提出变更申请2)甲方组织专家对变更申请进行评审3)经评审通过的变更,双方签订变更协议7.施工进度及工期7.1施工进度计划按照项目进度安排,制定详细的施工进度计划,包括各阶段工作内容、时间节点等7.2工期要求项目前期工作3个月,工程建设阶段12个月,竣工验收阶段6个月,共计21个月7.3工期延误及延误责任1)甲方原因导致工期延误,由甲方承担相应责任2)乙方原因导致工期延误,由乙方承担相应责任,并支付违约金8.工程质量及验收8.1工程质量标准1)符合国家及行业标准2)达到合同约定的质量要求8.2工程验收程序1)施工单位完成工程后,向甲方提交验收申请2)甲方组织验收小组,对工程进行验收3)验收合格后,双方签署验收报告8.3工程验收资料1)工程设计文件、施工图纸、变更文件2)施工过程记录、检验报告、验收报告8.4工程质量保证措施1)严格执行质量管理体系2)定期进行质量检查和抽检3)发现质量问题及时整改9.安全生产及文明施工9.1安全生产责任制1)施工单位建立健全安全生产责任制2)甲方监督施工单位执行安全生产规定9.2安全生产措施1)施工现场设置安全警示标志2)定期进行安全教育和培训3)严格执行安全操作规程9.3文明施工要求1)保持施工现场整洁有序2)遵守环境保护规定3)减少施工噪音和扬尘9.4事故处理及责任追究1)事故发生后,立即启动应急预案2)调查事故原因,追究相关责任3)事故处理结果需上报甲方10.环境保护及污染防治10.1环境保护要求1)严格执行国家及地方环境保护法规2)减少施工过程中对环境的影响10.2污染防治措施1)施工现场设置污水处理设施2)严格执行废弃物处理规定3)定期进行环境监测10.3环境监测及报告1)施工单位定期向甲方提交环境监测报告2)甲方对环境监测结果进行审核11.违约责任11.1违约情形及违约责任1)乙方未按合同约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任2)甲方未按合同约定支付款项,乙方有权要求甲方支付违约金11.2违约责任承担方式1)违约金按合同总价款的%计算2)违约责任承担方式包括但不限于赔偿损失、支付违约金、解除合同12.争议解决12.1争议解决方式1)双方友好协商解决2)若协商不成,提交仲裁委员会仲裁12.2争议解决机构仲裁委员会12.3争议解决程序1)双方提交仲裁申请书2)仲裁委员会受理并组成仲裁庭3)仲裁庭进行调查、取证、审理4)仲裁庭作出仲裁裁决13.合同解除及终止13.1合同解除条件1)双方协商一致2)一方严重违约3)不可抗力13.2合同终止条件1)合同履行完毕2)合同解除3)法定终止条件13.3合同解除及终止程序1)提出解除或终止合同的一方书面通知对方2)双方确认解除或终止合同3)完成合同解除或终止后的善后工作14.合同生效及终止14.1合同生效条件1)双方签字盖章2)合同签订日期14.2合同生效日期合同签订之日起生效14.3合同终止日期合同约定的工期届满或双方协商一致解除合同后终止第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中,第三方指除甲、乙双方之外的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、咨询公司、检测机构、保险公司等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同履行过程中的公正性、专业性,提高工程质量、安全生产、环境保护等方面的管理水平。15.3第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于工程质量监督、安全生产监管、环境保护监测、合同履约监督等。16.第三方选择与授权16.1第三方选择1)第三方的选择由甲方负责,乙方应予以配合。2)甲方应在合同签订前确定第三方,并书面通知乙方。16.2第三方授权1)甲方授权第三方在合同约定的范围内对合同履行情况进行监督和检查。2)第三方在授权范围内作出的决定,甲、乙双方应予以尊重。17.第三方责任17.1责任范围1)第三方对甲、乙双方合同履行的监督和检查责任。2)第三方对工程质量、安全生产、环境保护等方面的专业责任。17.2责任限额1)第三方的责任限额由甲方与第三方在合同中约定。2)第三方的责任限额不得超过合同总价款的%。18.第三方权利18.1第三方权利1)第三方有权要求甲、乙双方提供相关资料和证明。2)第三方有权对甲、乙双方合同履行情况进行调查和检查。3)第三方有权对发现的问题提出整改建议。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间是委托与受托关系,甲方是委托人,第三方是受托人。19.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间是监督与被监督关系,乙方是被监督方。19.3第三方与合同履行的关系第三方在合同履行过程中,对甲、乙双方均具有监督权,但不对合同履行的最终结果承担责任。20.第三方介入的费用20.1费用承担第三方介入的费用由甲方承担,并在合同中明确具体费用项目和金额。20.2费用支付1)第三方介入费用按照合同约定分阶段支付。2)第三方介入费用支付方式与合同价格支付方式相同。21.第三方介入的终止21.1终止条件1)合同履行完毕2)双方协商一致解除第三方介入3)不可抗力导致第三方介入无法继续21.2终止程序1)甲方或乙方提出终止第三方介入的书面通知2)双方确认终止第三方介入3)完成第三方介入终止后的善后工作第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订证明文件详细要求:合同签订日期、双方签字盖章、合同文本。说明:作为合同生效的证明文件,用于后续纠纷解决时的证据。2.附件二:项目前期工作文件详细要求:可行性研究报告、环境影响评价报告、施工图设计文件等。说明:项目前期工作的成果文件,用于指导项目实施。3.附件三:施工组织设计文件详细要求:施工方案、进度计划、人员配备、质量保证措施等。说明:施工组织设计的详细内容,用于指导施工过程中的各项工作。4.附件四:施工合同详细要求:合同双方基本信息、合同标的、质量要求、价格、支付方式等。说明:施工合同的详细内容,用于明确甲、乙双方在施工过程中的权利和义务。5.附件五:质量验收报告详细要求:工程验收日期、验收人员、验收结果、验收意见等。说明:工程质量验收的正式文件,用于证明工程质量达到合同要求。6.附件六:安全生产检查报告详细要求:检查日期、检查人员、检查内容、检查结果、整改措施等。说明:安全生产检查的正式文件,用于证明施工现场符合安全生产要求。7.附件七:环境保护监测报告详细要求:监测日期、监测人员、监测内容、监测结果、整改措施等。说明:环境保护监测的正式文件,用于证明施工现场符合环境保护要求。8.附件八:合同履行过程中的变更文件详细要求:变更原因、变更内容、变更日期、双方签字盖章等。说明:合同履行过程中发生的变更事项的正式文件。9.附件九:违约责任认定文件详细要求:违约事实、违约行为、违约责任认定、处理意见等。说明:对违约行为的认定和处理意见的正式文件。10.附件十:争议解决文件详细要求:争议事项、争议解决过程、争议解决结果等。说明:争议解决过程中的相关文件,用于证明争议已得到妥善解决。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成工程责任认定标准:根据合同约定的时间节点,乙方未能完成工程,造成甲方损失。示例:乙方未能在合同约定的工期内完成主体工程建设,甲方有权要求乙方支付违约金。2.违约行为:甲方未按合同约定支付款项责任认定标准:根据合同约定的时间节点,甲方未能支付款项,造成乙方损失。示例:甲方未按合同约定支付进度款,乙方有权要求甲方支付违约金。3.违约行为:第三方未按授权范围履行职责责任认定标准:第三方在授权范围内未履行职责,造成甲、乙双方损失。示例:第三方未按合同约定进行工程质量监督,造成工程质量问题,乙方有权要求第三方承担相应责任。4.违约行为:一方未履行安全生产责任责任认定标准:一方未履行安全生产责任,导致安全事故发生。示例:施工现场发生安全事故,由于乙方未履行安全生产责任,乙方需承担相应责任。5.违约行为:一方未履行环境保护责任责任认定标准:一方未履行环境保护责任,造成环境污染。示例:施工现场造成环境污染,由于甲方未履行环境保护责任,甲方需承担相应责任。全文完。2024年度固废处理设施建设合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称1.2.合同双方地址1.3.合同双方法定代表人1.4.合同双方联系方式2.合同背景及目的2.1.项目背景2.2.项目目的3.工程概况3.1.工程名称3.2.工程地点3.3.工程规模3.4.工程内容4.工程建设标准及要求4.1.设计标准4.2.施工规范4.3.质量标准5.工程进度计划5.1.工程总工期5.2.各阶段工期5.3.工程里程碑节点6.工程费用及支付方式6.1.工程费用构成6.2.工程费用总额6.3.工程费用支付方式6.4.工程费用结算7.质量保证及验收7.1.质量保证措施7.2.验收标准7.3.验收程序8.安全生产及环境保护8.1.安全生产措施8.2.环境保护措施8.3.事故处理9.合同变更及解除9.1.合同变更条件9.2.合同变更程序9.3.合同解除条件9.4.合同解除程序10.违约责任及处理10.1.违约情形10.2.违约责任10.3.违约处理11.争议解决11.1.争议解决方式11.2.争议解决程序12.合同生效及终止12.1.合同生效条件12.2.合同终止条件13.其他约定事项14.合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.合同双方名称甲方:市环保局乙方:环保科技有限公司1.2.合同双方地址甲方地址:市区路号乙方地址:市区路号1.3.合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.4.合同双方联系方式2.合同背景及目的2.1.项目背景为响应国家关于固废处理的政策要求,甲方决定在市建设一座固废处理设施。2.2.项目目的通过建设固废处理设施,实现固废的减量化、资源化、无害化处理,提高固废处理水平。3.工程概况3.1.工程名称市固废处理设施建设项目3.2.工程地点市区镇村3.3.工程规模设计处理能力为每日处理100吨固废3.4.工程内容包括固废预处理、焚烧、余热利用、灰渣处理等环节4.工程建设标准及要求4.1.设计标准符合国家环保标准及行业规范4.2.施工规范严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》执行4.3.质量标准达到国家一级环保设施质量标准5.工程进度计划5.1.工程总工期12个月5.2.各阶段工期设计阶段:2个月施工阶段:10个月竣工验收阶段:1个月5.3.工程里程碑节点1.设计完成2.施工开始3.竣工验收6.工程费用及支付方式6.1.工程费用构成包括设计费、施工费、设备费、材料费、人工费等6.2.工程费用总额人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)6.3.工程费用支付方式分阶段支付,具体支付节点如下:1.设计阶段完成,支付设计费总额的50%2.施工完成50%,支付施工费总额的30%3.竣工验收合格,支付施工费总额的20%4.保修期满,支付保修金总额的10%7.质量保证及验收7.1.质量保证措施1.选用合格的材料和设备2.严格执行施工规范和操作规程3.加强施工过程中的质量控制4.做好工程验收工作7.2.验收标准1.符合设计要求和合同约定2.达到国家一级环保设施质量标准3.无重大质量隐患7.3.验收程序1.甲方组织验收小组2.验收小组对工程进行现场检查3.验收小组出具验收报告8.安全生产及环境保护8.1.安全生产措施1.严格执行国家有关安全生产的法律、法规和标准2.建立健全安全生产责任制,落实安全生产措施3.对施工人员进行安全教育和培训4.定期进行安全检查,及时消除安全隐患8.2.环境保护措施1.严格执行国家有关环境保护的法律、法规和标准2.对固废处理过程中产生的废气、废水、固体废物进行处理,达到环保排放标准3.对施工过程中产生的固体废物进行分类处理4.定期监测环境质量,确保符合环保要求8.3.事故处理1.发生安全事故时,立即启动应急预案2.及时报告上级主管部门和相关部门3.组织事故调查,查明原因,采取整改措施4.对事故责任人和责任单位进行处理9.合同变更及解除9.1.合同变更条件1.因不可抗力导致合同无法履行2.合同双方协商一致,且不违反法律法规3.合同约定可以变更的其他情形9.2.合同变更程序1.双方书面提出变更要求2.经双方协商一致,签订变更协议3.变更协议经双方签字盖章后生效9.3.合同解除条件1.合同履行期限届满,合同自然终止2.因一方违约,另一方有权解除合同3.合同约定的其他解除条件9.4.合同解除程序1.提出解除合同的一方书面通知另一方2.双方协商解除合同的具体事宜3.签订解除合同协议,明确双方权利义务10.违约责任及处理10.1.违约情形1.未按合同约定履行义务2.未按合同约定完成工程进度3.质量不符合合同约定4.其他违约行为10.2.违约责任1.支付违约金2.承担损害赔偿责任3.采取补救措施10.3.违约处理1.双方协商解决2.仲裁委员会仲裁3.人民法院诉讼11.争议解决11.1.争议解决方式1.协商解决2.仲裁解决3.诉讼解决11.2.争议解决程序1.双方在争议发生后30日内协商解决2.协商不成的,提交仲裁委员会仲裁3.仲裁不成的,向有管辖权的人民法院提起诉讼12.合同生效及终止12.1.合同生效条件1.双方签字盖章2.甲方支付首期款项3.合同符合法律法规规定12.2.合同终止条件1.合同履行完毕2.合同解除3.合同约定的其他终止条件13.其他约定事项13.1.本合同未尽事宜,双方另行协商解决13.2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力14.合同附件14.1.合同签订日期14.2.合同双方签字盖章14.3.合同附件清单第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的约定15.1.第三方的概念本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的独立法人、自然人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、施工单位、咨询顾问、保险机构等。15.2.第三方的引入1.第三方由甲乙双方根据项目需要协商确定,并签订相应合作协议。2.第三方的引入需符合法律法规及行业规范,并确保其资质、能力满足项目要求。15.3.第三方的责权利1.责任:第三方应按照合作协议及本合同约定,履行其职责,确保项目顺利进行。2.权利:第三方有权获得其应得的报酬,并享有相应的知情权和参与权。3.利益:第三方应维护甲乙双方的合法权益,不得损害甲方或乙方的利益。15.4.第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的划分:第三方在履行职责过程中,应接受甲方

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论