2024年发电厂围墙施工协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年发电厂围墙施工协议本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2双方地址及联系方式1.3合同签订日期2.施工项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3施工内容2.4施工规模2.5施工期限3.工程设计及施工要求3.1设计文件要求3.2施工规范及标准3.3施工工艺要求3.4质量标准4.施工图纸及技术资料4.1施工图纸提供及审查4.2技术资料提供及审核4.3施工图纸修改及确认5.施工进度计划及调整5.1施工进度计划5.2进度调整及审批6.工程量清单及计价方式6.1工程量清单编制6.2计价方式及依据6.3工程量变更及计价调整7.工程款支付方式及时间7.1预付款支付7.2进度款支付7.3结算款支付7.4逾期付款违约责任8.施工材料及设备供应8.1材料及设备供应商8.2材料及设备质量要求8.3材料及设备供应时间及方式8.4材料及设备验收及保管9.施工现场管理及安全9.1施工现场管理要求9.2施工安全措施9.3事故处理及责任追究10.环境保护及文明施工10.1环境保护措施10.2文明施工要求10.3环境污染及扰民处理11.合同变更及终止11.1合同变更条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件11.4合同终止程序12.违约责任及争议解决12.1违约责任类型12.2违约责任承担12.3争议解决方式12.4争议解决程序13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同终止条件13.4合同终止程序14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同附件及补充协议14.3合同附件清单14.4合同签订及生效日期第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1发电厂名称：__________1.1.2施工单位名称：__________1.2双方法定代表人1.2.1发电厂法定代表人：__________1.2.2施工单位法定代表人：__________1.3双方地址及联系方式1.3.1发电厂地址：__________1.3.2施工单位地址：__________1.3.3发电厂联系方式：__________1.3.4施工单位联系方式：__________1.4合同签订日期：____年____月____日2.施工项目概况2.1项目名称：发电厂围墙施工项目2.2项目地点：__________2.3施工内容：2.3.1围墙基础施工2.3.2砌体结构施工2.3.3防护网安装2.3.4围墙油漆及涂料施工2.4施工规模：____米长，____米高2.5施工期限：自____年____月____日起至____年____月____日止3.工程设计及施工要求3.1设计文件要求：3.1.1施工单位应按照发电厂提供的设计图纸进行施工3.1.2设计文件应包含施工图、材料清单、施工说明等3.2施工规范及标准：3.2.1施工单位应遵守国家及行业相关施工规范和标准3.2.2施工单位应确保施工质量符合国家及行业质量标准3.3施工工艺要求：3.3.1施工单位应采用先进的施工工艺，提高施工效率和质量3.3.2施工单位应确保施工过程中的安全、文明施工3.4质量标准：3.4.1围墙结构牢固，无裂缝、变形等质量缺陷3.4.2防护网安装牢固，无松动现象3.4.3围墙油漆及涂料均匀，无明显色差、剥落等缺陷4.施工图纸及技术资料4.1施工图纸提供及审查：4.1.1发电厂应于合同签订后____日内提供完整的施工图纸及技术资料4.1.2施工单位应在收到图纸及技术资料后____日内完成审查并反馈意见4.2技术资料提供及审核：4.2.1施工单位应于施工过程中提供相关技术资料4.2.2发电厂应在收到技术资料后____日内完成审核并反馈意见4.3施工图纸修改及确认：4.3.1施工过程中如需修改施工图纸，应经双方协商一致后进行修改4.3.2修改后的施工图纸应由双方签字确认5.施工进度计划及调整5.1施工进度计划：5.1.1施工单位应于合同签订后____日内提交施工进度计划5.1.2施工进度计划应包括各分部分项工程的施工时间及节点5.2进度调整及审批：5.2.1施工过程中如需调整施工进度，应经双方协商一致后进行5.2.2调整后的施工进度计划应由双方签字确认6.工程量清单及计价方式6.1工程量清单编制：6.1.1施工单位应按照合同约定的施工内容和设计图纸编制工程量清单6.1.2工程量清单应包含各分部分项工程的工程量及计价依据6.2计价方式及依据：6.2.1合同采用固定总价方式结算工程款6.2.2计价依据为国家及行业相关定额及市场价格6.3工程量变更及计价调整：6.3.1施工过程中如发生工程量变更，应经双方协商一致后进行变更6.3.2变更后的工程量及计价应重新核算，并由双方签字确认7.工程款支付方式及时间7.1预付款支付：7.1.1合同签订后____日内，发电厂应向施工单位支付合同总价____%的预付款7.1.2预付款在工程竣工验收合格后____日内无息退还7.2进度款支付：7.2.1施工过程中，施工单位应按月向发电厂提交进度款申请7.2.2发电厂应在收到申请后____日内支付进度款7.3结算款支付：7.3.1工程竣工验收合格后____日内，施工单位应向发电厂提交结算款申请7.3.2发电厂应在收到申请后____日内支付结算款7.4逾期付款违约责任：7.4.1发电厂逾期付款，应向施工单位支付____%的违约金7.4.2违约金自逾期付款之日起计算，直至实际付款之日止8.施工材料及设备供应8.1材料及设备供应商：8.1.1发电厂负责提供施工所需的全部材料及设备8.1.2供应商应具备相关资质及生产能力8.2材料及设备质量要求：8.2.1材料及设备应符合国家及行业质量标准8.2.2材料及设备应具有合格证明及出厂检验报告8.3材料及设备供应时间及方式：8.3.1发电厂应按照施工进度计划提供材料及设备8.3.2材料及设备应按时送达施工现场8.4材料及设备验收及保管：8.4.1施工单位应负责材料及设备的验收8.4.2验收合格后，施工单位应妥善保管材料及设备9.施工现场管理及安全9.1施工现场管理要求：9.1.1施工单位应建立健全施工现场管理制度9.1.2施工现场应保持整洁、有序9.2施工安全措施：9.2.1施工单位应采取有效措施，确保施工现场安全9.2.2施工单位应定期进行安全检查，及时发现并消除安全隐患9.3事故处理及责任追究：9.3.1发生安全事故，施工单位应立即采取措施进行抢救9.3.2事故原因调查及责任追究按国家相关法律法规执行10.环境保护及文明施工10.1环境保护措施：10.1.1施工单位应采取措施，减少施工对环境的影响10.1.2施工单位应遵守国家及地方环境保护法规10.2文明施工要求：10.2.1施工单位应保持施工现场文明施工10.2.2施工单位应遵守施工现场管理规定10.3环境污染及扰民处理：10.3.1发生环境污染及扰民事件，施工单位应立即采取措施予以处理10.3.2处理方案及赔偿事宜由双方协商确定11.合同变更及终止11.1合同变更条件：11.1.1由于不可抗力等原因导致合同无法继续履行11.1.2双方协商一致同意变更合同内容11.2合同变更程序：11.2.1变更内容应以书面形式提出11.2.2双方应在收到变更内容后____日内完成协商并签署书面协议11.3合同终止条件：11.3.1合同约定的施工期限届满11.3.2双方协商一致同意终止合同11.4合同终止程序：11.4.1合同终止应以书面形式通知对方11.4.2合同终止后，双方应按照约定进行工程结算12.违约责任及争议解决12.1违约责任类型：12.1.1违约金的支付12.1.2损害赔偿12.2违约责任承担：12.2.1违约方应按照合同约定承担相应的违约责任12.2.2违约方应承担因违约行为给对方造成的损失12.3争议解决方式：12.3.1双方应友好协商解决争议12.3.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼12.4争议解决程序：12.4.1双方应在争议发生后____日内提交争议解决申请12.4.2争议解决过程中，双方应继续履行合同约定的义务13.合同解除及终止13.1合同解除条件：13.1.1双方协商一致同意解除合同13.1.2发生不可抗力等原因导致合同无法继续履行13.2合同解除程序：13.2.1合同解除应以书面形式通知对方13.2.2合同解除后，双方应按照约定进行工程结算13.3合同终止条件：13.3.1合同约定的施工期限届满13.3.2双方协商一致同意终止合同13.4合同终止程序：13.4.1合同终止应以书面形式通知对方13.4.2合同终止后，双方应按照约定进行工程结算14.合同生效及其他14.1合同生效条件：14.1.1双方法定代表人或授权代表签字盖章14.1.2合同签订日期符合法律法规规定14.2合同附件及补充协议：14.2.1合同附件包括施工图纸、技术资料、工程量清单等14.2.2如有补充协议，应与本合同具有同等法律效力14.3合同附件清单：14.3.1施工图纸14.3.2技术资料14.3.3工程量清单14.3.4其他相关文件14.4合同签订及生效日期：14.4.1合同签订日期：____年____月____日14.4.2合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义：15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲方或乙方邀请或引入的，为提供专业服务、技术支持、监督管理等目的的独立第三方主体。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联企业、员工或代理。15.2介入目的：15.2.1提高施工质量15.2.2确保施工进度15.2.3监督合同履行情况15.2.4解决合同履行中的争议16.第三方介入的程序16.2第三方介入前，需与甲方或乙方签订相应的合作协议。16.3第三方介入后，应遵守本合同及合作协议的约定。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额由合作协议约定，但不得超过其注册资本的____%。17.2如第三方在履行协议过程中发生违约行为，应承担相应的违约责任。17.3第三方的责任限额不影响甲方或乙方的其他权利。18.第三方责权利18.1责任：18.1.1第三方应按照合作协议的约定，履行相应的责任。18.1.2第三方应遵守国家法律法规、行业规范及本合同的约定。18.2权利：18.2.1第三方有权要求甲方或乙方提供必要的资料和信息。18.2.2第三方有权对施工过程进行监督检查。18.2.3第三方有权要求甲方或乙方改正违约行为。18.3利益：18.3.1第三方有权获得合作协议约定的服务费用。18.3.2第三方有权获得因履行协议而产生的其他利益。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系：19.1.1第三方为甲方提供专业服务，甲方支付服务费用。19.1.2第三方不得干预甲方与乙方的合同履行。19.2第三方与乙方的关系：19.2.1第三方为乙方提供技术支持或监督管理，乙方支付服务费用。19.2.2第三方不得干预乙方与甲方的合同履行。19.3第三方与合同履行中其他相关方的关系：19.3.1第三方在合同履行过程中的权利和义务仅限于合作协议的约定。19.3.2第三方不得与其他相关方发生直接的经济或法律纠纷。20.第三方介入后的额外条款20.1甲方或乙方在引入第三方介入时，应提前通知对方，并取得对方的同意。20.2甲方或乙方应确保第三方具备履行协议的能力和条件。20.3第三方介入期间，如发生争议，应通过协商解决。20.4如协商不成，任何一方均有权根据本合同约定或合作协议的约定，向合同签订地人民法院提起诉讼。21.第三方介入的终止21.1第三方介入协议期满或合同履行完毕，第三方介入终止。21.2第三方介入终止后，甲方或乙方应与第三方进行结算，并解除合作协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术资料详细要求：图纸应包含施工图、材料清单、施工说明等，并符合国家及行业相关标准。说明：图纸应清晰、完整，能够指导施工人员进行施工。2.工程量清单详细要求：清单应包含各分部分项工程的工程量及计价依据，并按照国家及行业相关定额及市场价格编制。说明：工程量清单是计算工程款的重要依据，应准确无误。3.施工进度计划详细要求：计划应包括各分部分项工程的施工时间及节点，并确保施工进度合理。说明：施工进度计划是确保施工按期完成的重要文件。4.施工单位资质证书详细要求：施工单位应具备相应的施工资质，并取得相关部门的批准。说明：资质证书是施工单位具备相应施工能力的重要证明。5.甲方提供的材料及设备清单详细要求：清单应包含甲方提供的材料及设备的名称、规格、数量等信息。说明：清单是甲方提供材料及设备的重要依据。6.乙方提交的施工组织设计详细要求：设计应包括施工方案、施工工艺、质量保证措施等内容。说明：施工组织设计是指导施工人员进行施工的重要文件。7.工程验收报告详细要求：报告应包含工程验收的时间、地点、验收人员、验收结果等信息。说明：工程验收报告是确认工程是否按合同约定完成的依据。8.工程款支付申请及审批文件详细要求：申请应包括付款金额、付款时间、付款依据等信息。说明：支付申请及审批文件是确保工程款按时支付的依据。9.争议解决协议详细要求：协议应包含争议解决的方式、程序、期限等内容。说明：争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要文件。10.其他相关文件详细要求：根据合同履行过程中的实际情况，可能需要提供其他相关文件。说明：其他相关文件是确保合同履行的重要补充。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按合同约定的质量标准完成施工任务。甲方未按合同约定的时间提供材料及设备。乙方未按合同约定的时间完成施工任务。任何一方未按合同约定支付工程款。2.责任认定标准：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于：2.1支付违约金。2.2赔偿因违约行为给对方造成的损失。2.3承担因违约行为产生的其他责任。3.违约责任示例说明：示例一：施工单位未按合同约定的质量标准完成施工任务，造成工程返工，乙方应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿返工产生的损失。示例二：甲方未按合同约定的时间提供材料及设备，导致施工进度延误，甲方应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿因延误产生的损失。示例三：乙方未按合同约定的时间完成施工任务，造成工程延期，乙方应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿因延期产生的损失。示例四：任何一方未按合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿因迟延付款产生的利息损失。全文完。2024年发电厂围墙施工协议1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.施工项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.施工工期3.1施工开始日期3.2施工结束日期3.3工期延误责任4.施工质量要求4.1质量标准4.2质量检验4.3质量保证期5.施工图纸与技术规范5.1图纸提供5.2技术规范5.3图纸变更6.施工材料与设备6.1材料要求6.2设备要求6.3材料设备采购7.施工进度与安排7.1进度计划7.2进度调整7.3进度监控8.施工现场管理8.1安全生产8.2环境保护8.3现场秩序9.施工变更与索赔9.1变更程序9.2索赔条件9.3索赔处理10.付款方式与进度10.1付款方式10.2付款进度10.3付款条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同解除与终止12.1解除条件12.2终止条件12.3解除或终止程序13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决费用14.其他约定事项14.1合同生效14.2合同份数14.3合同附件14.4合同解释权第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方：发电厂乙方：建筑工程有限公司1.2双方地址甲方地址：省市区发电厂乙方地址：省市区街道号1.3双方联系方式甲方联系人：张先生甲方联系电话：138乙方联系人：李小姐乙方联系电话：13956782.施工项目概述2.1项目名称发电厂围墙施工项目2.2项目地点发电厂厂区周边2.3项目规模围墙总长度：1000米围墙高度：3米2.4项目内容围墙基础施工、围墙主体结构施工、围墙表面装饰等3.施工工期3.1施工开始日期2024年3月1日3.2施工结束日期2024年5月30日3.3工期延误责任因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方需向甲方支付相当于合同总价款的0.5%的违约金。4.施工质量要求4.1质量标准严格按照国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》执行。4.2质量检验施工过程中，甲方将定期对工程质量进行检查，发现质量问题，乙方应在接到通知后立即整改。4.3质量保证期本工程质量保证期为自竣工验收合格之日起一年。5.施工图纸与技术规范5.1图纸提供乙方负责提供施工所需图纸，甲方负责审核图纸，并在收到图纸后5个工作日内给予回复。5.2技术规范乙方应遵守国家及行业标准，确保施工质量。5.3图纸变更如需变更图纸，双方应协商一致，并由乙方提供变更后的图纸。6.施工材料与设备6.1材料要求乙方应使用符合国家标准、行业标准的建筑材料。6.2设备要求乙方应提供施工所需的机械设备，并确保其安全可靠。6.3材料设备采购材料设备采购由乙方负责，甲方有权对采购的物资进行验收。8.施工现场管理8.1安全生产乙方应遵守国家和地方的安全生产法规，确保施工现场的安全生产。乙方需设立安全生产管理机构，配备专职安全管理人员，负责施工现场的安全生产监督和管理。8.2环境保护乙方在施工过程中应采取有效措施，防止环境污染，确保符合国家和地方的环境保护要求。施工产生的废弃物应分类收集，按照规定进行处理。8.3现场秩序乙方应维护施工现场的秩序，确保施工环境整洁，不得影响周边居民生活。9.施工变更与索赔9.1变更程序如需变更施工内容，乙方应提前向甲方提出书面变更申请，经甲方同意后，由双方共同签署变更协议。9.2索赔条件因甲方原因导致工期延误、增加工程量或影响工程质量等情况，乙方有权提出索赔。9.3索赔处理索赔应在事件发生后15日内提出，双方协商解决。如协商不成，可提交合同约定的争议解决机构仲裁。10.付款方式与进度10.1付款方式合同总价款的支付分三次进行：开工前支付合同总价款的20%作为预付款；中期支付合同总价款的50%；竣工验收合格后支付合同总价款的30%。10.2付款进度甲方应在收到乙方提交的符合合同要求的工程进度报告及相关证明材料后，30日内支付相应款项。10.3付款条件付款条件包括但不限于工程进度符合要求、质量合格、安全环保措施落实等。11.违约责任11.1违约情形包括但不限于工期延误、质量不合格、安全生产责任事故、材料设备供应不及时等。11.2违约责任乙方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际情况及合同约定确定。12.合同解除与终止12.1解除条件包括但不限于甲方严重违约、不可抗力事件等。12.2终止条件合同期满后自动终止。12.3解除或终止程序合同解除或终止需书面通知对方，并按照合同约定处理善后事宜。13.争议解决13.1争议解决方式双方应通过友好协商解决争议，协商不成，可提交合同约定的争议解决机构仲裁。13.2争议解决机构仲裁机构为省市仲裁委员会。13.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁机构另有裁决。14.其他约定事项14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.3合同附件合同附件包括但不限于施工图纸、技术规范、材料设备清单等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为履行合同目的而参与合同活动或提供相关服务的第三方机构或个人。15.2第三方类型第三方包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、设备供应商、检测机构、咨询机构等。15.3第三方责任第三方在合同范围内的责任由其自身承担，甲乙双方对第三方的责任不承担连带责任。16.第三方介入程序16.1介入申请甲乙双方协商一致后，可向第三方发出介入申请。16.2介入协议第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订介入协议，明确第三方的责任、权利和义务。17.甲乙方责任增加17.1第三方介入时，甲乙方应继续履行合同约定的责任。17.2.1甲乙双方应确保第三方在介入期间提供的服务或产品符合合同要求。17.2.2甲乙双方应协同第三方解决施工过程中出现的问题。17.2.3甲乙双方应共同承担第三方介入产生的额外费用。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据第三方的资质、能力、合同约定等因素综合确定。18.2责任限额的约定介入协议中应明确第三方的责任限额，包括但不限于：18.2.1因第三方原因导致的工期延误，第三方应承担相应的违约责任。18.2.2因第三方原因导致的工程质量问题，第三方应负责修复或赔偿。18.2.3因第三方原因导致的安全生产事故，第三方应承担相应的责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方第三方作为甲方在合同范围内的技术支持或服务提供者，其责任仅限于合同约定的范围内。19.2第三方与乙方第三方作为乙方在合同范围内的技术支持或服务提供者，其责任仅限于合同约定的范围内。19.3第三方与其他第三方各第三方之间应各自独立承担责任，相互之间不承担连带责任。20.第三方变更20.1第三方变更程序如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并由第三方签署变更协议。20.2第三方变更责任第三方变更后，原第三方的责任由变更后的第三方承担。21.第三方退出21.1第三方退出程序如需退出合同，第三方应提前30日向甲乙双方发出退出通知。21.2第三方退出责任22.第三方资料与信息22.1第三方资料提供第三方应向甲乙双方提供必要的资料和信息，确保甲乙双方了解其工作进展。22.2信息保密第三方应对在合同履行过程中获得的甲乙双方信息保密，不得泄露给任何第三方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术规范详细要求：包含项目所需的所有图纸，包括但不限于平面图、立面图、剖面图等，以及相关的技术规范和标准。2.材料设备清单详细要求：详细列出施工所需的所有材料、设备的名称、规格、型号、数量、品牌等信息。3.施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施、环境保护措施等。4.甲方提供的现场条件说明详细要求：包括施工现场的地理位置、周边环境、现有设施等情况。5.第三方介入协议详细要求：包括第三方的名称、职责、责任范围、费用等。6.付款进度表详细要求：详细列出每个付款节点对应的工程进度、付款金额等。7.质量检验报告详细要求：包括施工过程中的质量检验报告，以及最终竣工验收报告。8.安全生产记录详细要求：包括施工现场的安全生产记录，包括事故报告、整改措施等。9.环境保护记录详细要求：包括施工现场的环境保护措施实施记录，以及废弃物处理记录。10.合同变更记录详细要求：包括合同履行过程中所有变更的记录，以及变更后的合同文本。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误违约行为：乙方未能按照合同约定的工期完成施工。责任认定标准：每延误一日，乙方需向甲方支付相当于合同总价款的0.5%的违约金。示例说明：若合同工期为90天，实际完成工期为100天，则乙方需支付9000元的违约金。2.质量不合格违约行为：施工完成的工程不符合合同约定的质量标准。责任认定标准：乙方需无条件修复不合格工程，并承担由此产生的全部费用。3.安全生产责任事故违约行为：在施工过程中发生安全生产责任事故。责任认定标准：乙方需承担事故的全部责任，包括但不限于事故调查、赔偿损失等。4.环境污染违约行为：乙方在施工过程中造成环境污染。责任认定标准：乙方需立即采取措施停止污染，并承担相应的环保治理费用。5.付款不及时违约行为：甲方未按照合同约定的付款进度支付款项。责任认定标准：甲方需向乙方支付逾期付款的利息，并承担相应的违约责任。6.第三方责任违约行为：第三方未能履行合同约定的责任。责任认定标准：第三方需承担其未履行责任的部分，甲乙双方对第三方的责任不承担连带责任。全文完。2024年发电厂围墙施工协议2本合同目录一览1.施工概况1.1施工地点1.2施工范围1.3施工期限2.施工单位2.1单位名称2.2联系方式2.3法定代表人3.施工内容3.1施工项目3.2施工质量标准3.3施工进度要求4.施工图纸4.1图纸提供方4.2图纸审核4.3图纸变更5.施工材料与设备5.1材料供应5.2设备租赁5.3质量要求6.施工安全管理6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3应急预案7.施工进度管理7.1施工计划7.2进度检查7.3进度调整8.质量检查与验收8.1质量检查标准8.2验收程序8.3验收标准9.施工款项支付9.1款项支付方式9.2款项支付时间9.3款项支付条件10.施工变更与索赔10.1变更程序10.2索赔条件10.3索赔程序11.施工争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同附件13.1附件一：施工图纸13.2附件二：施工质量标准13.3附件三：施工进度计划14.其他约定14.1违约责任14.2通知方式14.3合同生效与解释14.4合同份数与保管14.5合同签署日期第一部分：合同如下：1.施工概况1.1施工地点：本工程位于省市县发电厂围墙建设区域，具体坐标为：东经X度，北纬X度。1.2施工范围：包括围墙基础建设、墙体施工、顶部建设、排水系统安装、绿化带种植等。1.3施工期限：自合同签订之日起至2024年12月31日止，工期为12个月。2.施工单位2.1单位名称：建筑有限公司2.3法定代表人：3.施工内容3.1施工项目：围墙基础建设、墙体施工（包括墙体材料、厚度、颜色等）、顶部建设（包括压顶、排水口等）、排水系统安装、绿化带种植等。3.2施工质量标准：符合国家相关施工质量标准，确保工程质量达到优良等级。3.3施工进度要求：严格按照合同约定的施工进度计划执行，确保工程按时完成。4.施工图纸4.1图纸提供方：建筑设计研究院4.2图纸审核：施工单位在收到图纸后，应进行审核，如有问题应及时向设计单位提出，并取得设计单位的书面确认。4.3图纸变更：图纸如有变更，由设计单位负责，并及时通知施工单位。5.施工材料与设备5.1材料供应：施工单位负责施工材料的采购、运输、保管和进场验收。5.2设备租赁：施工单位负责租赁施工所需的机械设备，并保证其正常运行。5.3质量要求：所有材料和设备必须符合国家相关质量标准，并有相应的质量证明文件。6.施工安全管理6.1安全生产责任：施工单位负责施工现场的安全管理，确保施工安全。6.2安全防护措施：施工单位应采取必要的安全防护措施，如设置安全警示标志、配备安全防护设施等。6.3应急预案：施工单位应制定应急预案，并定期进行演练，确保在发生突发事件时能够及时有效地处理。7.施工进度管理7.1施工计划：施工单位应制定详细的施工进度计划，包括各阶段的工期、施工内容、质量要求等。7.2进度检查：监理单位应定期对施工进度进行检查，发现问题应及时与施工单位沟通，并要求施工单位采取措施予以解决。7.3进度调整：因不可抗力或施工单位原因导致施工进度受到影响时，双方应协商确定新的施工进度计划。8.质量检查与验收8.1质量检查标准：施工过程中，施工单位应按照国家相关质量标准和合同约定的质量要求进行检查。8.2验收程序：工程完工后，由监理单位组织进行验收，验收合格后方可交付使用。8.3验收标准：验收标准应符合国家相关质量标准和合同约定的质量要求，包括墙体牢固度、排水畅通性、绿化带美观度等。9.施工款项支付9.1款项支付方式：按照合同约定，款项支付采用分期支付方式，具体支付节点和比例由双方协商确定。9.2款项支付时间：每个支付节点应在工程进度达到约定比例后5个工作日内支付。9.3款项支付条件：支付条件包括工程进度达到约定节点、质量检查合格、相关手续完备等。10.施工变更与索赔10.1变更程序：如需变更施工内容，双方应书面确认变更内容，并签订变更协议。10.2索赔条件：如因不可抗力或其他原因导致工程延误或增加费用，双方可按合同约定提出索赔。10.3索赔程序：提出索赔方应在事件发生后15日内向对方提出书面索赔报告，对方应在收到报告后30日内给予答复。11.施工争议解决11.1争议解决方式：双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构：仲裁委员会负责处理合同争议，仲裁裁决为终局裁决。11.3争议解决期限：争议解决期限自争议发生之日起6个月内。12.合同解除与终止12.1合同解除条件：出现合同约定的解除条件时，任何一方均可提出解除合同。12.2合同终止条件：合同约定的施工期限届满且工程验收合格，合同自行终止。12.3合同解除与终止程序：合同解除或终止，双方应书面通知对方，并按照合同约定处理剩余事宜。13.合同附件13.1附件一：施工图纸13.2附件二：施工质量标准13.3附件三：施工进度计划14.其他约定14.1违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。14.2通知方式：双方应通过书面形式进行通知，通知自送达对方之日起生效。14.3合同生效与解释：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同条款以书面形式为准。14.4合同份数与保管：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.5合同签署日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念：本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、审计机构、设计单位、质量检测机构、保险代理、法律顾问等，其介入本合同目的在于保证合同执行过程中的公正、透明和效率。15.2第三方职责：第三方应根据本合同及其职责范围，独立、公正地履行其职责，并对自己的行为承担相应责任。16.第三方介入程序16.1介入申请：甲乙双方均可向对方提出引入第三方介入的申请，并说明介入的目的和理由。16.2介入同意：双方应就第三方介入达成一致意见，并签订相关协议。16.3第三方选定：双方共同选定第三方，或由一方推荐，另一方同意。17.第三方责任限额17.1责任限额定义：第三方在本合同项下的责任限额，是指第三方因违反其职责或提供不实信息而给甲乙双方造成的损失，第三方应承担的最高赔偿金额。17.3责任限额履行：第三方应在责任限额内承担赔偿责任，超过责任限额部分由甲乙双方自行协商解决。18.第三方权利与义务18.1第三方权利：a.接受甲乙双方委托，独立进行工作；b.在其职责范围内，对甲乙双方提出意见和建议；c.享有合同中约定的报酬和其他合法权益。18.2第三方义务：a.遵守国家