版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度大数据中心基础设施建设施工合同本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期与地点1.3合同生效日期1.4合同期限1.5合同标的物2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程预算3.工程设计要求3.1设计依据3.2设计标准3.3设计深度3.4设计变更4.施工准备4.1施工组织设计4.2施工人员要求4.3施工材料设备4.4施工现场布置5.施工进度计划5.1工程分阶段5.2各阶段工期5.3进度控制措施6.施工质量控制6.1质量标准6.2质量检验6.3质量事故处理6.4质量保证体系7.安全生产7.1安全生产责任制7.2安全生产措施7.3安全教育培训7.4事故应急预案8.环境保护8.1环保要求8.2环保措施8.3环保监测8.4环保责任9.造价管理9.1造价编制依据9.2造价调整9.3造价结算9.4造价争议处理10.支付方式10.1预付款10.2进度款10.3结算款10.4保修金11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.合同终止及后续处理14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同终止后处理第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同双方基本信息1.1.1甲方(建设单位)名称:____________________1.1.2甲方(建设单位)地址:____________________1.1.3甲方(建设单位)法定代表人:____________________1.1.4乙方(施工单位)名称:____________________1.1.5乙方(施工单位)地址:____________________1.1.6乙方(施工单位)法定代表人:____________________1.2合同签订日期与地点:____________________1.3合同生效日期:____________________1.4合同期限:自合同生效之日起至____________________1.5合同标的物:2024年度大数据中心基础设施建设施工项目2.工程概况2.1工程名称:____________________2.2工程地点:____________________2.3工程规模:____________________2.4工程内容:2.4.1土建工程2.4.2机电安装工程2.4.3弱电系统工程2.4.4环保设施工程2.5工程预算:人民币____________________元3.工程设计要求3.1设计依据:3.1.1国家相关法律法规3.1.2行业标准3.1.3设计规范3.2设计标准:3.2.1工程质量标准3.2.2安全生产标准3.2.3环保标准3.3设计深度:3.3.1初步设计3.3.2施工图设计3.4设计变更:3.4.1设计变更的范围3.4.2设计变更的程序3.4.3设计变更的责任4.施工准备4.1施工组织设计:4.1.1施工组织架构4.1.2施工进度计划4.1.3施工质量保证措施4.1.4安全生产保证措施4.2施工人员要求:4.2.1人员资质4.2.2技术培训4.2.3安全教育4.3施工材料设备:4.3.1材料设备清单4.3.2材料设备质量标准4.3.3材料设备供应4.4施工现场布置:4.4.1施工现场平面布置4.4.2施工现场临时设施4.4.3施工现场环境保护5.施工进度计划5.1工程分阶段:5.1.1初步设计阶段5.1.2施工图设计阶段5.1.3施工准备阶段5.1.4施工实施阶段5.1.5竣工验收阶段5.2各阶段工期:5.2.1初步设计阶段:____________________5.2.2施工图设计阶段:____________________5.2.3施工准备阶段:____________________5.2.4施工实施阶段:____________________5.2.5竣工验收阶段:____________________5.3进度控制措施:5.3.1进度计划执行5.3.2进度调整5.3.3进度监控6.施工质量控制6.1质量标准:6.1.1国家质量标准6.1.2行业质量标准6.1.3企业质量标准6.2质量检验:6.2.1材料检验6.2.2施工过程检验6.2.3竣工验收检验6.3质量事故处理:6.3.1质量事故报告6.3.2质量事故调查6.3.3质量事故处理6.4质量保证体系:6.4.1质量管理体系6.4.2质量责任制度6.4.3质量监督机制8.施工安全管理8.1安全生产责任制8.1.1乙方安全责任8.1.2甲方安全管理责任8.1.3甲方监督检查责任8.2安全生产措施8.2.1安全教育培训8.2.2安全防护设施8.2.3应急预案制定8.3安全教育培训8.3.1新员工培训8.3.2定期安全培训8.3.3特殊工种培训8.4事故应急预案8.4.1事故预防措施8.4.2事故应急响应8.4.3事故救援措施9.环境保护9.1环保要求9.1.1环境保护法律法规9.1.2环境保护标准9.2环保措施9.2.1施工现场扬尘控制9.2.2废水、废气处理9.2.3噪音控制9.3环保监测9.3.1监测内容9.3.2监测频率9.3.3监测报告9.4环保责任9.4.1乙方环保责任9.4.2甲方环保监管责任10.造价管理10.1造价编制依据10.1.1国家及地方造价管理规定10.1.2工程量清单计价规范10.1.3材料设备价格信息10.2造价调整10.2.1价格调整因素10.2.2调整方法10.2.3调整程序10.3造价结算10.3.1结算依据10.3.2结算方法10.3.3结算时间10.4造价争议处理10.4.1争议解决途径10.4.2争议处理机构10.4.3争议处理程序11.支付方式11.1预付款11.1.1预付款金额11.1.2预付款支付时间11.1.3预付款扣回方式11.2进度款11.2.1进度款支付比例11.2.2进度款支付时间11.2.3进度款支付条件11.3结算款11.3.1结算款金额11.3.2结算款支付时间11.3.3结算款支付条件11.4保修金11.4.1保修金金额11.4.2保修金支付时间11.4.3保修金退还条件12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1协商12.1.2调解12.1.3仲裁12.1.4诉讼12.2争议解决机构12.2.1争议解决地点12.2.2争议解决规则12.3争议解决程序12.3.1争议提起12.3.2争议处理12.3.3争议解决结果13.违约责任13.1违约情形13.1.1乙方违约13.1.2甲方违约13.2违约责任承担13.2.1违约赔偿13.2.2违约责任追究13.3违约赔偿13.3.1赔偿标准13.3.2赔偿方式14.合同终止及后续处理14.1合同终止条件14.1.1合同到期14.1.2合同解除14.1.3合同终止14.2合同终止程序14.2.1合同终止通知14.2.2合同终止手续14.3合同终止后处理14.3.1工程交接14.3.2质量保证14.3.3财务结算第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义15.1.1第三方是指本合同签订后,经甲乙双方一致同意,介入合同执行过程中的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方包括但不限于监理机构、检测机构、评估机构、咨询机构等。15.2第三方介入的目的15.2.1确保合同执行的公平、公正、透明。15.2.2提高合同执行效率和质量。15.2.3协助解决合同执行过程中出现的争议。16.第三方介入程序16.1第三方介入申请16.1.1甲乙双方任何一方均可向对方提出第三方介入申请。16.1.2申请方应提供第三方的基本信息、资质证明及介入目的说明。16.2第三方介入审批16.2.1双方应在收到介入申请后五个工作日内进行审批。16.2.2审批未通过,双方应说明理由。16.2.3审批通过,双方应与第三方签订补充协议。16.3第三方介入职责16.3.1第三方应根据合同约定和补充协议的约定,履行其职责。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成损失的,应承担相应的赔偿责任。17.1.2第三方在执行任务过程中,不承担因甲乙双方原因造成的损失责任。17.2第三方责任限额17.2.1第三方责任限额由甲乙双方在补充协议中约定,原则上不超过合同总额的5%。17.2.2第三方责任限额不得低于法律法规规定的最低责任限额。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方应向甲方报告其工作进展情况,甲方有权要求第三方提供相关报告和资料。18.1.2甲方对第三方的工作有监督权,但不得干预第三方的正常工作。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方应向乙方报告其工作进展情况,乙方有权要求第三方提供相关报告和资料。18.2.2乙方对第三方的工作有监督权,但不得干预第三方的正常工作。18.3第三方与其他第三方的划分18.3.1第三方在介入合同执行过程中,应与其他第三方保持沟通与协作。18.3.2各第三方之间应相互尊重,避免相互冲突。19.第三方介入费用19.1第三方介入费用由甲乙双方根据实际情况协商确定。19.2第三方介入费用应在补充协议中明确,并纳入合同总价。20.第三方介入的终止20.1第三方介入的终止条件20.1.1合同终止20.1.2第三方完成其职责20.1.3双方协商一致20.2第三方介入的终止程序20.2.1双方应提前五个工作日向第三方发出终止介入的通知。20.2.2第三方应在收到终止通知后五个工作日内完成其工作交接。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订文件附件1:合同书附件2:合同附件2.1施工组织设计2.2设计图纸2.3材料设备清单2.4施工进度计划2.5质量保证体系2.6安全生产保证措施2.7环保措施2.支付相关文件附件3:预付款支付凭证附件4:进度款支付凭证附件5:结算款支付凭证附件6:保修金支付凭证3.质量控制文件附件7:材料设备检验报告附件8:施工过程检验报告附件9:竣工验收报告4.安全生产文件附件10:安全生产责任制文件附件11:安全生产措施文件附件12:事故应急预案5.环境保护文件附件13:环保措施文件附件14:环保监测报告6.第三方介入文件附件15:第三方介入申请表附件16:第三方介入协议附件17:第三方介入工作报告7.争议解决文件附件18:争议解决申请书附件19:争议解决协议附件20:争议解决裁决书说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1乙方未按合同约定的工期完成工程1.2乙方施工质量不符合合同约定的标准1.3乙方未按合同约定进行安全生产管理1.4乙方未按合同约定进行环境保护1.5甲方未按合同约定支付款项1.6第三方未按协议约定履行职责2.责任认定标准2.1乙方未按合同约定的工期完成工程,每延迟一天,应支付甲方违约金人民币____________________元。2.2乙方施工质量不符合合同约定的标准,造成工程返工或损坏,乙方应承担全部修复费用。2.3乙方未按合同约定进行安全生产管理,发生安全事故,乙方应承担全部责任。2.4乙方未按合同约定进行环境保护,造成环境污染,乙方应承担全部责任。2.5甲方未按合同约定支付款项,每延迟一天,应支付乙方违约金人民币____________________元。2.6第三方未按协议约定履行职责,造成损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。3.违约责任示例说明示例1:乙方在施工过程中,由于管理不善,导致工期延误三天,乙方应支付甲方违约金人民币____________________元。示例2:乙方施工的某部分工程不符合质量标准,甲方要求乙方进行返工,乙方应承担返工产生的全部费用。示例3:乙方在施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡,乙方应承担全部责任,包括医疗费用、赔偿金等。示例4:甲方未按合同约定支付进度款,每延迟一天,甲方应支付乙方违约金人民币____________________元。全文完。2024年度大数据中心基础设施建设施工合同1本合同目录一览1.合同订立依据与目的1.1合同订立依据1.2合同订立目的2.合同双方基本信息2.1施工方基本信息2.2质量监督方基本信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.施工内容与技术要求4.1施工内容概述4.2施工技术要求4.3施工质量标准5.工程进度与节点5.1工程进度计划5.2工程节点时间表6.工程款支付6.1工程款支付方式6.2工程款支付进度6.3工程款支付条件7.材料供应与设备采购7.1材料供应要求7.2设备采购要求7.3材料与设备的验收标准8.施工现场管理8.1施工现场组织与管理8.2施工现场安全措施8.3施工现场环境保护9.质量监督与验收9.1质量监督机构9.2质量验收程序9.3质量争议处理10.风险承担与保险10.1风险承担原则10.2保险种类与责任10.3保险费用承担11.违约责任与争议解决11.1违约责任11.2争议解决方式11.3争议解决机构12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止程序13.合同生效、变更与解除13.1合同生效条件13.2合同变更程序13.3合同解除程序14.合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工图纸及技术资料14.3附件三:合同签订日期及双方签字盖章第一部分:合同如下:第一条合同订立依据与目的1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规及相关政策,以及双方协商一致的原则订立。1.2合同订立目的本合同旨在明确2024年度大数据中心基础设施建设的施工内容、质量要求、进度安排、费用支付、风险承担等内容,确保项目顺利进行,实现双方利益最大化。第二条合同双方基本信息2.1施工方基本信息施工方名称:_______施工方住所:_______施工方法定代表人:_______施工方联系方式:_______2.2质量监督方基本信息质量监督方名称:_______质量监督方住所:_______质量监督方法定代表人:_______质量监督方联系方式:_______第三条项目概况3.1项目名称2024年度大数据中心基础设施建设施工项目3.2项目地点_______3.3项目规模占地面积:_______平方米建筑面积:_______平方米3.4项目工期合同工期:_______个月开工日期:_______竣工日期:_______第四条施工内容与技术要求4.1施工内容概述本合同施工内容包括但不限于:数据中心土建工程、电气安装工程、网络布线工程、消防工程、安防工程等。4.2施工技术要求施工方应严格按照国家相关规范、标准和设计要求进行施工,确保工程质量。4.3施工质量标准本工程质量应符合国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》及行业规范的要求。第五条工程进度与节点5.1工程进度计划施工方应编制详细的工程进度计划,包括各个施工阶段的起止时间、施工内容、质量要求等。5.2工程节点时间表工程节点时间表如下:(1)基础工程完成时间:_______(2)主体结构完成时间:_______(3)装饰装修完成时间:_______(4)设备安装完成时间:_______第六条工程款支付6.1工程款支付方式本合同工程款支付采用分阶段支付方式,具体支付节点如下:(1)开工前支付:合同总价款的10%(2)主体结构完成时支付:合同总价款的30%(3)装饰装修完成时支付:合同总价款的30%(4)设备安装完成并验收合格后支付:合同总价款的20%(5)竣工结算后支付:合同总价款的10%6.2工程款支付进度施工方应在每个支付节点前提交相应的工程进度报告、工程量清单、发票等资料。6.3工程款支付条件工程款支付条件应符合合同约定,确保工程质量。第七条材料供应与设备采购7.1材料供应要求施工方应按照合同要求,选用符合国家标准、行业规范的材料,并确保材料质量。7.2设备采购要求施工方应按照合同要求,采购符合国家标准、行业规范、设计要求的设备,并确保设备质量。7.3材料与设备的验收标准施工方应按照国家标准、行业规范、设计要求对材料与设备进行验收,并做好验收记录。第八条施工现场管理8.1施工现场组织与管理施工方应建立健全施工现场管理制度,明确项目管理组织架构和岗位职责,确保施工顺利进行。8.2施工现场安全措施施工方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,制定并实施施工现场安全措施,确保施工安全。8.3施工现场环境保护施工方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准,采取有效措施,减少施工对环境的影响。第九条质量监督与验收9.1质量监督机构质量监督方应负责对施工过程进行监督,确保工程质量符合国家及行业规范要求。9.2质量验收程序工程验收应按照国家及行业规范进行,施工方应在工程完成后组织验收,质量监督方应参与验收。9.3质量争议处理如发生质量争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十条风险承担与保险10.1风险承担原则施工过程中发生的一切风险,除不可抗力外,由施工方承担。10.2保险种类与责任施工方应投保建筑工程一切险、意外伤害险等,并承担相应的保险责任。10.3保险费用承担保险费用由施工方自行承担,保险单据应提交给质量监督方备案。第十一条违约责任与争议解决11.1违约责任任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。11.2争议解决方式合同争议应通过友好协商解决;协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件(1)一方严重违反合同约定,经另一方书面通知后仍不改正的;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。12.2合同终止条件合同约定的工期届满,且工程验收合格,合同终止。12.3合同解除与终止程序合同解除或终止,双方应书面通知对方,并办理相关手续。第十三条合同生效、变更与解除13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更程序任何一方要求变更合同内容,应书面提出,经双方协商一致后签订书面变更协议。13.3合同解除程序如需解除合同,应按照合同约定的解除条件及程序办理。第十四条合同附件14.1附件一:工程量清单14.2附件二:施工图纸及技术资料14.3附件三:合同签订日期及双方签字盖章本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方的定义在本合同中,“第三方”指的是除甲乙双方外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、检测机构、评估机构等。1.2第三方介入的范围(1)提供专业咨询服务,如设计、技术咨询、项目管理等;(2)进行工程监理、质量检测、安全评估等;(3)提供资金、技术或其他资源支持;(4)其他甲乙双方约定的第三方介入事项。第二条甲乙双方与第三方的关系2.1合作关系甲乙双方与第三方之间应建立合作关系,确保第三方在介入过程中能够充分发挥其专业优势。2.2沟通与协调甲乙双方应与第三方保持密切沟通,及时协调解决介入过程中出现的问题。2.3责任划分甲乙双方应明确各自在第三方介入过程中的责任,确保各方权责清晰。第三条第三方的责任与义务3.1责任限额第三方在介入过程中,因自身原因造成的损失,其责任限额应不超过合同总价的_______%。3.2保密义务第三方在介入过程中,应严格遵守保密义务,不得泄露甲乙双方的商业秘密和项目信息。3.3专业能力要求第三方应具备相应的专业资质和经验,确保其提供的服务符合合同要求。第四条第三方的权利与利益4.1收费标准第三方提供的服务,其收费标准应根据市场行情、服务内容、难度等因素协商确定。4.2付款方式第三方服务的付款方式应与合同约定的付款方式一致。4.3服务期限第三方服务的期限应根据合同要求和服务内容确定。第五条第三方介入的流程与程序5.1介入申请甲乙双方同意第三方介入时,应向对方提交书面申请,并说明介入理由、目的、范围等。5.2介入批准甲乙双方应在收到第三方介入申请后_______日内,书面回复是否同意第三方介入。5.3介入实施第三方介入后,应按照合同要求和服务内容,及时、高效地开展工作。第六条第三方介入的监督与检查6.1监督机构合同约定的监督机构负责对第三方介入过程进行监督。6.2检查内容监督机构应检查第三方介入过程中的服务内容、质量、进度、费用等方面。6.3监督结果监督机构应在第三方介入结束后,出具书面监督报告,并提交给甲乙双方。第七条第三方介入的变更与解除7.1变更程序如需变更第三方介入内容,甲乙双方应书面协商一致,并签订书面变更协议。7.2解除条件(1)第三方未履行合同义务,经另一方书面通知后仍不改正的;(2)第三方服务不符合合同要求,经另一方书面通知后仍不改进的;(3)其他甲乙双方约定的解除条件。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式合同争议应通过友好协商解决;协商不成的,可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构第三方介入产生的争议,由合同约定的仲裁机构或人民法院管辖。第九条本合同的补充与附件9.1补充条款本合同如有未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2附件本合同附件包括但不限于第三方介入申请、介入协议、监督报告等。本合同修正条款自双方签字盖章之日起生效,与原合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单要求:详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价、总价等;列明分部分项工程量清单;列明其他应列明的工程量信息。说明:工程量清单是工程款支付的重要依据,应确保准确无误。2.附件二:施工图纸及技术资料要求:提供完整、准确的施工图纸;提供必要的施工技术资料,如施工方案、工艺流程、材料规格等;确保图纸及技术资料与设计要求一致。3.附件三:合同签订日期及双方签字盖章要求:明确合同签订日期;双方法定代表人或授权代表签字盖章。说明:合同签订日期及双方签字盖章是合同生效的重要标志。4.附件四:第三方介入申请要求:明确第三方介入的目的、范围、服务内容等;提供第三方的资质证明文件。说明:第三方介入申请是第三方介入的重要依据。5.附件五:介入协议要求:明确第三方介入的具体条款,如服务内容、收费标准、期限等;双方签字盖章。说明:介入协议是甲乙双方与第三方合作的正式文件。6.附件六:监督报告要求:详细记录第三方介入过程中的监督情况;提出改进意见和建议。说明:监督报告是第三方介入过程的重要监督记录。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:施工方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:施工方应按照合同约定的工期完成工程,如未按时完成,应向甲方支付违约金,违约金按合同总价的_______%计算。示例:施工方未按合同约定的时间完成主体结构施工,应向甲方支付违约金。2.违约行为:施工方提供的材料质量不符合国家及行业规范。责任认定标准:施工方应提供符合国家及行业规范的材料,如材料质量不符合要求,施工方应承担更换或修复的责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。示例:施工方提供的电线不符合国家标准,应承担更换或修复的责任。3.违约行为:第三方在介入过程中泄露甲方商业秘密。责任认定标准:第三方在介入过程中应严格遵守保密义务,如泄露甲方商业秘密,第三方应承担相应的法律责任。示例:第三方在项目验收过程中泄露甲方商业秘密,应承担相应的法律责任。4.违约行为:甲方未按时支付工程款。责任认定标准:甲方应按照合同约定的时间支付工程款,如未按时支付,应向施工方支付违约金,违约金按合同总价的_______%计算。示例:甲方未按合同约定的时间支付工程款,应向施工方支付违约金。5.违约行为:甲方或施工方未按照合同约定进行验收。责任认定标准:甲方或施工方应按照合同约定进行工程验收,如未按时进行验收,应承担相应的责任。示例:甲方或施工方未按合同约定的时间进行工程验收,应承担相应的责任。全文完。2024年度大数据中心基础设施建设施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方1.2合同乙方2.项目背景与概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资3.合同标的3.1建设内容3.2施工范围3.3施工期限4.施工图纸与资料4.1图纸提供4.2技术资料4.3图纸审核5.施工准备5.1施工现场准备5.2施工设备与材料5.3施工人员配备6.施工组织与管理6.1施工组织机构6.2施工进度计划6.3质量保证体系7.施工质量要求与标准7.1质量控制标准7.2质量检验与验收7.3质量问题处理8.施工进度与工期8.1进度安排8.2工期延误处理8.3预算调整9.施工安全与环境保护9.1安全生产要求9.2安全措施9.3环境保护措施10.施工变更与调整10.1变更程序10.2变更费用10.3变更通知11.施工结算与付款11.1结算方式11.2付款期限11.3付款条件12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除或终止程序第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同甲方名称:[甲方全称]地址:[甲方详细地址]联系人:[甲方联系人姓名]联系电话:[甲方联系电话]1.2合同乙方名称:[乙方全称]地址:[乙方详细地址]联系人:[乙方联系人姓名]联系电话:[乙方联系电话]第二条项目背景与概述2.1项目名称[项目全称]2.2项目地点[具体项目地点]2.3项目规模[项目规模描述,如:总建筑面积、占地面积等]2.4项目总投资[总投资金额,单位:人民币元]第三条合同标的3.1建设内容[详细列出建设内容,如:数据中心机房、网络设备、存储设备等]3.2施工范围[明确施工范围,包括但不限于:土建工程、设备安装、系统集成等]3.3施工期限[施工开始日期至施工结束日期,具体日期]第四条施工图纸与资料4.1图纸提供[甲方应于[日期]前提供完整的施工图纸及设计文件]4.2技术资料[乙方应按施工要求提供相关技术资料,包括但不限于:设备技术参数、施工工艺等]4.3图纸审核[乙方应在收到图纸后[天数]内完成审核,并将审核意见反馈甲方]第五条施工准备5.1施工现场准备[甲方应确保施工现场具备施工条件,包括:土地平整、临时设施等]5.2施工设备与材料[乙方应按合同约定提供施工所需设备和材料,并保证其符合质量要求]5.3施工人员配备[乙方应配备具备相应资质的施工人员,并保证其数量和技能满足施工需求]第六条施工组织与管理6.1施工组织机构[乙方应成立项目管理机构,明确项目经理、技术负责人、安全负责人等岗位及职责]6.2施工进度计划[乙方应编制详细的施工进度计划,并报送甲方审批]6.3质量保证体系[乙方应建立完善的质量保证体系,确保工程质量达到合同约定标准]第七条施工质量要求与标准7.1质量控制标准[参照国家标准、行业标准及合同约定,明确质量控制标准]7.2质量检验与验收[乙方应按质量控制标准进行自检,并定期进行抽检,甲方有权随时进行质量验收]7.3质量问题处理[发现质量问题,乙方应及时采取措施进行整改,并承担由此产生的全部费用]第八条施工进度与工期8.1进度安排[乙方应根据合同约定的施工期限,制定详细的施工进度计划,包括各阶段的关键节点和工期要求]8.2工期延误处理[如因甲方原因导致工期延误,乙方有权要求相应顺延工期,并据此调整合同金额;如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失]8.3预算调整[因工期延误或其他原因导致工程量增加,需调整合同预算的,双方应协商一致后进行预算调整]第九条施工安全与环境保护9.1安全生产要求[乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规,制定安全生产责任制,确保施工安全]9.2安全措施[乙方应采取必要的安全措施,包括但不限于:安全教育培训、安全防护设施、应急救援预案等]9.3环境保护措施[乙方应采取措施减少施工对环境的影响,如废水、废气、噪声等,确保符合环保要求]第十条施工变更与调整10.1变更程序[任何变更均需经双方协商一致,并以书面形式确认]10.2变更费用[变更产生的费用,按实际发生计算,并由变更责任方承担]10.3变更通知[任何变更均需提前[天数]天通知对方,以便对方做好准备]第十一条施工结算与付款11.1结算方式[合同约定采用按月结算的方式,每月末提交上月工程量清单及结算报表]11.2付款期限[甲方应在收到乙方提交的结算报表及发票后的[天数]个工作日内支付款项]11.3付款条件[付款条件包括但不限于:工程量清单及结算报表真实有效、质量合格、安全文明施工等]第十二条违约责任12.1违约情形[明确合同中双方可能出现的违约情形,如:工期延误、质量不合格、未按时付款等]12.2违约责任承担[根据违约情形,明确违约责任的承担方式,如:赔偿损失、支付违约金等]12.3违约赔偿[违约方应按照合同约定,向守约方支付违约赔偿金或赔偿损失]第十三条争议解决13.1争议解决方式[合同争议解决方式为协商、调解或仲裁,优先选择协商解决]13.2争议解决机构[协商不成的,争议提交至[仲裁机构名称]进行仲裁]13.3争议解决程序[仲裁程序按照[仲裁机构名称]的仲裁规则执行]第十四条合同解除与终止14.1合同解除条件[明确合同解除的条件,如:一方严重违约、不可抗力等]14.2合同终止条件[明确合同终止的条件,如:工程全部完成且验收合格、合同约定的其他条件等]14.3合同解除或终止程序[合同解除或终止需书面通知对方,并办理相应的手续]第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方定义本合同所指的第三方,是指除甲乙双方之外的,为履行本合同而提供专业服务、咨询、监理、检测等支持的个人或机构。1.2第三方类型1.2.1工程监理单位1.2.2设计单位1.2.3检测机构1.2.4造价咨询机构1.2.5法律服务机构1.2.6其他专业服务机构第二条第三方责权利2.1第三方责任第三方应根据其提供的服务内容,对服务质量承担相应责任。具体责任如下:2.1.1工程监理单位应确保施工过程符合设计要求和合同约定,对工程质量进行监督检查。2.1.2设计单位应提供符合规范和标准的设计文件,并对设计质量承担责任。2.1.3检测机构应对工程材料、设备等进行检测,保证其符合质量要求。2.1.4造价咨询机构应提供准确的造价咨询意见,并对造价咨询结果承担责任。2.1.5法律服务机构应提供专业的法律咨询和代理服务,对法律服务质量承担责任。2.2第三方权利2.2.1收取合同约定的服务费用。2.2.2依法维护自身合法权益。2.2.3在履行职责过程中,有权要求甲方和乙方提供必要的信息和资料。第三条第三方与其他各方的关系3.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托与被委托,甲方对第三方的服务质量负责。3.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为承包与服务,乙方对第三方的服务质量负责。3.3第三方与其他各方的划分说明3.3.1第三方与甲方、乙方的责任划分:第三方仅对其提供的服务质量承担责任,甲方、乙方对整个工程项目的质量、进度、安全等承担连带责任。3.3.2第三方与其他参与方的划分说明:第三方与其他参与方(如分包商、供应商等)之间不存在直接的合同关系,但第三方有义务监督和管理其提供的服务与分包商、供应商等的工作。第四条第三方责任限额4.1责任限额定义本合同所指的责任限额,是指第三方因其提供的服务质量不符合约定而应承担的最高赔偿责任。4.2责任限额约定4.2.1第三方责任限额根据其提供的服务类型和合同约定费用确定。4.2.2第三方责任限额不得超过合同总价的[百分比]%。4.3责任限额的赔偿方式4.3.1第三方责任限额的赔偿方式为:第三方应向受损方支付赔偿金,赔偿金不超过责任限额。4.3.2赔偿金的支付应在双方确认损失后[天数]个工作日内完成。第五条第三方介入程序5.1第三方介入申请甲方或乙方如需引入第三方,应提前[天数]天向对方提出申请,并说明第三方介入的原因和需求。5.2第三方介入审批对方应在收到第三方介入申请后[天数]天内进行审批,并书面回复甲方或乙方。5.3第三方介入合同第三方介入后,甲方、乙方与第三方应签订补充合同,明确各自的权利、义务和责任。第六条第三方变更与解除6.1第三方变更如需变更第三方,甲方或乙方应提前[天数]天向对方提出变更申请,并说明变更原因。6.2第三方解除如第三方违约,甲方或乙方有权解除与第三方的合同,并要求其承担相应的违约责任。6.3第三方变更与解除程序6.3.1第三方变更或解除需书面通知对方,并办理相应的手续。6.3.2第三方变更或解除后,甲乙双方应重新评估第三方介入的影响,并采取相应措施。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸与技术资料要求:提供完整的施工图纸、设计文件、技术资料,确保图纸清晰、资料完整。说明:附件一为施工的重要依据,乙方应在收到图纸后[天数]天内完成审核,并提出书面意见。2.附件二:施工组织设计要求:包括施工方案、进度计划、质量保证体系、安全文明施工措施等。说明:附件二为施工过程中的重要指导文件,乙方应在施工前提交甲方审批。3.附件三:施工进度计划要求:详细列出施工进度计划,包括各阶段的关键节点和工期要求。说明:附件三为施工进度的控制依据,乙方应按计划执行,并及时调整。4.附件四:质量保证体系文件要求:包括质量管理制度、检验标准、不合格品处理程序等。说明:附件四为工程质量控制的重要文件,乙方应严格执行。5.附件五:安全生产管理文件要求:包括安全生产责任制、安全措施、应急预案等。说明:附件五为安全生产的重要依据,乙方应确保施工安全。6.附件六:环境保护措施要求:包括废水、废气、噪声等污染防治措施。说明:附件六为环境保护的重要依据,乙方应确保符合环保要求。7.附件七:合同变更记录要求:详细记录合同变更的内容、原因、时间等信息。说明:附件七为合同变更的证明文件,双方应妥善保管。8.附件八:施工结算报表要求:包括工程量清单、结算金额、付款条件等。说明:附件八为工程结算的重要依据,乙方应在每月末提交。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时提交施工图纸与技术资料责任认定:乙方未按时提交附件一,每延迟一天,应向甲方支付[金额]元的违约金。2.违约行为:施工进度延误责任认定:乙方未按合同约定的施工进度完成工程,每延误一天,应向甲方支付[金额]元的违约金。3.违约行为:工程质量不合格责任认定:乙方施工的工程质量不合格,乙方应无条件返工,并承担由此产生的全部费用。4.违约行为:安全生产事故责任认定:乙方在施工过程中发生安全生产事故,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。5.违约行为:未按时付款责任认定:甲方未按合同约定的付款期限支付款项,每延迟一天,应向乙方支付[金额]元的违约金。6.违约行为:合同解除责任认定:因一方违约导致合同解除,违约方应承担违约责任,并赔偿守约方因此遭受的损失。7.违约行为:第三方介入违约责任认定:第三方未履行其合同义务,乙方应承担相应责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。全文完。2024年度大数据中心基础设施建设施工合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.合同标的及范围2.1基本建设内容2.2施工地点及范围2.3施工期限及进度安排3.工程设计及图纸3.1设计单位及资质3.2设计文件交付及审核3.3设计变更及费用4.施工准备及材料设备4.1施工组织设计4.2施工现场布置4.3材料设备采购及检验4.4施工现场安全及环保5.施工质量及验收5.1质量标准及要求5.2施工过程质量控制5.3验收程序及标准5.4验收报告及备案6.工程进度及管理6.1进度计划及调整6.2施工现场管理6.3进度款支付及结算7.工程造价及费用7.1工程造价构成7.2工程量清单及计价7.3费用调整及争议解决8.付款方式及条件8.1付款进度及比例8.2付款条件及程序8.3逾期付款责任9.违约责任及争议解决9.1违约情形及处理9.2争议解决方式及程序9.3争议解决地点10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止后的处理11.合同生效及备案11.1合同生效条件11.2合同备案要求11.3合同备案程序12.其他约定事项12.1知识产权保护12.2保密条款12.3法律适用及管辖13.合同附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3有关协议及补充文件14.合同签署及生效日期14.1合同签署日期14.2合同生效日期14.3合同副本份数第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.1.1甲方法定代表人:,地址:省市区路号1.1.2乙方施工企业名称:建设集团有限公司,地址:省市区路号1.2合同双方法定代表人或授权代表1.2.1甲方法定代表人或授权代表签字:1.2.2乙方施工企业授权代表签字:1.3合同双方联系方式1.3.1甲方法定代表人或授权代表联系电话:138xxxx56781.3.2乙方施工企业授权代表联系电话:139xxxx56782.合同标的及范围2.1基本建设内容2.1.1建设项目名称:2024年度大数据中心基础设施建设2.1.2建设规模:占地面积平方米,建筑面积平方米2.1.3建设内容:数据中心主楼、附属设施、供电系统、网络系统等2.2施工地点及范围2.2.1施工地点:省市区路号2.2.2施工范围:包括但不限于土建工程、安装工程、装饰装修工程等2.3施工期限及进度安排2.3.1施工期限:自合同签订之日起个月内完成全部工程2.3.2进度安排:详见附件一《施工进度计划表》3.工程设计及图纸3.1设计单位及资质3.1.1设计单位名称:设计研究院,资质等级:甲级3.1.2设计文件交付:自合同签订之日起日内,乙方应向甲方提供完整的设计文件3.2设计文件交付及审核3.2.1设计文件审核:甲方在收到设计文件后日内完成审核,如需修改,乙方应在日内完成修改3.3设计变更及费用3.3.1设计变更:在施工过程中,如因设计原因需变更,经双方协商一致后,由设计单位出具变更通知单4.施工准备及材料设备4.1施工组织设计4.1.1乙方应编制详细的施工组织设计,报甲方审批后执行4.2施工现场布置4.2.1乙方应根据施工组织设计,合理布置施工现场,确保施工顺利进行4.3材料设备采购及检验4.3.1乙方应按照设计要求及规范采购材料设备,并负责检验合格4.4施工现场安全及环保4.4.1乙方应遵守国家及地方有关施工现场安全及环保的规定,确保施工安全及环保5.施工质量及验收5.1质量标准及要求5.1.1施工质量应符合国家及行业相关标准要求5.2施工过程质量控制5.2.1乙方应建立健全质量管理体系,对施工过程进行全面质量控制5.3验收程序及标准5.3.1工程验收应按照国家及行业相关标准进行,分为初验和竣工验收5.4验收报告及备案5.4.1验收报告应在验收合格后日内提交甲方,并备案6.工程进度及管理6.1进度计划及调整6.1.1进度计划应详细、合理,并根据实际情况进行适时调整6.2施工现场管理6.2.1乙方应加强对施工现场的管理,确保施工顺利进行6.3进度款支付及结算6.3.1进度款支付:甲方按进度计划及实际完成情况支付进度款6.3.2结算:工程竣工后,乙方应向甲方提交结算报告,经审核后支付剩余款项8.工程造价及费用8.1工程造价构成8.1.1工程造价包括但不限于:直接工程费、设备购置费、材料费、人工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、税金等8.2工程量清单及计价8.2.1乙方应按照国家及地方相关标准和规范,编制工程量清单及计价8.3费用调整及争议解决8.3.1在合同执行期间,如遇政策性调整,工程费用将按国家及地方相关政策进行调整8.3.2费用争议解决:如遇费用争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交仲裁或诉讼。9.付款方式及条件9.1付款进度及比例9.1.1付款进度按工程进度分阶段支付,具体比例为:开工前支付合同总价款的%,主体结构封顶支付%,竣工验收合格支付%,保修期满支付剩余款项9.2付款条件及程序9.2.1付款条件:乙方提供合格的工程进度报告、验收报告及发票等文件9.2.2付款程序:甲方在收到乙方提供的合格文件后个工作日内支付相应款项9.3逾期付款责任9.3.1甲方逾期付款,应向乙方支付逾期付款金额的%作为违约金10.违约责任及争议解决10.1违约情形及处理10.1.1乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、终止合同等10.2争议解决方式及程序10.2.1争议解决方式:双方应友好协商解决;协商不成时,可提交仲裁或诉讼10.3争议解决地点10.3.1争议解决地点:合同签订地或双方约定的其他地点11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1甲方有权在乙方严重违约的情况下解除合同11.2合同终止条件11.2.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同11.3合同解除及终止后的处理12.合同生效及备案12.1合同生效条件12.1.1合同双方签字盖章后生效12.2合同备案要求12.2.1合同签订后日内,双方应向相关部门备案12.3合同备案程序12.3.1甲方和乙方应按照相关规定,准备好备案所需材料,并按时提交备案13.其他约定事项13.1知识产权保护13.1.1双方在合作过程中产生的知识产权,归各自所有13.2保密条款13.2.1双方对本合同内容以及合作过程中的商业秘密负有保密义务13.3法律适用及管辖13.3.1本合同适用中华人民共和国法律13.3.2合同争议解决地为本合同签订地或双方约定的其他地点14.合同附件14.1设计文件14.2施工图纸14.3有关协议及补充文件14.4施工进度计划表14.5付款进度表14.6其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与定义1.1第三方是指在本合同履行过程中,因特定需要而介入的独立第三方机构或个人,包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、评估机构、咨询机构等。1.2第三方介入的目的在于确保合同履行的公正性、专业性,以及提高合同履行的效率。2.第三方介入的条件与程序2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相关协议。2.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利和义务,以及介入的具体内容和时间。2.3第三方介入协议需在本合同附件中予以明确。3.第三方责任限额3.1第三方在介入过程中,如因自身原因导致合同履行出现问题,应承担相应的责任。3.2第三方责任限额应在本合同附件中明确,具体包括:3.2.1第三方因违约行为导致的直接经济损失,不得超过合同总价的%。3.2.2第三方因疏忽或过失导致的间接经济损失,不得超过合同总价的%。3.2.3第三方责任限额的计算方法及争议解决方式,应在合同附件中予以明确。4.第三方与其他各方的责任划分4.1第三方与甲方、乙方之间的责任划分:4.1.1第三方应向甲方和乙方提供真实、准确、完整的资料和意见,并对所提供资料和意见的真实性、准确性负责。4.1.2第三方应遵守国家法律法规、行业规范及合同约定,履行相关职责。4.1.3第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致合同履行出现问题,应承担相应的责任。4.2第三方与甲方、乙方之间的权利和义务:4.2.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的配合和便利。4.2.2第三方有权根据合同约定,向甲方和乙方收取合理的服务费用。4.2.3第三方应依法维护甲方和乙方的合法权益。5.第三方介入的费用及支付5.1第三方介入的费用包括但不限于服务费、咨询费、检测费等。5.2第三方介入的费用应在第三方介入协议中明确,并由甲方和乙方按照约定支付。5.3第三方介入的费用支付方式及时间,应在合同附件中予以明确。6.第三方介入的终止与解除6.1第三方介入协议期满或合同终止,第三方介入自然终止。6.2如遇特殊情况,甲乙双方可协商一致解除第三方介入协议。6.3第三方介入协议解除后,甲乙双方应妥善处理相关事宜。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入过程中产生的争议,由甲乙双方协商解决。7.2协商不成时,可提交仲裁或诉讼解决。7.3争议解决地点为合同签订地或双方约定的其他地点。8.第三方介入的其他约定8.1第三方介入过程中,如涉及商业秘密,甲乙双方应予以保密。8.2第三方介入过程中,甲乙双方应积极配合,确保第三方顺利履行职责。8.3本合同附件中关于第三方介入的约定,与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件详细要求:包含但不限于初步设计、施工图设计、设计说明书、材料清单等。说明:设计文件应满足国家及行业相关标准,并由具有相应资质的设计单位提供。2.施工图纸详细要求:包含施工图、节点详图、材料表、施工说明等。说明:施工图纸应清晰、准确,便于施工人员理解和使用。3.施工进度计划表详细要求:包括施工各阶段的时间节点、施工内容、责任人等。说明:施工进度计划表应与实际施工进度相符,如有变动,应及时更新。4.付款进度表详细要求:包括付款时间节点、付款金额、付款条件等。说明:付款进度表应与实际工程进度相符,确保款项按时支付。5.第三方介入协议详细要求:包括第三方名称、职责、权利、义务、费用、争议解决等。说明:第三方介入协议应明确第三方的角色和责任,确保其介入的合法性和有效性。6.质量控制记录详细要求:包括原材料检验报告、施工过程检验记录、验收报告等。说明:质量控制记录应全面反映工程质量的实际情况。7.安全生产记录详细要求:包括安全教育培训记录、安全事故记录、安全检查记录等。说明:安全生产记录应确保施工现场的安全管理。8.环境保护记录详细要求:包括环境保护措施、废弃物处理、噪声控制等记录。说明:环境保护记录应确保施工过程中的环境保护要求。9.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、程序、地点等。说明:争议解决协议应确保在发生争议时,能够迅速、公正地解决。10.合同终止协议详细要求:包括合同终止原因、程序、后续事宜等。说明:合同终止协议应明确合同终止后的处理方式。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按合同约定时间完成工程责任认定标准:乙方应承担工程延误的责任,并支付违约金。示例:如乙方延误工期天,则应支付合同总价款的%作为违约金。2.甲方未按合同约定支付款项责任认定标准:甲方应承担逾期付款的责任,并支付违约金。示例:如甲方逾期付款天,则应支付逾期付款金额的%作为违约金。3.第三方提供虚假资料或意见责任认定标准:第三方应承担因提供虚假资料或意见导致的损失责任。示例:如第三方提供虚假检测报告,导致工程出现质量问题,第三方应承担相应的修复费用。4.乙方施工过程中出现安全事故责任认定标准:乙方应承担安全事故的责任,并支付相应的赔偿金。示例:如发生安全事故,导致人员伤亡或财产损失,乙方应承担相应的赔偿责任。5.甲方违反合同约定,造成工程损失责任认定标准:甲方应承担因自身违约行为导致的工程损失责任。示例:如甲方未按时提供施工场地,导致工程延误,甲方应承担相应的延误责任。6.乙方施工质量不达标责任认定标准:乙方应承担施工质量不达标的责任,并负责修复或返工。示例:如工程验收不合格,乙方应承担修复费用,直至符合验收标准。全文完。2024年度大数据中心基础设施建设施工合同4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称1.2合同双方法定代表人及联系方式1.3合同双方注册地址及联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及范围2.4项目总投资及资金来源3.施工内容3.1施工范围3.2施工标准及规范3.3施工材料及设备要求3.4施工进度安排4.合同工期4.1施工工期4.2验收工期4.3延期责任5.工程款支付5.1预付款5.2进度款支付5.3结算款支付5.4保修金6.技术服务及支持6.1技术服务内容6.2技术服务期限6.3技术服务费用7.质量保证7.1质量标准7.2质量检查及验收7.3质量责任8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全事故处理9.环境保护9.1环境保护要求9.2环境保护措施9.3环境污染处理10.合同变更及解除10.1变更程序10.2解除条件10.3解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决地点13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同份数14.4合同签署日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称及全称甲方:大数据中心有限公司乙方:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人:,联系方式:138xxxx5678乙方法定代表人:,联系方式:139xxxx56781.3合同双方注册地址及联系方式甲方注册地址:省市区路号联系方式:053188888888乙方注册地址:省市区路号联系方式:053177777777第二条项目概况2.1项目名称大数据中心基础设施建设施工项目2.2项目地点省市区路号2.3项目规模及范围项目总建筑面积为平方米,包括数据中心主楼、数据中心配套用房等。2.4项目总投资及资金来源项目总投资为人民币万元,资金来源为甲方自筹及银行贷款。第三条施工内容3.1施工范围包括数据中心主楼、数据中心配套用房、室外管网、停车场等建设内容。3.2施工标准及规范按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002013)等相关国家标准及行业规范执行。3.3施工材料及设备要求选用符合国家及行业标准的建筑材料和设备,甲方提供材料及设备清单。3.4施工进度安排项目总工期为个月,具体进度安排详见附件1《施工进度计划表》。第四条合同工期4.1施工工期自合同签订之日起个月内完成施工。4.2验收工期自工程竣工验收合格之日起天内完成。4.3延期责任如因乙方原因导致工期延误,每延误一日,乙方应向甲方支付元违约金。第五条工程款支付5.1预付款合同签订后个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的%作为预付款。5.2进度款支付按照施工进度,甲方每月支付乙方合同总价款的%,累计支付至合同总价款的%。5.3结算款支付工程竣工验收合格后,甲方在个工作日内支付乙方合同总价款的%作为结算款。5.4保修金甲方在工程竣工验收合格后个工作日内支付乙方合同总价款的%作为保修金,保修期满后无息退还。第六条技术服务及支持6.1技术服务内容乙方负责提供项目施工过程中的技术咨询服务,包括但不限于施工图纸审核、技术交底、施工组织设计等。6.2技术服务期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。6.3技术服务费用技术服务费用为人民币万元,包含在合同总价款内。第七条质量保证7.1质量标准严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002013)等相关国家标准及行业规范执行。7.2质量检查及验收甲方有权对工程进行定期或不定期的质量检查,乙方应积极配合。7.3质量责任如因乙方施工质量问题导致工程不合格,乙方应承担全部责任,包括修复、返工、赔偿等。第八条安全生产8.1安全生产责任乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准,落实安全生产责任制,确保施工安全。8.2安全生产措施乙方应制定详细的安全生产措施,包括但不限于施工安全防护、消防设施、应急处理等。8.3安全事故处理发生安全事故时,乙方应立即采取措施进行抢救,并按照相关规定及时报告甲方及有关部门。第九条环境保护9.1环境保护要求乙方在施工过程中应遵守国家环境保护法规,采取有效措施减少施工对环境的影响。9.2环境保护措施包括但不限于噪音控制、扬尘治理、废水处理等,具体措施详见附件2《环境保护措施方案》。9.3环境污染处理如发生环境污染事件,乙方应立即停止施工,采取有效措施进行处理,并承担相应责任。第十条合同变更及解除10.1变更程序任何一方提出变更要求,应提前天书面通知对方,经双方协商一致后签订书面变更协议。10.2解除条件(1)一方严重违约,经对方催告后仍未纠正;(2)发生不可抗力事件,致使合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。10.3解除程序合同解除前,双方应就合同解除事宜进行协商,并签订书面解除协议。第十一条违约责任11.1违约情形包括但不限于:工期延误、质量不合格、材料供应不及时、违反合同约定等。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿赔偿金额应按照实际损失计算,包括直接损失和间接损失。第十二条争议解决12.1争议解决方式双方应友好协商解决争议,协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。12.2争议解决程序仲裁机构应按照仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决。12.3争议解决地点仲裁地点为省市。第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同。13.3合同终止程序合同终止前,双方应就合同终止事宜进行书面确认。第十四条其他14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担违约责任,并应及时通知对方。14.2合同附件本合同附件包括但不限于施工图纸、材料设备清单、施工进度计划表、环境保护措施方案等。14.3合同份数本合同一式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念和范围15.1第三方概念本合同所指第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、技术支持、中介、咨询或其他相关服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于:工程设计、项目管理、监理、检验检测、技术咨询、设备供应、材料采购、施工管理等。第十六条第三方选择和指定16.1第三方选择甲方和乙方均有权选择合适的第三方提供所需服务,但应确保第三方具备相应的资质和条件。16.2第三方指定一旦甲乙双方选择确定第三方,应书面通知对方,并签订相应的合作协议。第十七条第三方的责任和权利17.1第三方的责任第三方应按照合作协议及本合同的相关规定,履行其职责,并对因自身原因造成的损失承担相应的责任。17.2第三方的权利第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和配合,并在履行职责过程中享有相应的权利。第十八条第三方的责任限额18.1责任限额定义本合同所指责任限额是指第三方在履行合同过程中,因自身责任造成的损失,甲方和乙方各自承担的最高赔偿金额。18.2责任限额确定第三方责任限额应根据第三方合作协议及行业标准确定,并在合作协议中明确。18.3超额责任若第三方责任造成的损失超过责任限额,超出部分由第三方自行承担。第十九条第三方与其他各方的划分19.1第三方与甲方的划分第三方与甲方的关系由合作协议约定,甲方对第三方的选择和监督不构成对第三方行为的直接控制。19.2第三方与乙方的划分第三方与乙方的关系由合作协议约定,乙方对第三方的选择和监督不构成对第三方行为的直接控制。19.3第三方与甲乙双方的关系第三方应独立于甲乙双方,甲乙双方对第三方的选择和监督不应影响第三方履行合同的独立性。第二十条第三方的变更和退出20.1第三方变更甲乙双方如需更换第三方,应提前天书面通知对方,并经双方同意后签订新的合作协议。20.2第三方退出第三方因故退出合同,应提前天书面通知甲乙双方,并按照合作协议的约定处理相关事宜。第二十一条第三方的保密义务21.1保密内容第三方在履行合同过程中获取的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等信息均属保密范围。21.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后年。21.3违约责任若第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。第二十二条第三方的争议解决22.1争议解决方式第三方与其他各方之间的争议,应通过协商解决;协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。22.2争议解决程序仲裁机构应按照仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决为终局裁决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件1:《施工进度计划表》详细要求:详细列出施工项目的各个阶段,包括开工日期、竣工日期、各阶段的里程碑节点及相应的进度目标。说明:此附件用于明确施工进度安排,作为合同履行的重要依据。2.附件2:《环境保护措施方案》详细要求:列出施工过程中采取的具体环境保护措施,包括噪音控制、扬尘治理、废水处理等。说明:此附件用于确保施工过程符合环保要求,减少对环境的影响。3.附件3:《材料设备清单》详细要求:列出施工所需的所有材料及设备名称、规格、型号、数量、产地、供应商等信息。说明:此附件用于明确材料及设备的要求,确保施工质量。4.附件4:《工程质量验收标准》详细要求:根据国家标准及行业规范,制定工程质量验收的具体标准。说明:此附件用于明确工程质量验收的标准,确保施工质量。5.附件5:《安全生产管理制度》详细要求:列出安全生产管理的具体措施,包括安全教育培训、安全防护设施、应急预案等。说明:此附件用
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 住宅小区机械费施工合同
- 教育科研校长聘用合同模板
- 2025北京室内房屋租赁合同范本
- 2024年服务协议尾款补充规定稿版
- 教师聘用合同签订流程
- 屋顶排水系统施工合同
- 木质地板维修合同
- 通信工程分包协议
- 农业机械锅炉房施工合同
- 2025打火机加工安装合同书
- 上海交通大学1997-2007年有机化学考研真题
- 行政查房护士长汇报
- Part 3-4 Unit 8 Green Earth 课件-【中职专用】高一英语精研课堂(高教版2021·基础模块2)
- 非同步除颤技术操作考核评分标准
- 人工智能图像处理与分析项目技术可行性方案
- 新生儿吸入性肺炎护理查房
- 《孟子三章》注释、翻译、默写、阅读习题及答案【2020部编版八上21课】
- 平面动画设计智慧树知到课后章节答案2023年下佳木斯大学
- 设备综合效率OEE统计表(使用)
- 豌豆公主二4班省名师优质课获奖课件市赛课一等奖课件
- (完整版)(excel版)工信部通信2016451号定额-修正版
评论
0/150
提交评论