版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度10kv配电工程设计与施工一体化合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.工程设计内容3.1设计依据3.2设计范围3.3设计要求3.4设计质量4.施工内容4.1施工范围4.2施工工艺4.3施工质量4.4施工进度5.合同工期5.1设计工期5.2施工工期5.3验收工期6.合同价款及支付方式6.1合同价款6.2付款进度6.3付款方式7.合同工期延误责任及违约责任7.1设计工期延误责任7.2施工工期延误责任7.3违约责任及赔偿8.设计文件交付及保密8.1设计文件交付时间8.2设计文件保密要求9.施工现场管理9.1施工现场布置9.2施工现场安全9.3施工现场环境保护10.工程验收及移交10.1验收标准10.2验收程序10.3移交手续11.保修期限及责任11.1保修期限11.2保修内容11.3保修责任12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同附件14.3其他约定第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:电力有限公司乙方:工程设计有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx5678乙方联系人:赵六乙方联系电话:139xxxx56782.项目概况2.1项目名称2024年度10kv配电工程2.2项目地点市区路号2.3项目规模总装机容量10MW,线路长度5km2.4项目类型城市配电网改造工程3.工程设计内容3.1设计依据《电力系统设计手册》甲方提供的其他相关资料3.2设计范围包括但不限于:10kV配电线路、配电变压器、配电室等设计3.3设计要求设计应符合国家相关标准和规范,满足甲方使用需求3.4设计质量设计文件应完整、准确、清晰,符合甲方要求4.施工内容4.1施工范围包括但不限于:10kV配电线路、配电变压器、配电室等的施工4.2施工工艺采用符合国家标准的施工工艺,确保施工质量4.3施工质量施工质量应符合国家相关标准和规范,满足甲方使用需求4.4施工进度施工进度计划如下:施工准备:2024年1月至2024年2月施工阶段:2024年3月至2024年8月竣工验收:2024年9月5.合同工期5.1设计工期设计工期为60日历天,自合同签订之日起计算5.2施工工期施工工期为180日历天,自设计文件交付之日起计算5.3验收工期验收工期为10日历天,自施工结束之日起计算6.合同价款及支付方式6.1合同价款合同总价为人民币壹佰万元整(¥100,000.00)6.2付款进度设计阶段:合同总价款的40%施工阶段:合同总价款的40%验收合格后:合同总价款的20%6.3付款方式采用银行转账方式进行支付,具体转账信息如下:甲方银行账户:开户行:银行分行账户名:电力有限公司账号:057.合同工期延误责任及违约责任7.1设计工期延误责任因乙方原因导致设计工期延误,每延误一日,乙方应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金。7.2施工工期延误责任因乙方原因导致施工工期延误,每延误一日,乙方应向甲方支付合同总价款的0.5%作为违约金。7.3违约责任及赔偿任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.设计文件交付及保密8.1设计文件交付时间设计文件应在设计工期结束前5日内交付给甲方。8.2设计文件保密要求乙方应对设计文件中的技术秘密和商业秘密进行保密,未经甲方书面同意,不得向任何第三方泄露或公开。9.施工现场管理9.1施工现场布置乙方应根据施工图纸和现场实际情况,合理布置施工现场,确保施工安全和施工进度。9.2施工现场安全乙方应遵守国家和地方的安全生产法律法规,确保施工现场的安全生产。9.3施工现场环境保护乙方在施工过程中应采取有效措施,减少对环境的影响,遵守国家环境保护法规。10.工程验收及移交10.1验收标准工程验收应按照《电力工程施工及验收规范》GB502572012执行。10.2验收程序验收程序如下:乙方组织自检,提交验收报告;甲方组织验收,对工程进行检验;验收合格,双方签署验收合格证明;验收不合格,乙方应整改并重新验收。10.3移交手续验收合格后,乙方应在5个工作日内完成工程移交手续,将工程移交给甲方。11.保修期限及责任11.1保修期限工程保修期限为一年,自工程验收合格之日起计算。11.2保修内容保修内容包括但不限于:设备故障、线路故障、配电室设备故障等。11.3保修责任在保修期内,因乙方施工质量问题导致的故障,乙方应负责修复,并承担相应的费用。12.合同解除及终止12.1合同解除条件一方严重违约,另一方书面通知后仍未整改;因不可抗力导致合同无法履行;双方协商一致解除合同。12.2合同终止条件合同期满或双方约定的终止条件成就时,合同终止。13.争议解决13.1争议解决方式合同履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。13.2争议解决机构争议解决机构为市仲裁委员会。14.合同生效及其他14.1合同生效条件本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。14.2合同附件本合同附件包括但不限于:设计文件、施工图纸、验收报告等。14.3其他约定本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义1.1本合同中“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方、验收方等。1.2第三方介入是指在合同履行过程中,为了确保合同目的的实现,经甲方或乙方邀请或委托,参与合同相关活动的第三方。2.第三方介入的邀请与委托2.1甲方或乙方在需要第三方介入时,应提前通知对方,并书面明确第三方的介入范围、职责和权限。2.2第三方介入前,应与甲方或乙方签订相应的合作协议或委托书,明确双方的权利义务。3.第三方介入的职责和权限3.1第三方的职责:监督合同履行情况,确保合同目的的实现;对工程质量、进度、安全等进行检查和验收;协助解决合同履行过程中出现的争议;提供专业咨询和意见。3.2第三方的权限:根据合同约定,对工程质量、进度、安全等进行检查和验收;在必要时,对施工方提出整改要求;参与争议解决,提出专业意见和建议。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的关系:第三方应接受甲方的监督和指导;第三方对甲方负责,确保合同目的的实现。4.2第三方与乙方的关系:第三方应接受乙方的监督和指导;第三方对乙方负责,确保施工质量、进度、安全等符合合同要求。4.3第三方与合同其他相关方的划分:第三方不参与合同价款支付、工期延误等直接经济利益的分配;第三方的报酬和责任由合作协议或委托书约定。5.第三方的责任限额5.1第三方的责任限额:第三方在履行职责过程中,因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任;第三方的责任限额由合作协议或委托书约定,原则上不超过第三方报酬的10倍。5.2第三方的责任免除:因不可抗力导致合同无法履行或第三方无法履行职责的,第三方不承担责任;第三方在履行职责过程中,因甲方或乙方提供的信息不准确、不完整或存在误导导致的损失,第三方不承担责任。6.第三方介入的变更与终止6.1第三方介入的变更:甲方或乙方在合同履行过程中,如需变更第三方介入的范围、职责和权限,应提前通知对方,并签订补充协议。6.2第三方介入的终止:合同履行完毕或合同解除后,第三方介入终止;7.第三方介入的费用承担7.1第三方介入的费用由甲方或乙方承担,具体费用由合作协议或委托书约定。7.2第三方介入的费用支付方式:甲方或乙方应在第三方介入前支付全部费用;第三方介入结束后,甲方或乙方根据实际情况,支付剩余费用。8.本条款的生效与适用8.1本条款自合同签订之日起生效。8.2本条款为本合同不可分割的一部分,与合同其他条款具有同等法律效力。8.3本条款的解释和执行适用中华人民共和国法律。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件详细要求:设计文件应包括但不限于设计说明书、设计图纸、设备选型表、施工图设计说明书等,需符合国家相关标准和规范。说明:设计文件是施工和验收的重要依据,应保证其完整、准确、清晰。2.施工图纸详细要求:施工图纸应详细标注施工尺寸、材料、工艺等,确保施工过程顺利进行。说明:施工图纸是施工人员操作的重要依据,应确保其准确性。3.施工组织设计详细要求:施工组织设计应包括施工方案、进度计划、人员安排、资源配置等,确保施工质量和进度。说明:施工组织设计是施工过程中的重要指导文件,应详细规划施工流程。4.施工日志详细要求:施工日志应记录施工过程中的重要事项,包括施工进度、质量问题、变更情况等。说明:施工日志是施工过程的真实记录,有助于后续的工程管理和问题追溯。5.验收报告详细要求:验收报告应包括验收时间、验收内容、验收结果、验收结论等。说明:验收报告是工程验收的重要文件,应确保其真实性和准确性。6.保修期内的维修记录详细要求:维修记录应包括维修时间、维修内容、维修原因、维修费用等。说明:保修期内的维修记录是保修服务的重要依据,应确保其完整性和准确性。7.第三方合作协议详细要求:合作协议应明确各方的权利义务、责任范围、费用承担等。说明:第三方合作协议是第三方介入的基础,应确保其合法性和有效性。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方违约行为及责任认定违约行为:未按时支付合同价款责任认定:甲方应向乙方支付逾期付款的利息,并承担相应的违约责任。2.乙方违约行为及责任认定违约行为:未按时完成设计或施工任务责任认定:乙方应承担相应的违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:未能履行合作协议中的义务责任认定:第三方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方或乙方因此遭受的损失。示例说明:甲方逾期支付合同价款,乙方有权要求甲方支付逾期付款的利息,并承担相应的违约责任。乙方未能按时完成施工任务,甲方有权要求乙方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。第三方在履行合作协议过程中,未能履行检查和验收的义务,甲方或乙方有权要求第三方承担相应的违约责任,并赔偿损失。全文完。2024年度10kv配电工程设计与施工一体化合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资2.5项目建设工期3.设计与施工内容3.1设计内容3.2施工内容3.3设计与施工范围4.设计与施工质量要求4.1设计质量要求4.2施工质量要求4.3质量验收标准5.设计与施工进度要求5.1设计进度要求5.2施工进度要求5.3进度调整及违约责任6.设计与施工费用6.1设计费用6.2施工费用6.3费用支付方式及期限7.设计与施工合同变更7.1变更范围7.2变更程序7.3变更费用及支付8.设计与施工合同解除8.1合同解除条件8.2解除程序8.3解除后的责任及赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担方式10.3违约赔偿11.保密条款11.1保密范围11.2保密期限11.3违反保密条款的责任12.其他约定事项12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同解除条件12.4合同终止条件13.合同附件13.1设计方案13.2施工方案13.3其他相关文件14.合同签署及生效14.1签署时间14.2签署地点14.3生效条件第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:电力有限公司乙方:工程设计研究院1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方地址甲方地址:省市区路号乙方地址:省市区路号1.4合同双方联系方式第二条项目基本情况2.1项目名称2024年度10kv配电工程设计与施工一体化项目2.2项目地点省市区镇2.3项目规模新建10kv配电线路共计公里,配变电所座2.4项目投资项目总投资为人民币万元2.5项目建设工期设计工期为个月,施工工期为个月第三条设计与施工内容3.1设计内容包括10kv配电线路的规划、设计、审查、修改等3.2施工内容包括10kv配电线路的施工、调试、验收等3.3设计与施工范围包括但不限于线路路径选择、设备选型、施工图纸设计、施工组织设计等第四条设计与施工质量要求4.1设计质量要求设计成果应符合国家相关设计规范、标准,满足项目实际需求4.2施工质量要求施工质量应符合国家相关施工规范、标准,确保工程质量合格4.3质量验收标准按国家相关质量验收规范进行验收,验收合格后方可投入使用第五条设计与施工进度要求5.1设计进度要求设计进度计划如下:设计方案完成:个月初步设计完成:个月施工图设计完成:个月5.2施工进度要求施工进度计划如下:施工准备:个月施工实施:个月竣工验收:个月5.3进度调整及违约责任如因不可抗力等原因导致进度延误,双方应协商调整进度计划,并承担相应的违约责任第六条设计与施工费用6.1设计费用设计费用为人民币万元,由甲方支付6.2施工费用施工费用为人民币万元,由甲方支付6.3费用支付方式及期限设计费用分阶段支付,施工费用按工程进度支付,具体支付方式和期限双方另行协商确定第七条设计与施工合同变更7.1变更范围合同变更包括但不限于设计内容、施工内容、费用、进度等方面的调整7.2变更程序变更需经双方协商一致,签署变更协议,并作为合同附件7.3变更费用及支付变更产生的费用由变更责任方承担,支付方式及期限与原合同一致第八条设计与施工合同解除8.1合同解除条件8.1.1甲方原因:如甲方未按约定支付设计、施工费用,或甲方违约导致合同无法履行8.1.2乙方原因:如乙方未按约定完成设计、施工任务,或乙方违约导致合同无法履行8.1.3不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行8.2解除程序8.2.1双方协商解除:任何一方需解除合同时,应提前天书面通知对方,并经双方协商一致8.2.2法院判决:协商不成时,可向有管辖权的人民法院提起诉讼,由法院判决解除合同8.3解除后的责任及赔偿8.3.1甲方解除合同:乙方应退还已收取的设计、施工费用,并承担违约责任8.3.2乙方解除合同:甲方应退还已收取的设计、施工费用,并承担违约责任8.3.3不可抗力解除:双方互不承担违约责任,但应承担各自因不可抗力造成的损失第九条争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议,协商不成时,提交仲裁委员会仲裁9.2争议解决机构仲裁委员会9.3争议解决程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行第十条违约责任10.1违约行为10.1.1甲方违约:未按时支付设计、施工费用;未按约定提供设计、施工条件10.1.2乙方违约:未按时完成设计、施工任务;设计、施工质量不符合约定10.2违约责任承担方式10.2.1甲方违约:支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失10.2.2乙方违约:支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失10.3违约赔偿违约赔偿的具体金额由双方协商确定,协商不成时,提交仲裁委员会裁决第十一项保密条款11.1保密范围合同双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等11.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后年11.3违反保密条款的责任违反保密条款的,应承担相应的法律责任,赔偿因此造成的损失第十二项其他约定事项12.1合同生效条件合同经双方签字盖章后生效12.2合同生效日期合同生效日期为双方签字盖章之日起12.3合同解除条件如一方违约,另一方有权解除合同12.4合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同第十三项合同附件13.1设计方案13.2施工方案13.3其他相关文件第十四项合同签署及生效14.1签署时间本合同自双方签字盖章之日起生效14.2签署地点本合同签署地为省市区路号14.3生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所称第三方,是指除甲乙双方之外的,为履行本合同提供专业服务、咨询、监督或其他辅助服务的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于项目管理、技术监督、质量检测、造价咨询、法律服务等。16.第三方选择与授权16.1第三方选择甲乙双方应共同选择第三方,并签订相应合作协议。16.2第三方授权甲方和乙方应向第三方授权,明确其在本合同项下的职责和权利。17.第三方职责17.1第三方职责概述对设计、施工过程进行监督;对设计、施工质量进行检测;对工程造价进行咨询;提供法律、技术等方面的咨询服务;其他与本合同相关的辅助服务。17.2第三方职责具体内容第三方应按照甲方和乙方的要求,定期提交工作报告;第三方应确保其提供的服务符合国家相关标准和法规;第三方应保护甲乙双方的商业秘密和知识产权。18.第三方权利18.1第三方权利概述获取甲方和乙方提供的相关资料和信息;对设计、施工过程进行现场检查;对设计、施工质量提出意见和建议;对工程造价进行审核;行使合作协议和本合同赋予的其他权利。18.2第三方权利具体内容第三方有权要求甲方和乙方配合其履行职责;第三方有权对设计、施工过程中发现的问题提出整改要求;第三方有权要求甲方和乙方提供必要的支持和服务。19.第三方责任限额19.1责任限额定义本合同项下,第三方因履行职责而产生的责任,其责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。19.2责任限额具体规定第三方因自身原因导致的设计、施工质量问题,其责任限额为人民币万元;第三方因自身原因导致的工程造价咨询错误,其责任限额为人民币万元;第三方因自身原因导致的其他问题,其责任限额由甲乙双方另行协商确定。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托代理关系,第三方应代表甲方履行合同约定的监督、检测等职责。20.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为委托服务关系,第三方应按照乙方的委托,提供专业服务、咨询、监督等辅助服务。20.3第三方与其他各方的责任划分第三方对甲方和乙方承担的责任,由合作协议和本合同规定;第三方对设计、施工过程中的其他第三方,如供应商、分包商等,不承担直接责任;第三方在履行职责过程中,如与其他第三方发生争议,应自行解决,不影响甲乙双方的合同履行。21.第三方介入后的合同调整21.1合同调整原则第三方介入后,甲乙双方应本着公平、公正、合理的原则,对合同进行必要调整。21.2合同调整内容合同费用调整:根据第三方介入后的实际情况,甲乙双方可协商调整合同费用;合同期限调整:如第三方介入导致合同履行期限延长,甲乙双方可协商调整合同期限;其他调整:根据第三方介入后的实际情况,甲乙双方可协商其他合同调整内容。说明一:附件列表:1.设计方案详细要求:包含设计原则、设计图纸、设计说明书、设计计算书等,需符合国家相关设计规范和标准。说明:设计方案是项目实施的基础,需确保其科学性、合理性和可操作性。2.施工方案详细要求:包含施工组织设计、施工进度计划、施工技术要求、施工安全措施等,需确保施工过程的顺利进行和工程质量的保证。说明:施工方案是施工过程中遵循的指导文件,需详细明确施工步骤和注意事项。3.设计与施工合同详细要求:合同文本需完整,包括但不限于合同双方基本信息、项目基本情况、设计与施工内容、设计与施工质量要求、设计与施工进度要求、设计与施工费用、设计与施工合同变更、设计与施工合同解除、争议解决、违约责任、保密条款、其他约定事项、合同附件、合同签署及生效等条款。说明:合同是甲乙双方权利义务的约束文件,需确保合同内容的合法性和有效性。4.设计与施工进度计划表详细要求:包含设计、施工各阶段的时间节点、关键里程碑、预计完成时间等。说明:进度计划表是项目管理的工具,有助于甲乙双方跟踪项目进度,确保按时完成。5.设计与施工费用清单详细要求:包含设计、施工各项费用明细,包括但不限于设计费用、施工费用、材料费、人工费、机
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 外侄给舅舅养老协议书(2篇)
- 《办公软件》课件第一模块
- 《颈椎病的鉴别诊断》课件
- 《神经网络》课件第10章
- ABB工业机器人应用技术 课件 2.3 实战ABB标准IO板-DSQC651板的配置
- 《计算机辅助电路设计》课件第5章
- 2024年某医院关于医疗设备采购合同
- 2024年度门卫室智能门锁更换与安装合同3篇
- 2024农业种植技术服务合同(含农业土壤修复服务)3篇
- 2024年度高端汽车驾驶人才聘用服务合同3篇
- 洪水与汛期监测和预警系统
- 2024年生产主管的挑战与机遇
- 2023年汽车sqe工程师年度总结及下年规划
- 废品回收免责协议
- 养猪场用地转让协议书
- 安徽省六安市汇文中学2023-2024学年八年级上学期期中物理试卷
- 20以内进位加法100题(精心整理6套-可打印A4)
- 兵团电大建筑结构实训
- 爱吃糖的大狮子
- 医学小常识幻灯片课件
- 风电场通用类作业行为风险管控清单
评论
0/150
提交评论