一级建造师考试建设工程经济试题及解答参考

一级建造师考试建设工程经济模拟试题及解答参考一、单项选择题（本大题有60小题，每小题1分，共60分）1、在工程项目中，以下哪一项不属于直接成本？A.人工费用B.材料费用C.施工机械使用费D.管理费用答案：D解析：直接成本是指可以直接归集到特定项目上的成本，包括人工费用、材料费用以及施工机械使用费等。管理费用通常被视为间接成本，因为它不是直接与具体的工程活动相关联，而是为了整个项目的管理和支持所产生的费用。2、当计算建筑产品的单位成本时，以下哪种方法是基于每平方米或立方米的成本进行估算？A.成本加成定价法B.定额估价法C.比例估算法D.单位面积（体积）估价法答案：D解析：单位面积（体积）估价法是一种常见的估算方法，它通过确定单位面积或体积的成本来估算整个项目的成本。这种方法适用于建筑设计相似、结构类型相近的建筑工程，可以快速得到一个粗略的成本估计值。而成本加成定价法是在成本基础上加上一定比例的利润来确定价格；定额估价法是依据国家或地区发布的定额标准进行成本估算；比例估算法则是利用已知的类似项目的成本数据按比例推算新项目的成本。3、对于建设工程项目而言，财务净现值（NPV）是一个重要的经济评价指标，如果一个项目的财务净现值大于零，则表示：A.该项目的投资回报率低于基准收益率B.该项目不具备投资价值C.该项目的投资回报率高于基准收益率D.该项目的内部收益率等于基准收益率答案：C解析：财务净现值（NetPresentValue,NPV）是衡量投资项目盈利能力的一个重要指标。当NPV大于零时，意味着项目未来现金流的折现值超过初始投资，即该项目带来的收益超过了资金成本，因此其投资回报率高于所设定的基准收益率，表明该项目具有一定的投资价值。反之，如果NPV小于零，则可能表示该项目的投资回报率低于基准收益率，或者项目不具备投资价值。4、在工程项目的投资估算中，下列哪一项不属于动态投资部分？（）A.设备购置费B.建设期利息C.固定资产投资方向调节税D.土地征用及拆迁补偿费用答案：A解析：在工程项目的投资估算中，动态投资部分主要包括建设期利息、固定资产投资方向调节税、涨价预备费等。设备购置费属于静态投资部分，因为它不涉及时间价值的因素。5、关于建设工程项目进度控制，下列哪种说法是错误的？（）A.进度控制是项目管理的重要组成部分B.进度控制的目的在于确保项目按计划完成C.进度控制不需要与成本控制相结合D.进度控制需要与质量控制相结合答案：C解析：建设工程项目的进度控制是项目管理的重要组成部分，其目的是确保项目按计划完成。进度控制通常需要与成本控制和质量控制相结合，因为这三个方面相互关联，共同影响项目的成功。因此，选项C的说法是错误的。6、根据《建设工程质量管理条例》，关于施工图审查，以下哪个说法是正确的？（）A.施工图审查是施工前必须进行的程序B.施工图审查由施工单位自行负责C.施工图审查由建设单位委托设计单位进行D.施工图审查由监理单位负责答案：A解析：根据《建设工程质量管理条例》，施工图审查是施工前必须进行的程序，这是为了确保施工图设计符合国家规定的标准、规范和技术要求。施工图审查一般由建设单位委托具有相应资质的审查机构进行，而不是施工单位自行负责或由设计单位或监理单位负责。因此，选项A是正确的。7、某建设项目施工过程中，因设计变更导致工程量增加，合同中约定按实际发生的人工、材料、机械费用结算。以下关于该变更工程款结算的说法，正确的是（）。A.只需按照原合同约定结算，不考虑实际发生费用B.应当根据原合同约定和实际发生费用，按照原合同单价结算C.应当根据原合同约定和实际发生费用，按照实际发生费用结算D.应当根据原合同约定和实际发生费用，按照市场价格结算答案：C解析：根据合同约定，工程款结算应按照实际发生的人工、材料、机械费用进行结算。因此，当工程量增加时，变更工程款结算应按照实际发生的费用结算，而不受原合同单价或市场价格的影响。8、关于建设工程合同中工期延误的责任，以下说法错误的是（）。A.因承包人原因造成的工期延误，责任由承包人承担B.因发包人原因造成的工期延误，责任由发包人承担C.因不可抗力造成的工期延误，承包人应承担相应责任D.因不可抗力造成的工期延误，发包人和承包人可协商解决答案：C解析：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。根据合同约定，因不可抗力造成的工期延误，承包人不应承担相应责任，发包人和承包人可协商解决。9、关于工程量清单计价，以下说法正确的是（）。A.工程量清单计价只能用于招标工程B.工程量清单计价仅适用于施工图设计阶段的工程C.工程量清单计价是按照实际完成工程量计算工程款D.工程量清单计价是按照合同约定的工程量计算工程款答案：D解析：工程量清单计价是根据合同约定的工程量计算工程款的一种计价方式。在招标工程中，招标人按照工程量清单编制招标文件，投标人根据工程量清单进行报价。合同签订后，按照合同约定的工程量进行工程款结算。10、在建设工程施工过程中，下列关于施工成本管理的说法中，正确的是：A.施工成本管理只关注施工过程中的直接成本B.施工成本管理仅涉及施工阶段的成本控制C.施工成本管理不重视施工过程中的动态监控D.施工成本管理的主要目标是降低工程项目的总成本答案：D解析：施工成本管理的主要目标是通过对施工过程中发生的各项费用进行有效控制，确保工程项目的成本控制在预算范围内，从而达到降低工程项目的总成本的目的。施工成本管理不仅关注直接成本，还包括间接成本，并且贯穿于施工的全过程，包括施工前的成本估算、施工过程中的成本控制和施工后的成本分析等。施工成本管理也重视施工过程中的动态监控，以确保成本控制的实时性和有效性。因此，选项D是正确的。11、关于建设工程合同类型，以下说法错误的是：A.固定价格合同适用于工程量变化不大的项目B.可调价格合同适用于工程量变化较大的项目C.成本加酬金合同适用于工程复杂、技术难度大的项目D.施工总承包合同适用于施工总承包单位负责整个工程项目的施工答案：D解析：施工总承包合同适用于施工总承包单位负责整个工程项目的施工，而不是整个工程项目的建设。施工总承包合同是指由施工总承包单位与业主签订的，由施工总承包单位负责整个工程项目的施工的合同。而整个工程项目的建设包括设计、施工、监理等多个阶段，因此选项D的说法是错误的。其他选项的说法是正确的。12、在工程量清单计价中，以下哪项不属于工程量清单计价的组成部分？A.工程量清单B.工程量计算规则C.人工费D.材料费答案：C解析：工程量清单计价是指根据工程量清单和计价规则，对工程项目进行计价的一种方法。工程量清单计价的组成部分包括工程量清单、工程量计算规则、材料费、设备费、施工措施费、管理费、利润等。人工费是材料费的一部分，因此它不属于工程量清单计价的独立组成部分。选项C是错误的。13、某建设项目投资估算中，设备购置费通常按以下哪种方式进行估算？A.按照设备的市场价格直接估算B.按照设备的预算价格估算C.按照设备的出厂价格估算D.按照设备的市场价格并考虑运输费、安装调试费等估算答案：D解析：设备购置费的估算通常需要考虑市场价格、运输费、安装调试费等因素，因此D选项是正确的。A选项仅考虑市场价格，B选项仅考虑预算价格，C选项仅考虑出厂价格，均不够全面。14、在建设工程项目投资构成中，以下哪项不属于工程建设其他费用？A.工程保险费B.勘察设计费C.建设单位管理费D.设备购置费答案：D解析：设备购置费属于设备及工器具购置费，不属于工程建设其他费用。工程建设其他费用包括土地使用费、与项目建设有关的其他费用和与未来企业生产经营有关的其他费用。A、B、C三项均属于工程建设其他费用的范畴。15、下列关于投资回收期的说法，正确的是：A.投资回收期越短，投资效益越好B.投资回收期越长，投资效益越好C.投资回收期与投资效益没有直接关系D.投资回收期越长，项目风险越高答案：A解析：投资回收期是指从项目投资开始到收回全部投资所需的时间。投资回收期越短，说明项目的资金周转速度越快，投资效益越好。因此，A选项是正确的。B选项与实际情况相反，C选项忽略了投资回收期与投资效益的关系，D选项虽然投资回收期长可能与项目风险有关，但不是必然关系。16、下列关于建设工程经济中，工程量清单计价的表述中，正确的是（）。A.工程量清单计价是一种按照国家规定的工程量计算规则，由招标人和投标人共同编制的工程量清单，作为工程量计算的依据。B.工程量清单计价是由招标人单独编制的，投标人按照工程量清单的报价，形成的合同价格。C.工程量清单计价是按照工程量清单的工程量，由招标人计算出的工程总价。D.工程量清单计价是由投标人按照工程量清单的工程量，自行编制的报价清单。答案：A解析：工程量清单计价是由招标人和投标人共同编制的工程量清单，作为工程量计算的依据，因此选项A正确。选项B、C、D的描述都不符合工程量清单计价的实际情况。17、在建设工程经济中，以下哪项不是影响工程造价的主要因素？（）A.工程地质条件B.设备材料价格C.人工费用D.施工周期答案：D解析：施工周期是影响施工进度和工期的因素，但并不是影响工程造价的主要因素。工程地质条件、设备材料价格、人工费用都是直接影响工程造价的主要因素。18、关于建设工程经济中的投资估算，以下说法正确的是（）。A.投资估算是在项目可行性研究阶段，对项目所需投资总额的预测。B.投资估算是项目竣工后，对实际投资总额的核算。C.投资估算是项目施工过程中，对投资使用的监控。D.投资估算是项目设计阶段，对设计费用的预算。答案：A解析：投资估算是项目可行性研究阶段，对项目所需投资总额的预测，是项目决策阶段的重要依据。选项B、C、D的描述都不符合投资估算的定义和作用。19、在建设工程项目投资估算中，下列哪一项不属于静态投资部分？A.设备购置费用B.土地征用及拆迁补偿费用C.建设期利息D.工程建设其他费用答案：C解析：静态投资部分是指在建设期内不发生资金时间价值的投资部分，主要包括设备购置费用、建筑安装工程费用、工程建设其他费用和预备费用。建设期利息属于动态投资部分，因为它涉及到资金的时间价值。20、某建设项目总投资为1000万元，其中建设投资占总投资的60%，流动资金占总投资的20%，建设投资中设备购置费用占建设投资的40%。则该项目的流动资金是多少万元？A.200B.300C.400D.500答案：B解析：建设投资占总投资的60%，即建设投资为1000万元×60%=600万元。建设投资中设备购置费用占建设投资的40%，即设备购置费用为600万元×40%=240万元。流动资金占总投资的20%，即流动资金为1000万元×20%=200万元。21、在建设工程项目施工过程中，以下哪一项不属于施工成本？A.直接材料费B.直接人工费C.间接费用D.利息支出答案：D解析：施工成本是指施工过程中发生的各项费用，包括直接材料费、直接人工费和间接费用。利息支出通常不属于施工成本，而是属于财务费用。22、某建设项目施工合同工期为一年，合同签订后，由于不可抗力因素导致工程延期3个月。根据《建设工程施工合同》，以下关于工期延长的说法正确的是：A.承包人有权要求延长工期，但需承担相应违约责任B.发包人应承担全部延期责任，承包人无需承担任何责任C.双方应协商解决工期延长问题，协商不成可向法院提起诉讼D.由于是不可抗力因素，工期延长无需双方协商，承包人可直接要求延长答案：C解析：根据《建设工程施工合同》，由于不可抗力因素导致工期延长，双方应协商解决，协商不成可向法院提起诉讼。因此，选项C正确。23、某建设项目施工过程中，因设计变更导致工程量增加，根据《建设工程施工合同》，以下关于工程量增加的说法正确的是：A.承包人应无条件接受工程量增加，并承担额外工程费用B.发包人需提前通知承包人，并经双方协商一致后，由发包人承担额外工程费用C.承包人可拒绝接受工程量增加，但需承担违约责任D.工程量增加无需双方协商，发包人可直接要求承包人增加工程量答案：B解析：根据《建设工程施工合同》，设计变更导致工程量增加，发包人需提前通知承包人，并经双方协商一致后，由发包人承担额外工程费用。因此，选项B正确。24、某建设项目采用固定总价合同，合同总价为1000万元，施工过程中，因材料价格上涨导致实际工程成本增加200万元。根据《建设工程施工合同》，以下关于成本增加的说法正确的是：A.承包人可要求调整合同总价，增加200万元B.发包人需承担全部成本增加，不得向承包人追偿C.承包人可要求调整合同总价，但需扣除相应利润D.双方应协商解决成本增加问题，协商不成可向法院提起诉讼答案：D解析：根据《建设工程施工合同》，采用固定总价合同，施工过程中如遇成本增加，双方应协商解决。协商不成可向法院提起诉讼。因此，选项D正确。25、某工程项目合同约定，工程款结算采用固定总价合同，合同总金额为1000万元，合同工期为2年。由于施工过程中遇到不可抗力因素，导致工程延期1年。若合同约定不可抗力事件发生时，承包人无权要求延长工期和增加费用，则承包人应承担的额外费用为：A.100万元B.200万元C.300万元D.400万元答案：A解析：由于合同约定不可抗力事件发生时，承包人无权要求延长工期和增加费用，因此承包人应承担的额外费用即为因延期1年可能产生的额外成本，通常情况下，这包括管理费、贷款利息等。假设额外费用为100万元，则选项A正确。26、某工程项目采用工程量清单计价方式，合同约定结算时按实际完成的工程量调整合同价款。若工程量清单中某分部分项工程量为1000立方米，实际完成工程量为1100立方米，合同单价为100元/立方米，则该分部分项工程的结算价款为：A.100万元B.110万元C.120万元D.130万元答案：D解析：结算价款=实际完成工程量×合同单价=1100立方米×100元/立方米=110万元，因此选项D正确。27、某工程项目采用单价合同，合同工期为1年，合同约定工程款按月支付。合同签订后，由于设计变更，导致工程量增加20%，合同单价不变。若不考虑其他因素，则增加的工程量部分应在第几个月支付工程款：A.4个月B.6个月C.8个月D.10个月答案：B解析：由于合同工期为1年，工程款按月支付，增加的工程量部分应在工程量实际完成并经监理工程师确认后的一个月内支付。如果工程量在6个月后完成，则应在第6个月支付。因此，选项B正确。28、某工程合同约定，工程款结算方式为按月进度结算，工程进度款支付比例为每完成工程量的80%。若本月实际完成工程量为100万元，则本月应收进度款为（）万元。A.80B.100C.120D.160答案：C解析：本月应收进度款=实际完成工程量×支付比例=100万元×80%=80万元。但根据题意，支付比例为每完成工程量的80%，所以应收进度款应为：100万元×80%×80%=64万元。由于选项中没有64万元，因此选择最接近的选项C，即120万元。29、某建筑公司采用成本加酬金合同承包一项工程，合同约定工程总成本为800万元，酬金为工程总成本的5%。若实际工程总成本为900万元，则建筑公司应得酬金为（）万元。A.30B.40C.50D.60答案：C解析：酬金=工程总成本×酬金比例=900万元×5%=45万元。选项中没有45万元，因此选择最接近的选项C，即50万元。30、根据《建设工程质量管理条例》，施工企业必须建立、健全的质量保证体系，该体系应包括（）。A.设计、施工、监理、验收B.设计、施工、材料、验收C.设计、施工、监理、材料、验收D.设计、施工、监理、验收、安全答案：C解析：《建设工程质量管理条例》规定，施工企业必须建立、健全质量保证体系，包括设计、施工、监理、材料、验收等方面。因此，选项C正确。31、某工程合同约定：工程款结算采用固定总价合同方式，合同总价为1000万元，合同工期为1年。合同签订后，由于价格上涨、材料费增加等因素，实际工程款为1200万元。根据合同约定，工程款调整如下：首先按照合同约定进行调整，即增加合同总价的10%作为调价因素，然后根据实际工程款与调整后的合同总价的差额进行调整。则调整后的工程款为（）万元。A.1100B.1200C.1150D.1300答案：B解析：根据合同约定，首先增加合同总价的10%作为调价因素，即增加100万元（1000万元×10%）。调整后的合同总价为1100万元。然后根据实际工程款与调整后的合同总价的差额进行调整，差额为1200万元-1100万元=100万元。所以调整后的工程款为1200万元。32、某工程采用施工图预算方式结算工程款，合同约定：工程款结算按照实际完成的工程量与施工图预算的定额工程量进行对比，超出部分按照实际完成工程量的市场价格结算。某分部分项工程预算定额工程量为1000立方米，实际完成工程量为1200立方米，市场价格为每立方米1000元。则该分部分项工程的结算工程款为（）万元。A.100B.200C.300D.400答案：C解析：该分部分项工程的预算定额工程量为1000立方米，实际完成工程量为1200立方米，超出部分为200立方米。超出部分的结算工程款为200立方米×1000元/立方米=200000元=20万元。因此，该分部分项工程的结算工程款为20万元。33、某工程合同约定：工程款结算采用分阶段结算方式，合同工期为2年，第一阶段工期为1年，第二阶段工期为1年。合同约定：第一阶段工程款比例为合同总价的40%，第二阶段工程款比例为合同总价的60%。合同总价为1000万元。则第一阶段工程款为（）万元。A.300B.400C.500D.600答案：B解析：第一阶段工程款比例为合同总价的40%，所以第一阶段工程款为1000万元×40%=400万元。34、某工程合同工期为2年，合同约定每半年结算一次工程进度款。合同履行过程中，由于不可抗力事件导致工程暂停3个月。根据《建设工程施工合同示范文本》，以下关于工程进度款结算的说法正确的是：A.工程暂停期间，每半年结算一次工程进度款B.工程暂停期间，暂停期间工程进度款暂停结算C.工程暂停期间，每半年结算一次工程进度款，但结算金额按实际工程进度比例计算D.工程暂停期间，暂停期间工程进度款按实际工程进度比例计算，但结算周期延长至每季度一次答案：C解析：根据《建设工程施工合同示范文本》规定，工程暂停期间，承包人应按实际工程进度比例计算工程进度款，并按合同约定的时间结算。因此，选项C正确。35、某施工单位采用招标方式选择分包单位，招标文件要求投标单位具备相应的施工资质和业绩。关于招标文件规定的这一要求，以下说法正确的是：A.属于招标文件的必要不充分条件B.属于招标文件的充分不必要条件C.属于招标文件的充分必要条件D.属于招标文件的必要充分条件答案：C解析：招标文件规定的施工资质和业绩要求，是招标单位为了确保工程质量和施工单位的施工能力而设定的。这些要求既是必要条件，也是充分条件，因此选项C正确。36、某工程合同工期为3年，合同约定采用固定价格结算方式。在施工过程中，由于设计变更导致工程量增加，增加的工程量超过了合同约定的10%。关于此情况，以下说法正确的是：A.施工单位可按实际发生工程量结算工程款B.施工单位可按合同约定的工程量结算工程款，增加的工程量不予结算C.施工单位可按合同约定的工程量结算工程款，增加的工程量按实际发生工程量结算D.施工单位可按实际发生工程量结算工程款，但增加的工程量按合同约定比例结算答案：D解析：根据固定价格结算方式，合同约定工程款不因工程量变化而调整。但若工程量增加超过合同约定的10%，则超出部分可按实际发生工程量结算，但结算金额按合同约定比例计算。因此，选项D正确。37、在建设工程施工合同中，以下哪项不属于合同的主要条款？A.工程范围和内容B.工程质量和标准C.工程款支付方式D.施工安全和环境保护责任答案：C解析：工程款支付方式属于合同的具体细节，但不是合同的主要条款。主要条款通常包括工程范围和内容、工程质量和标准、施工工期、施工安全和环境保护责任等。因此，选项C不属于主要条款。38、某工程项目的建筑安装工程费为1000万元，设备购置费为500万元，工程建设其他费用为200万元，预备费为100万元。根据我国现行工程造价构成，该工程项目的工程造价总额是多少万元？A.1600B.1700C.1800D.1900答案：C解析：工程造价总额通常包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费用和预备费。因此，该工程项目的工程造价总额为1000（建筑安装工程费）+500（设备购置费）+200（工程建设其他费用）+100（预备费）=1800万元。选项C正确。39、关于建设工程经济评价的方法，以下哪种方法属于动态评价方法？A.静态投资回收期法B.静态投资收益率法C.净现值法D.内部收益率法答案：C解析：动态评价方法考虑了资金的时间价值，即资金在不同时间点的价值是不同的。净现值法（NPV）和内部收益率法（IRR）都是动态评价方法，它们通过计算资金在不同时间点的现值来评估项目的经济效益。静态投资回收期法和静态投资收益率法则不考虑资金的时间价值，属于静态评价方法。因此，选项C净现值法是动态评价方法。40、某工程合同约定，承包人完成合同工作量后，每超出100万元工程量，可按合同价的1%获得奖励。该工程合同价为1000万元，实际完成工程量为1500万元。则承包人可获得的奖励金额为（）万元。A.10B.20C.30D.50答案：B解析：承包人超出合同工作量500万元（1500-1000=500），每超出100万元奖励1%，则奖励金额为500/1001%1000=20万元。41、某工程采用固定总价合同，合同工期为2年，合同总造价为1000万元。工程开工前，由于设计变更，合同造价调整为1200万元，合同工期调整为3年。则根据FIDIC合同条件，以下关于合同变更的说法正确的是（）。A.合同造价不变，工期延长至3年B.合同造价调整为1200万元，工期不变C.合同造价调整为1200万元，工期延长至3年D.合同造价不变，工期延长至2年答案：C解析：根据FIDIC合同条件，当合同工期和价格均发生变化时，应按照实际发生的变化调整合同工期和价格，因此正确答案为C。42、某工程合同约定，合同价为1000万元，工期为1年。合同履行过程中，由于不可抗力导致工程延期6个月，合同造价调整为1200万元。则根据不可抗力条款，以下关于合同变更的说法正确的是（）。A.合同造价调整为1200万元，工期不变B.合同造价调整为1200万元，工期延长至1年半C.合同造价调整为1200万元，工期延长至1年D.合同造价不变，工期延长至1年半答案：B解析：根据不可抗力条款，当发生不可抗力导致工程延期时，工期应相应延长，合同造价也应根据实际发生的情况进行调整。因此，正确答案为B。43、某建设项目施工过程中，因设计变更导致工程量增加，合同约定采用单价合同方式结算。关于此变更部分工程款的结算，以下说法正确的是（）。A.可以按照原合同单价结算B.必须按照市场单价结算C.可以按照原合同单价调整后的结算D.必须按照市场单价调整后的结算答案：A解析：在单价合同中，合同单价一般不予调整，除非合同有特殊约定或者发生不可抗力等特殊情况。本题中，因设计变更导致的工程量增加，属于合同履行过程中的正常变更，因此可以按照原合同单价结算。44、某建设项目采用固定总价合同方式，合同总价为1000万元。合同约定，工程量超过原合同估算量10%时，超出部分按市场单价结算。实际工程量超出了原估算量15%。关于超出部分的结算，以下说法正确的是（）。A.超出部分按原合同估算量单价结算B.超出部分按市场单价结算C.超出部分按原合同估算量单价结算，并按市场单价调整合同总价D.超出部分按市场单价结算，并按市场单价调整合同总价答案：B解析：根据合同约定，工程量超过原合同估算量10%时，超出部分按市场单价结算。本题中，实际工程量超出了原估算量15%，属于超出约定范围，因此超出部分应按市场单价结算。45、某建设项目施工过程中，发生不可抗力事件导致工期延误，合同约定工期为12个月。由于不可抗力事件，工期延误了3个月。关于工期延误的处理，以下说法正确的是（）。A.工期延误3个月，合同解除B.工期延误3个月，承包方不承担责任C.工期延误3个月，承包方承担相应责任，工期相应顺延D.工期延误3个月，承包方承担相应责任，但工期不得顺延答案：C解析：根据《中华人民共和国合同法》的规定，因不可抗力导致工期延误，承包方不承担责任，但工期应当相应顺延。本题中，由于不可抗力事件导致工期延误3个月，承包方不承担责任，但工期应当相应顺延，即工期顺延3个月。46、关于建设工程项目投资构成，以下哪个选项不属于直接费？（）A.材料费B.人工费C.设备购置费D.施工组织设计费答案：D解析：建设工程项目的直接费包括材料费、人工费、施工机械使用费，而施工组织设计费属于间接费用，因此选D。47、在建设工程项目投资中，下列哪项属于建设期贷款利息？（）A.静态投资B.动态投资C.静态投资回收期D.动态投资回收期答案：B解析：动态投资包括静态投资和建设期贷款利息，因此选B。48、关于建设工程项目投资估算，以下哪个说法是错误的？（）A.投资估算是项目决策阶段的重要工作B.投资估算应考虑工程项目的实际需求C.投资估算应遵循一定的精度要求D.投资估算应与项目可行性研究同步进行答案：D解析：投资估算应在项目可行性研究阶段进行，为项目决策提供依据，因此选D。49、关于建设项目财务评价指标，下列说法正确的是：A.投资回收期越长，说明项目投资风险越大B.内部收益率（IRR）是指使净现值等于零时的折现率C.净现值（NPV）为负数时，表明该项目在经济上是可行的D.盈利指数（PI）小于1，表示项目的现值回报高于投资成本答案：B解析：内部收益率（IRR）确实是指使投资项目未来现金流的净现值等于零的折现率。它是一个衡量投资效率的重要指标。选项A错误在于，通常来说，投资回收期短意味着更快地收回投资，风险相对较小；选项C错误，因为净现值为负数实际上意味着投资在未来不会产生足够的回报来覆盖其成本，在经济上通常是不可行的；选项D错误，盈利指数（PI）小于1意味着现值回报低于投资成本。50、按照工程造价构成，下列哪项不属于建筑安装工程费用？A.人工费B.材料费C.设备购置费D.土地使用费答案：D解析：建筑安装工程费用主要包括直接费用（如人工费、材料费等）、间接费用、利润和税金等。设备购置费可以被视为建筑安装工程的一部分，尤其是在涉及机电设备安装的情况下。然而，土地使用费属于工程建设其他费用，而非直接计入建筑安装工程费用。51、以下关于工程量清单的说法中，哪一项是不正确的？A.工程量清单应包括分部分项工程项目清单、措施项目清单和其他项目清单B.分部分项工程项目清单应当详细列出各子目的工程数量及相应单价C.措施项目清单仅包含施工过程中可能发生的临时设施费用D.其他项目清单可能包含招标人预留金、计日工等答案：C解析：措施项目清单不仅限于临时设施费用，还可能包括为了完成工程项目而必须采取的安全文明施工措施、环境保护措施以及其他特殊施工要求所产生的费用。因此，选项C的表述过于狭窄，是不正确的。其余选项均符合现行的工程量清单编制规范的要求。52、在建设工程施工过程中，下列哪项不属于施工成本管理的范围？A.人工费管理B.材料费管理C.设备租赁费管理D.投资回报率管理答案：D解析：施工成本管理主要包括人工费管理、材料费管理、设备租赁费管理、施工机械使用费管理、施工用电费管理、施工用水费管理、施工照明费管理、施工排水费管理、施工通风费管理、施工安全费管理等方面。投资回报率管理属于项目投资管理的内容，不属于施工成本管理的范围。53、关于建设工程合同类型，以下说法不正确的是：A.施工合同属于固定总价合同B.设计合同属于成本加酬金合同C.采购合同属于固定单价合同D.工程咨询合同属于成本加酬金合同答案：B解析：建设工程合同类型主要有固定总价合同、固定单价合同、成本加酬金合同等。设计合同通常属于成本加酬金合同，因为设计费用往往与工程实际发生的设计工作量有关。而施工合同属于固定总价合同，采购合同属于固定单价合同，工程咨询合同也属于成本加酬金合同。54、在建设工程施工过程中，以下哪项不属于施工质量控制的任务？A.质量计划编制B.质量检查C.质量事故处理D.质量认证答案：D解析：施工质量控制的任务主要包括质量计划编制、质量检查、质量事故处理、质量改进等方面。质量认证是指对产品、服务、管理体系等进行的第三方认证活动，不属于施工质量控制的任务范畴。55、在下列成本分析方法中，哪一种主要用于预测未来成本趋势？A.比率分析B.差异分析C.时间序列分析D.成本行为分析答案：C.时间序列分析解析：时间序列分析是一种统计工具，它通过分析过去的数据来识别模式和趋势，从而帮助预测未来的成本走向。比率分析和差异分析主要用于评估当前或过去的绩效，而成本行为分析则侧重于理解成本如何随产量变化。56、当工程项目中的实际成本（AC）超过了预算成本（BC），且挣值（EV）小于计划价值（PV），这表明项目处于什么状态？A.低于预算且进度超前B.超出预算但进度超前C.低于预算且进度落后D.超出预算且进度落后答案：D.超出预算且进度落后解析：当实际成本超过预算成本时，表示项目已经超出预算；同时，如果挣值小于计划价值，则说明到目前为止完成的工作量少于计划，即进度落后。这种情况下，项目不仅花费了更多的资金，而且没有按照预定的时间表推进。57、在计算建筑项目的内部收益率（IRR）时，以下哪个因素不会直接影响IRR的结果？A.初始投资金额B.预期现金流的时间分布C.折现率的选择D.各年份预期现金流入量答案：C.折现率的选择解析：内部收益率（IRR）是一个使项目净现值等于零的折现率。计算IRR时，我们并不需要预先选定一个折现率，而是通过求解方程找到使得项目现金流净现值为零的那个折现率。因此，折现率的选择不是影响IRR计算的因素之一。相反，初始投资金额、预期现金流的时间分布以及各年份的现金流入量都会直接参与IRR的计算过程。58、某工程项目合同工期为2年，合同约定工程款结算方式为分阶段结算，每年结算一次。在工程进行到第1年结束时，根据合同和实际完成情况，应结算的工程款为100万元。如果工程进度款按照实际完成工程量的60%进行支付，则第1年的工程进度款应为（）万元。A.60B.80C.100D.120答案：B解析：根据题意，工程进度款按照实际完成工程量的60%进行支付，因此在第1年结束时，应结算的工程款为100万元，则第1年的工程进度款为100万元×60%=60万元。59、下列关于建设工程项目投资构成的说法中，不正确的是（）。A.建设工程项目投资构成包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费用和预备费B.设备购置费通常包括设备的原价和运杂费C.工程建设其他费用包括土地征用及拆迁补偿费、与项目建设有关的其他费用和与未来企业生产经营有关的其他费用D.预备费包括基本预备费和涨价预备费答案：D解析：建设工程项目投资构成中的预备费通常只包括基本预备费，涨价预备费是单独计算的费用，不属于预备费的组成部分。因此，选项D的说法不正确。60、某工程项目建筑安装工程费为2000万元，设备购置费为1500万元，工程建设其他费用为300万元，基本预备费为100万元。该工程项目的总投资为（）万元。A.4000B.5000C.6000D.7000答案：D解析：工程项目的总投资包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费用和预备费。根据题目给出的数据，总投资为2000万元+1500万元+300万元+100万元=4000万元。因此，选项D为正确答案。二、多项选择题（本大题有20小题，每小题2分，共40分）1、在工程项目成本管理中，以下哪些措施有助于有效控制工程成本？（多选）A.强化合同管理，确保合同条款明确合理B.提高设计深度，减少施工过程中的设计变更C.增加材料采购量，以获取更优惠的价格D.加强施工现场的安全管理，防止事故发生答案：A,B,D解析：选项A是正确的。强化合同管理，可以避免因合同条款不明确或不合理而导致的成本增加。良好的合同管理能够保障双方的权利和义务，从而有效控制项目成本。选项B也是正确的。提高设计深度可以在施工前发现并解决潜在问题，减少施工过程中不必要的设计变更，降低额外成本。选项C是错误的。虽然批量采购有时可以获得价格折扣，但过量采购可能导致库存积压，增加存储成本，并且可能因为市场变化导致材料贬值或浪费。因此，合理的材料采购策略应根据实际需求进行调整，而不是一味追求大量采购。选项D正确。加强施工现场的安全管理，不仅可以保护工人的生命安全，还能避免因安全事故造成的停工、赔偿等经济损失，对控制工程成本具有重要意义。综上所述，正确答案为A、B、D。2、某施工企业为建造一栋住宅楼，按照合同约定分阶段支付工程款。在施工过程中，由于不可抗力导致工程进度延误，合同工期延长3个月。根据《建设工程合同条例》，以下关于工程款支付的说法中，正确的是（）。A.由于不可抗力导致工期延误，施工企业无权要求增加工程款B.由于不可抗力导致工期延误，施工企业有权要求增加工程款，并要求延长合同工期C.由于不可抗力导致工期延误，业主有权要求施工企业赔偿因此造成的损失D.由于不可抗力导致工期延误，施工企业有权要求调整合同价格答案：B、D解析：根据《建设工程合同条例》，由于不可抗力导致工期延误，施工企业有权要求增加工程款，并要求延长合同工期。同时，如果不可抗力对工程成本有较大影响，施工企业有权要求调整合同价格。选项A错误，因为施工企业有权要求增加工程款；选项C错误，因为业主无权要求施工企业赔偿损失，除非合同中有特殊约定。3、在施工项目成本管理中，以下哪些措施可以有效降低工程成本？A.严格控制材料采购成本，选择性价比高的供应商B.增加施工现场的管理人员数量以确保工程质量C.优化施工组织设计，提高工作效率D.强化合同管理，避免不必要的索赔和变更费用答案：A、C、D解析：成本管理是施工项目管理的重要组成部分，其目的是通过有效的手段降低成本，保证项目的经济效益。选项A提倡通过合理选择供应商来控制材料成本，这是直接减少支出的有效方式；选项C提到优化施工组织设计，这能够提高施工效率，间接地降低了时间成本和其他相关成本；选项D强调了合同管理的重要性，良好的合同管理可以帮助企业避免额外的开支，如索赔和变更带来的费用。而选项B增加管理人员数量虽然可能有助于质量控制，但同时也增加了人力成本，并不一定能带来成本的降低，因此不是正确答案。4、根据《建设工程工程量清单计价规范》，以下关于分部分项工程量清单的编制要求，正确的有（）。A.项目的编码应按附录的规定设置，不得有重号、漏号B.项目名称应按规范附录中的项目名称结合拟建工程实际确定C.项目的计量单位应按规范附录中的计量单位确定，不得更改D.综合单价应按规范附录中的计算基础和计算公式计算E.分部分项工程量清单的编制应按照工程量清单计价规范的要求，由招标人负责编制答案：ABCD解析：A选项正确，项目编码的设置应遵循规范附录中的规定，以确保编码的唯一性和准确性。B选项正确，项目名称应根据规范附录中的项目名称结合实际工程情况进行确定，确保描述准确。C选项正确，计量单位应按照规范附录中的规定确定，不得随意更改，以保证计价的统一性。D选项正确，综合单价的计算应依据规范附录中的计算基础和计算公式进行。E选项错误，分部分项工程量清单的编制应由招标人或其委托的招标代理机构负责，而非招标人自己。5、在建设工程经济分析中，关于投资回收期的说法，正确的是（）。A.投资回收期是衡量项目投资经济效益的重要指标之一B.投资回收期越长，项目的经济效益越好C.投资回收期是从项目建设开始至累计净收益等于总投资所需的时间D.投资回收期不考虑资金的时间价值答案：A,C,D解析：选项A正确。投资回收期确实是评估投资项目的一个关键指标，它反映了项目收回初始投资的速度，是投资者关注的重要经济评价指标。选项B错误。实际上，较短的投资回收期通常意味着项目能够更快地收回成本，从而降低风险，提高资金的周转率和再投资的可能性。因此，一般认为投资回收期越短，项目的经济效益相对越好。选项C正确。投资回收期定义为从项目开始建设到累计的净现金流入量首次达到或超过原始总投资额所需要的时间。这包括了建设期间和运营初期的现金流情况。选项D正确。传统的静态投资回收期计算方法并不考虑货币的时间价值，即没有将未来的现金流折现到当前的价值进行比较。然而，在动态投资回收期的计算中，则会考虑资金的时间价值，通过适当的折现率将未来现金流折现到现值。此题考察了考生对于投资回收期概念的理解以及其在工程经济学中的应用，要求考生不仅知道投资回收期的定义，还应了解其在实际项目评估中的意义和局限性。6、某工程合同约定，工程款按形象进度支付，工程量清单计价，分部分项工程量按设计图纸计算，工程款结算时按实际完成量调整。下列关于该工程款支付的说法中，正确的是（）A.工程量清单计价方式适用于投标报价B.按设计图纸计算的工程量清单是工程款结算的依据C.工程款结算时按实际完成量调整，不受设计图纸计算工程量的影响D.工程款支付方式应与工程进度款支付方式一致答案：AB解析：本题考查的是工程款支付方式的相关知识。选项A正确，工程量清单计价方式适用于投标报价；选项B正确，按设计图纸计算的工程量清单是工程款结算的依据；选项C错误，实际完成量调整应与设计图纸计算工程量相匹配；选项D错误，工程款支付方式可以与工程进度款支付方式不一致。因此，正确答案是AB。7、关于工程项目的财务评价指标，下列说法正确的是：A.内部收益率（IRR）是使项目在计算期内各年净现金流量现值累计等于零的折现率。B.净现值（NPV）是指按照设定的折现率将项目计算期内各年的净现金流量折算到建设期初的现值之和。C.投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需的时间，但不考虑资金的时间价值。D.动态投资回收期是在考虑了资金时间价值的情况下，用项目的净收益回收初始投资所需要的时间。答案：A、B、D解析：A选项描述了内部收益率（IRR）的概念，即为使得投资项目未来现金流的现值与初始投资额相等时的折现率，因此A选项正确。B选项准确地定义了净现值（NPV），它确实是指根据特定的折现率将未来的现金流调整到现在的时间点的价值总和，所以B选项也是正确的。C选项中提到的投资回收期确实是用来衡量投资回报速度的一个指标，但它没有考虑到资金的时间价值，即没有通过折现的方式处理未来的现金流，因此对于要求严格财务评估的情境来说，这种简单的回收期方法可能不够全面。D选项指出了动态投资回收期的概念，该概念不仅考虑了投资回收期还加入了资金时间价值的因素，因此D选项正确。综上所述，本题选择A、B、D作为正确答案。8、关于建设工程项目施工成本管理，以下哪些说法是正确的？（）A.施工成本管理应贯穿于项目实施的全过程B.施工成本管理应以项目目标成本为依据C.施工成本管理应注重施工过程中的成本控制D.施工成本管理应以施工企业内部成本控制制度为基础E.施工成本管理应以施工合同条款为依据答案：ABCD解析：本题考查的是施工成本管理的相关知识。施工成本管理是项目管理的重要组成部分，应贯穿于项目实施的全过程。施工成本管理应以项目目标成本为依据，注重施工过程中的成本控制，同时应以施工企业内部成本控制制度为基础，并参照施工合同条款执行。因此，选项A、B、C、D都是正确的。选项E虽然施工合同条款在成本管理中也有一定的重要性，但不是施工成本管理的唯一依据，故不选。9、根据《建设工程经济》教材，以下关于建筑安装工程费用的构成，说法正确的是（）A.直接费用包括直接工程费和措施费B.间接费用包括规费和企业管理费C.建筑安装工程费用由直接费用、间接费用和利润组成D.间接费用中的企业管理费不包含规费答案：ABD解析：A.正确。直接费用包括直接工程费和措施费，直接工程费包括人工费、材料费和施工机械使用费。B.正确。间接费用包括规费和企业管理费，规费是指政府规定的各种费用，如社会保险费、住房公积金等。C.错误。建筑安装工程费用由直接费用、间接费用和利润组成，但选项C的表述不够准确。D.正确。间接费用中的企业管理费不包含规费，规费和企业管理费是并列关系，不属于企业管理费的一部分。10、关于建设工程项目施工成本控制的目标，以下说法正确的是（）A.控制项目成本，提高项目利润B.控制项目成本，确保项目质量C.控制项目成本，缩短项目工期D.控制项目成本，提高项目投资效益答案：ABD解析：建设工程项目施工成本控制的目标是确保项目在预定的成本范围内完成，同时提高项目投资效益。选项A、B、D都符合这一目标，而选项C虽然工期控制也是项目管理的重要目标之一，但并不是施工成本控制的主要目标。11、关于建设工程项目投资构成，下列说法中正确的是（）。A.设备购置费包括设备原价、设备运杂费、设备安装费B.建筑安装工程费包括建筑工程费、安装工程费、设备购置费C.工程建设其他费用包括建设管理费、勘察设计费、场地准备及临时设施费、引进技术和进口设备其他费用D.预算外资金是指国家规定必须征收并纳入财政预算的专项资金答案：AC解析：A选项中，设备购置费确实包括设备原价、设备运杂费、设备安装费；B选项中，建筑安装工程费应包括建筑工程费和安装工程费，但不包括设备购置费；C选项中，工程建设其他费用包括建设管理费、勘察设计费、场地准备及临时设施费、引进技术和进口设备其他费用等；D选项中，预算外资金是指不属于财政预算的资金，因此不是必须征收并纳入财政预算的专项资金。所以，正确答案是A和C。12、某工程项目合同约定，工程款结算方式为固定总价合同，合同总价为1000万元，合同工期为2年。在合同履行过程中，由于设计变更，导致工程量增加50万元。根据合同约定，工程变更部分应按实际发生的人工、材料和机械台班价格结算，不考虑利润。则工程变更部分的结算价格应为（）万元。A.50B.60C.70D.75答案：D解析：工程变更部分应按实际发生的人工、材料和机械台班价格结算，不考虑利润。因此，工程变更部分的结算价格为50万元。由于合同约定总价为1000万元，因此，本题正确答案为D。13、某施工单位承接了一项工程造价为1000万元的建筑工程，合同约定采用固定总价合同，工期为1年。在施工过程中，由于不可抗力因素导致工期延长，施工单位实际完成工程量与合同约定工程量相差10%。考虑到不可抗力因素，以下说法正确的是（）A.施工单位可以要求增加工期，但不可以要求增加费用B.施工单位可以要求增加工期和费用C.施工单位可以要求增加费用，但不可以要求增加工期D.施工单位无权要求增加工期和费用答案：B解析：根据《中华人民共和国合同法》的规定，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。不可抗力事件导致合同无法履行或者履行困难的，当事人可以请求解除合同，并可以要求对方赔偿因此遭受的损失。在本题中，由于不可抗力因素导致工期延长，施工单位可以要求增加工期和费用，以弥补由此造成的损失。14、某建设项目施工合同约定，工程进度款的支付比例为每完成工程量的10%支付一次，合同总价为1000万元。根据工程进度情况，该项目的工程量已完成80%，则工程进度款支付金额为（）万元。A.800B.1000C.800D.1200答案：C解析：根据题目，工程进度款的支付比例为每完成工程量的10%支付一次，合同总价为1000万元。工程量已完成80%，则应支付80%的工程进度款。计算公式为：支付金额=合同总价×完成工程量比例支付金额=1000万元×80%=800万元因此，工程进度款支付金额为800万元，选项C正确。15、某施工企业为完成一项工程，计划采用新技术，该技术可降低工程成本10%，但需要投入前期研发费用50万元。若按该新技术实施，企业可望获得如下收益：A