建设工程施工合同：高速公路建设

建设工程施工合同：高速公路建设合同编号：__________甲方（发包方）：地址：联系人：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为高速公路建设的项目业主，依据相关法律法规，需选定具备相应资质和能力的乙方进行高速公路建设施工。经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：________________高速公路建设项目1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：包括但不限于道路工程、桥梁工程、隧道工程、排水工程、交通工程、绿化工程等。1.5工程质量标准：符合国家及行业相关法律法规、规范、标准及设计文件要求。1.6工程工期：自开工之日起至竣工验收合格之日止，总工期为____个月。二、合同价格2.1本合同实行工程量清单计价，乙方应按照甲方提供的工程量清单填报单价，经双方确认后形成合同价。2.2合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方合同总额的10%作为预付款。（2）工程进度达到设计进度____%时，甲方支付乙方相应进度款的70%。（3）工程进度达到设计进度____%时，甲方支付乙方相应进度款的30%。（4）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同价款。2.4合同价款调整：合同执行过程中，如遇设计变更、工程量增减等导致合同价款发生变化，双方应按照实际情况进行调整。三、工程质量与验收3.1乙方应严格按照国家及行业相关法律法规、规范、标准及设计文件要求组织施工，确保工程质量。3.2甲方有权对施工现场进行监督检查，要求乙方按期提供工程进度、质量、安全等方面的报告。3.3工程验收分为初步验收和竣工验收。初步验收由甲方组织，乙方参加；竣工验收在初步验收合格的基础上，由甲方、乙方及相关部门共同进行。3.4工程竣工验收合格后，乙方应按照相关规定向甲方提供完整的工程技术档案资料。四、合同的履行4.1乙方应按照合同约定，组织施工力量，确保工程按期完成。4.2乙方应遵守国家及地方的法律法规，严格执行合同约定，确保工程质量、安全、环保等各项指标符合要求。4.3甲方应按照合同约定，及时支付合同价款，提供施工所需的场地、设备、材料等。4.4双方应积极履行合同义务，协调解决合同履行过程中出现的问题，维护双方的合法权益。五、违约责任5.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同总价×日违约金比例。5.2甲方未按照合同约定支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式同上。5.3双方因违反合同约定导致工程质量、安全、环保等方面出现问题，应承担相应的法律责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程量清单2.设计文件3.工程技术档案资料4.施工图纸5.相关法律法规、规范、标准6.工程进度报告7.质量检查报告8.安全检查报告9.环保检查报告10.付款凭证11.验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，视为违约。2.甲方未按照合同约定支付合同价款，视为违约。3.乙方违反国家及地方的法律法规，造成工程质量、安全、环保等问题，视为违约。4.甲方未提供施工所需场地、设备、材料等，视为违约。5.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.高速公路建设：指按照规划要求，修建具有一定等级、承担一定交通任务、符合一定技术标准的道路工程。2.工程量清单：指明细列出工程项目的名称、数量、单价、总价等内容的清单。3.合同价款：指双方依据合同约定的工程量清单计算出的总价款。4.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。5.竣工验收：指工程完成后，由相关部门进行的全面检查、评定工程质量、安全等方面的活动。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工程进度计划，合理分配人力、物力资源。2.工程质量问题：立即停工整改，查找原因，加强质量监管。3.付款纠纷：查阅合同条款，按照约定及时支付合同价款。4.设计变更：双方协商确定变更内容，调整合同价款。5.法律法规变更：双方按照新的法律法规要求，调整合同内容。6.不可抗力因素：根据实际情况，协商解决合同履行中出现的问题。五、所有应用场景：1.甲方为高速公路建设的项目业主。2.乙方具备相应资质和能力，进行高速公路建设施