美术馆建设土石方施工合同

美术馆建设土石方施工合同合同编号：__________鉴于甲方需要进行美术馆建设土石方施工，乙方具备相关施工资质和经验，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方美术馆建设土石方施工项目达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：美术馆建设土石方施工项目1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于土方开挖、石方开采、土石方运输、场地平整等。二、合同金额2.1本合同总金额为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2乙方应当按照合同约定的工程量和质量要求完成施工，甲方应当按照约定支付合同价款。三、合同工期3.1合同约定的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应当按照约定的工期完成施工，如有特殊情况需延长工期，乙方应当提前向甲方申请，并经甲方同意后方可延长。四、施工质量4.1乙方应当按照国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求，保证施工质量，确保工程安全。4.2乙方应当严格按照设计文件和施工图纸进行施工，不得擅自变更设计。4.3乙方应当建立健全质量管理体系，对施工过程中的质量问题及时进行整改。五、合同价款支付5.1甲方应当按照约定的付款节点和付款比例向乙方支付合同价款。5.2乙方应当按照约定的工程进度和质量要求完成施工，否则甲方有权相应顺延付款节点。5.3甲方支付合同价款时，有权扣除乙方应支付的质量保证金。六、违约责任6.1乙方未按照约定工期完成施工的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的千分之五。6.2甲方未按照约定付款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的千分之五。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应当遵守国家相关法律法规，不得违法从事施工活动。8.2乙方施工过程中产生的废弃物，应当按照甲方要求进行处理。8.3乙方应当为施工人员购买工伤保险，并承担施工过程中发生的一切安全事故的责任。8.4双方应当共同做好施工现场的安全生产管理，确保施工现场的安全。九、合同的生效、变更和解除9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2双方同意，合同生效后，不得擅自变更或解除合同。如确需变更或解除合同，应当经双方协商一致，并签订书面变更或解除协议。9.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：______________一、附件列表：1.美术馆建设土石方施工设计图纸2.美术馆建设土石方施工预算书3.乙方施工资质证明文件4.乙方施工人员名单及身份证复印件5.乙方施工安全管理制度6.乙方质量保证体系文件7.双方签订的合同变更或解除协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工，认定为违约行为。2.甲方未按照约定付款，认定为违约行为。3.乙方施工质量不符合约定，认定为违约行为。4.乙方未按照设计文件和施工图纸进行施工，认定为违约行为。5.乙方擅自变更设计，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.美术馆建设土石方施工合同：指甲方委托乙方进行美术馆建设土石方施工，乙方承诺按照约定的工期、质量完成施工，甲方承诺按照约定支付合同价款的合同。2.合同价款：指双方约定的美术馆建设土石方施工项目的总价款。3.质量保证金：指乙方为保证施工质量，按照约定向甲方支付的一定金额的保证金。4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的，由于违约行为造成的损失赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误问题，乙方应当及时与甲方沟通，制定合理的施工计划，并采取措施加快施工进度。2.遇到施工质量问题，乙方应当及时整改，并承担相应责任。3.遇到付款延误问题，乙方应当及时与甲方沟通，协调解决付款事宜。4.遇到合同变更或解除问题，双方应当按照约定协商一致，并签订书面变更或解除协议。五、所有应用场景：1.甲方为美术馆建设项目的业主，乙方为具有土石方施工资质的施工单位。2.甲方需要乙方完成美术馆建设项目的土石方施工，乙方同意承担此项施工任务。3.