2024年安防监控项目监理及施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年安防监控项目监理及施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2双方地址及联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模及范围2.4项目投资及资金来源3.监理工作内容3.1监理工作范围3.2监理工作职责3.3监理工作程序3.4监理人员资质要求4.施工工作内容4.1施工范围4.2施工质量要求4.3施工进度要求4.4施工安全要求5.监理及施工费用5.1监理费用5.2施工费用5.3费用支付方式6.项目进度计划6.1施工进度计划6.2监理工作进度计划7.质量保证7.1质量标准7.2质量检验与验收7.3质量保证措施8.安全生产8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3事故处理9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.违约责任及争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式11.合同生效及解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件12.合同附件12.1附件一：监理工作计划12.2附件二：施工进度计划12.3附件三：工程质量标准12.4附件四：安全生产措施13.合同签署13.1双方签字盖章13.2合同生效时间14.其他约定14.1合同未尽事宜14.2合同补充协议第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人甲方（建设单位）：__________法定代表人：__________乙方（监理及施工单位）：__________法定代表人：__________1.2双方地址及联系方式甲方地址：__________联系电话：__________乙方地址：__________联系电话：__________2.项目概况2.1项目名称“2024年安防监控项目”2.2项目地点__________市__________区__________街道__________号2.3项目规模及范围项目总建筑面积：__________平方米安防监控系统包括：__________2.4项目投资及资金来源项目总投资：__________万元资金来源：__________3.监理工作内容3.1监理工作范围（1）施工过程中的质量、进度、安全监督；（2）施工图纸及技术文件的审查；（3）施工合同及补充协议的审核；（4）施工过程中设计变更的审核；（5）施工过程中现场管理的监督；（6）工程验收及质量评定。3.2监理工作职责（1）严格按照国家相关法律法规、技术标准和规范进行监理工作；（2）对施工过程中的质量问题提出整改意见；（3）对施工进度进行跟踪、检查和控制；（4）对施工安全进行监督和检查；（5）参与工程验收，提出验收意见。3.3监理工作程序（1）监理人员应按照监理大纲、监理方案和监理程序进行监理工作；（2）监理人员应定期召开监理例会，协调解决施工过程中出现的问题；（3）监理人员应做好监理记录，确保监理工作有据可查。3.4监理人员资质要求监理人员应具备相应的监理资质证书，并具备丰富的监理经验。4.施工工作内容4.1施工范围（1）安防监控系统的设计、采购、施工；（2）安防监控系统的安装、调试和验收；（3）安防监控系统的运维服务。4.2施工质量要求施工质量应符合国家现行相关标准、规范和设计要求。4.3施工进度要求施工进度应按照合同约定的计划进行，确保工程按时完成。4.4施工安全要求施工安全应符合国家现行相关法律法规和标准，确保施工过程中人员、设备安全。5.监理及施工费用5.1监理费用监理费用为__________万元，支付方式为__________。5.2施工费用施工费用为__________万元，支付方式为__________。5.3费用支付方式（1）监理费用：按月支付，每月支付__________万元；（2）施工费用：按进度支付，每完成一定比例的工程量后支付相应款项。6.项目进度计划6.1施工进度计划施工进度计划详见附件二。6.2监理工作进度计划监理工作进度计划详见附件一。8.质量保证8.1质量标准施工及监理过程中，应严格按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量达到设计要求。8.2质量检验与验收（1）施工单位应进行自检，并确保工程质量合格；（2）监理单位应进行旁站监理，对关键工序进行全过程跟踪；（3）工程完成后，进行竣工验收，验收合格后方可交付使用。8.3质量保证措施（1）施工单位应建立完善的质量保证体系；（2）监理单位应加强质量监督，确保工程质量；（3）对发现的质量问题，及时采取措施进行整改。9.安全生产9.1安全生产责任（1）施工单位负责施工过程中的安全生产，确保施工人员生命财产安全；（2）监理单位负责对施工单位的安全生产进行监督，确保安全生产措施落实到位。9.2安全生产措施（1）制定安全生产责任制；（2）定期进行安全生产检查；（3）对违章作业进行制止和纠正；（4）对发生的安全事故及时处理。9.3事故处理（1）发生安全事故后，施工单位应立即上报，并采取措施进行救援；（2）监理单位应协助施工单位进行事故调查和处理；（3）事故处理结果应形成书面报告，并报送甲方。10.保密条款10.1保密内容（1）合同双方在履行合同过程中涉及的商业秘密；（2）项目相关技术资料、图纸等。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后__________年。10.3违约责任（1）任何一方违反保密条款，泄露保密内容的，应承担相应的法律责任；（2）泄露保密内容给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。11.违约责任及争议解决11.1违约责任（1）任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任；（2）违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2争议解决方式（1）双方应友好协商解决合同争议；（2）协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.合同生效及解除12.1合同生效条件合同经双方签字盖章后生效。12.2合同解除条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方严重违约，另一方提出解除合同；（3）经双方协商一致解除合同。13.合同附件13.1附件一：监理工作计划13.2附件二：施工进度计划13.3附件三：工程质量标准13.4附件四：安全生产措施14.其他约定14.1合同未尽事宜，双方可另行协商解决。14.2合同补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义本合同所称的第三方，是指除甲乙双方以外的，为项目提供专业服务、咨询、技术支持或其他形式协助的个人、法人或其他组织。15.2范围（1）工程咨询、设计、监理、检测等技术服务；（2）项目融资、保险、风险评估等金融及风险管理服务；（3）设备供应、材料采购、施工安装等供应链服务；（4）项目招投标、合同管理、争议解决等管理服务。16.第三方介入的审批程序16.1甲方或乙方在引入第三方前，应向对方通报拟引入的第三方信息，包括但不限于第三方名称、资质、服务内容等。16.2双方应在接到通报后的__________个工作日内，共同对第三方进行审核，并决定是否同意第三方介入。16.3审核内容包括但不限于第三方的资质、信誉、服务能力等。17.第三方的责任与义务17.1第三方应遵守国家法律法规、行业标准和合同约定，履行其职责。17.2第三方在提供服务过程中，应保证服务质量，对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。17.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额应根据第三方提供的具体服务内容、服务期限和风险程度等因素协商确定。（1）直接损失赔偿；（2）间接损失赔偿；（3）违约金；（4）其他因第三方责任造成的损失。18.3责任限额应在合同中明确约定，并作为第三方提供服务的前提条件。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲乙双方的权利义务关系，由双方与第三方签订的委托协议或服务合同另行约定。19.2第三方与甲乙双方的权利义务划分如下：（1）第三方对甲乙双方承担的责任，由第三方自行承担；（2）第三方在提供服务过程中，对甲乙双方造成的损失，由第三方承担赔偿责任；（3）第三方对甲乙双方提供的资料、信息等保密义务，由第三方自行承担；（4）第三方与甲乙双方在项目中的合作，应遵循甲乙双方共同认可的规则和流程。20.第三方的变更与退出20.1任何一方需变更第三方或退出第三方时，应提前__________个工作日通知对方，并经对方同意后方可进行。20.2变更或退出第三方后，甲乙双方应重新协商与第三方的权利义务关系。20.3第三方的变更或退出，不影响本合同其他条款的效力。21.第三方的资质要求21.1第三方应具备相应的资质证书，并符合国家相关法律法规的要求。21.2第三方资质的审核，由甲乙双方共同负责，确保第三方具备履行合同的能力。21.3第三方资质的变更，应及时通知甲乙双方，并经双方同意后方可生效。22.第三方的保密承诺22.1第三方在履行合同过程中，应遵守保密承诺，不得泄露甲乙双方的任何商业秘密。22.2第三方的保密承诺应与本合同期限相同，或根据双方协商确定。23.第三方的权利23.1第三方有权根据合同约定，要求甲乙双方提供必要的协助和支持。23.2第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用。23.3第三方有权在履行合同过程中，提出合理化建议。24.第三方的义务24.1第三方应按照合同约定，履行其职责，确保服务质量。24.2第三方应遵守国家法律法规、行业标准和合同约定，不得从事违法行为。24.3第三方应积极配合甲乙双方的工作，共同推进项目进展。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：监理工作计划详细要求：包括监理工作范围、监理人员名单、监理工作程序、监理工作计划表等。说明：监理工作计划应详细列出监理工作的具体内容、时间节点、质量标准和安全措施。2.附件二：施工进度计划详细要求：包括施工项目清单、施工顺序、施工节点、施工时间安排等。说明：施工进度计划应明确施工各阶段的起止时间，确保施工进度与合同约定相符。3.附件三：工程质量标准详细要求：包括国家及行业标准、设计要求、质量检验标准等。说明：工程质量标准应详细列出工程各分项工程的验收标准，确保工程质量达到设计要求。4.附件四：安全生产措施详细要求：包括安全生产责任制、安全生产制度、安全生产检查制度、事故应急预案等。说明：安全生产措施应明确安全生产责任、安全生产检查内容和事故处理流程，确保施工安全。5.附件五：第三方资质证明文件详细要求：包括第三方营业执照、资质证书、相关许可证等。说明：第三方资质证明文件应确保第三方具备履行合同的能力和资格。6.附件六：保密协议详细要求：包括保密内容、保密期限、违约责任等。说明：保密协议应明确保密范围、保密期限和违约责任，确保商业秘密安全。7.附件七：合同补充协议详细要求：包括合同未尽事宜、双方协商一致的其他条款等。说明：合同补充协议应详细列出双方协商一致的其他条款，作为合同的有效补充。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按合同约定完成工程量或工程进度；监理单位未按合同约定履行监理职责；第三方未按合同约定提供服务质量或违反保密协议；甲乙双方未按合同约定支付费用；甲乙双方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准：违约行为应具有可操作性，明确具体的违约事实；责任认定应基于违约行为对合同履行造成的影响；责任认定应参照合同约定和法律法规。3.违约责任示例说明：施工单位未按合同约定完成工程量，造成工期延误，甲方有权要求施工单位支付违约金；监理单位未按合同约定履行监理职责，导致工程质量问题，甲方有权要求监理单位承担相应的责任；第三方违反保密协议，泄露甲方商业秘密，甲方有权要求第三方承担相应的赔偿责任；甲乙双方未按合同约定支付费用，另一方有权要求支付逾期付款的利息；甲乙双方未按合同约定履行其他义务，另一方有权要求履行或承担相应的责任。全文完。2024年安防监控项目监理及施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理方基本信息1.2施工方基本信息1.3项目相关信息2.项目范围与内容2.1项目总体范围2.2项目具体内容2.3项目实施阶段3.项目监理与施工职责3.1监理方职责3.2施工方职责3.3双方协作与沟通4.项目实施进度与时间节点4.1项目实施总体进度安排4.2项目实施阶段时间节点4.3进度调整与变更5.项目质量要求与标准5.1监理质量要求5.2施工质量要求5.3质量检验与验收6.项目合同价格与支付方式6.1合同总价6.2分阶段支付6.3付款时间与方式7.项目变更与索赔7.1项目变更程序7.2变更费用计算7.3索赔处理与赔偿8.项目验收与交付8.1验收标准与程序8.2验收时间与地点8.3交付与移交9.项目售后服务与保修9.1售后服务内容9.2保修范围与期限9.3售后服务响应时间10.违约责任与处理10.1违约情形及责任10.2违约处理程序10.3违约赔偿11.争议解决方式11.1争议解决途径11.2争议解决机构11.3争议解决规则12.合同生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件13.其他约定事项13.1知识产权归属13.2法律适用与管辖13.3其他约定事项14.合同附件与附则14.1合同附件清单14.2合同附则说明第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1监理方基本信息1.1.1监理方名称：____________________1.1.2监理方法定代表人：____________________1.1.3监理方注册地址：____________________1.1.4监理方联系方式：电话：____________________，邮箱：____________________1.2施工方基本信息1.2.1施工方名称：____________________1.2.2施工方法定代表人：____________________1.2.3施工方注册地址：____________________1.2.4施工方联系方式：电话：____________________，邮箱：____________________1.3项目相关信息1.3.1项目名称：____________________1.3.2项目地点：____________________1.3.3项目投资额：____________________1.3.4项目建设周期：____________________2.项目范围与内容2.1项目总体范围2.1.1安装监控摄像头2.1.2设置监控中心2.1.3配置视频存储设备2.2项目具体内容2.2.1监控摄像头安装数量：____________________2.2.2监控中心面积：____________________2.2.3视频存储设备容量：____________________2.3项目实施阶段2.3.1设计阶段：____________________2.3.2施工阶段：____________________2.3.3验收阶段：____________________3.项目监理与施工职责3.1监理方职责3.1.1按照国家相关法律法规和行业标准进行监理3.1.2审查施工方案和技术规范3.1.3监督施工过程和质量3.2施工方职责3.2.1按照合同要求完成施工任务3.2.2确保施工质量和安全3.2.3配合监理方进行工程验收3.3双方协作与沟通3.3.1定期召开项目协调会议3.3.2及时解决施工过程中出现的问题3.3.3建立信息沟通渠道4.项目实施进度与时间节点4.1项目实施总体进度安排4.1.1设计阶段：____________________4.1.2施工阶段：____________________4.1.3验收阶段：____________________4.2项目实施阶段时间节点4.2.1设计阶段：____________________4.2.2施工阶段：____________________4.2.3验收阶段：____________________4.3进度调整与变更4.3.1因不可抗力等原因导致进度延误，双方协商调整4.3.2任何进度调整需书面通知对方5.项目质量要求与标准5.1监理质量要求5.1.1监理方需确保监理质量满足国家相关标准5.1.2监理方需对施工质量进行全过程监督5.2施工质量要求5.2.1施工方需按照合同约定和国家标准进行施工5.2.2施工方需保证工程质量合格5.3质量检验与验收5.3.1双方共同进行质量检验和验收5.3.2验收合格后方可交付使用6.项目合同价格与支付方式6.1合同总价：____________________6.2分阶段支付6.2.1设计阶段支付：____________________6.2.2施工阶段支付：____________________6.2.3验收阶段支付：____________________6.3付款时间与方式6.3.1按照合同约定的时间节点进行付款6.3.2付款方式：____________________8.项目验收与交付8.1验收标准与程序8.1.1验收标准应符合国家相关法律法规和行业标准8.1.2验收程序包括自检、互检和专检8.1.3验收过程中发现问题应立即整改8.2验收时间与地点8.2.1验收时间：____________________8.2.2验收地点：____________________8.3交付与移交8.3.1验收合格后，施工方应向监理方提交交付申请8.3.2监理方验收合格后，施工方应将项目移交给使用方9.项目售后服务与保修9.1售后服务内容9.1.1提供必要的维修和保养服务9.1.2提供技术支持和故障排除服务9.2保修范围与期限9.2.1保修范围包括设备故障和施工质量问题9.2.2保修期限：____________________9.3售后服务响应时间9.3.1非紧急情况下，售后服务响应时间：____________________9.3.2紧急情况下，售后服务响应时间：____________________10.违约责任与处理10.1违约情形及责任10.1.1未能按时完成项目进度10.1.2施工质量不符合合同要求10.1.3未能按时进行项目验收10.2违约处理程序10.2.1违约方应在接到违约通知后立即采取措施10.2.2双方协商解决违约问题10.2.3协商不成，可向有关机构申请仲裁或诉讼10.3违约赔偿10.3.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失10.3.2违约赔偿金额根据实际损失确定11.争议解决方式11.1争议解决途径11.1.1双方协商11.1.2仲裁11.1.3诉讼11.2争议解决机构11.2.1仲裁机构：____________________11.2.2人民法院：____________________11.3争议解决规则11.3.1争议解决应遵循公平、公正的原则11.3.2争议解决结果具有法律效力12.合同生效、变更与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签署合同12.1.2合同经双方盖章或签字后生效12.2合同变更程序12.2.1变更内容应经双方书面同意12.2.2变更内容应作为合同附件12.3合同终止条件12.3.1项目完成并验收合格12.3.2双方协商一致终止合同12.3.3法律法规规定的其他终止条件13.其他约定事项13.1知识产权归属13.1.1本合同中涉及的知识产权归双方共有13.1.2未经对方同意，任何一方不得擅自使用或转让13.2法律适用与管辖13.2.1本合同适用中华人民共和国法律13.2.2争议解决机构所在地法院为管辖法院13.3其他约定事项13.3.1双方应遵守国家相关法律法规13.3.2双方应诚信履行合同义务14.合同附件与附则14.1合同附件清单14.1.1设计图纸14.1.2施工方案14.1.3验收报告14.2合同附则说明14.2.1本合同一式两份，双方各执一份14.2.2本合同自双方签字盖章之日起生效14.2.3本合同未尽事宜，由双方另行协商解决第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同执行过程中，由甲乙双方共同邀请或指定的，提供专业服务、技术支持或咨询的独立法人或其他组织。15.2第三方介入的类别15.2.1设计第三方：负责项目的工程设计，包括但不限于图纸设计、方案评审等。15.2.2施工第三方：负责项目的施工执行，包括但不限于施工管理、现场监理等。15.2.3供应第三方：负责提供项目所需的材料、设备等。15.2.4检测第三方：负责对项目质量进行检测和评估。15.2.5评估第三方：负责对项目进度、成本等进行评估和审计。15.3第三方介入的程序15.3.1甲乙双方共同确定需要介入的第三方类型和具体需求。15.3.2甲乙双方共同邀请或选择合适的第三方。15.3.3甲乙双方与第三方签订服务协议，明确双方的权利和义务。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额的确定16.1.1第三方责任限额应根据第三方的服务内容和可能承担的风险进行评估。16.1.2第三方责任限额应在本合同中明确规定，并在服务协议中予以确认。16.2第三方责任赔偿16.2.1第三方在执行服务过程中造成损失的，应根据服务协议中的责任限额进行赔偿。16.2.2第三方责任赔偿的金额由甲乙双方与第三方协商确定，并作为服务协议的一部分。17.第三方与其他各方的责任划分17.1甲乙双方责任17.1.1甲乙双方应确保第三方能够充分了解项目需求和合同条款。17.1.2甲乙双方应配合第三方进行工作，提供必要的支持。17.2第三方责任17.2.1第三方应按照服务协议的要求，履行其职责，确保服务质量。17.2.2第三方应承担因其违约行为导致的损失责任。17.3第三方与监理方的关系17.3.1第三方在执行服务过程中，应接受监理方的监督和检查。17.3.2第三方应向监理方报告工作进度和质量情况。18.第三方介入时的额外条款18.1第三方介入时的额外费用18.1.1第三方介入产生的额外费用，包括但不限于差旅费、通讯费等，应在服务协议中明确。18.1.2额外费用应由第三方承担，除非合同另有约定。18.2第三方介入时的变更程序18.2.1若第三方介入导致项目范围、进度或费用的变更，甲乙双方应协商一致，并在合同中进行相应调整。18.2.2变更程序应遵循本合同的变更程序。19.第三方介入时的争议解决19.1第三方介入引发的争议，由甲乙双方与第三方协商解决。19.2协商不成，争议可提交至本合同约定的争议解决机构或途径。20.第三方介入时的保密义务20.1第三方在执行服务过程中，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密和项目信息。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸详细要求：包含项目整体布局、设备配置、线路走向等详细信息。说明：设计图纸应由设计第三方提供，并经甲乙双方确认无误。2.施工方案详细要求：包括施工步骤、材料使用、安全措施等。说明：施工方案应由施工第三方提供，并经监理方审核通过。3.验收报告详细要求：记录项目验收过程、结果和验收结论。说明：验收报告应由监理方编制，并经甲乙双方签字确认。4.第三方服务协议详细要求：明确第三方服务内容、费用、责任和期限等。说明：第三方服务协议应由甲乙双方与第三方共同签订。5.第三方资质证明文件详细要求：包括营业执照、专业资格证书等。说明：第三方应在合同签订前提供相关资质证明文件。6.项目变更记录详细要求：记录项目变更的原因、内容、影响和审批过程。说明：项目变更记录应由监理方负责整理和保存。7.付款凭证详细要求：包括发票、收据等。说明：付款凭证应由甲乙双方妥善保存，作为财务记录。8.违约通知详细要求：明确违约事实、责任方和补救措施。说明：违约通知应由违约方发出，并送达对方。9.争议解决文件详细要求：包括仲裁裁决书、法院判决书等。说明：争议解决文件应由争议解决机构或法院出具。说明二：违约行为及责任认定：1.未按时完成项目进度示例说明：若施工方未按合同约定的时间完成施工任务，应向甲乙双方支付违约金。2.施工质量不符合合同要求责任认定标准：经监理方或第三方检测，施工质量不符合国家相关标准和合同约定。示例说明：若施工方施工的监控摄像头不符合质量要求，应进行返工，并承担相关费用。3.未能按时进行项目验收示例说明：若监理方未在合同约定的时间内完成项目验收，应向甲乙双方支付违约金。4.第三方违约责任认定标准：第三方未履行服务协议中的义务。示例说明：若设计第三方未按时提供设计图纸，应向甲乙双方支付违约金。5.保密信息泄露责任认定标准：未经授权泄露甲乙双方的商业秘密和项目信息。示例说明：若第三方泄露了甲乙双方的商业秘密，应承担相应的法律责任。全文完。2024年安防监控项目监理及施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息1.2合同乙方信息2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目内容2.4项目规模3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理标准4.施工范围及内容4.1施工范围4.2施工内容4.3施工标准5.合同工期5.1总工期5.2各阶段工期6.合同价款6.1合同总价6.2付款方式6.3付款节点7.施工图纸及技术资料7.1图纸及技术资料提供7.2图纸及技术资料审核7.3图纸及技术资料修改8.材料设备供应8.1材料设备供应商8.2材料设备质量要求8.3材料设备供应时间9.施工现场管理9.1施工现场组织9.2施工现场安全9.3施工现场环保10.质量保证与验收10.1质量保证措施10.2质量验收标准10.3质量验收程序11.竣工验收11.1竣工验收条件11.2竣工验收程序11.3竣工验收报告12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约处理13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同解除程序14.3合同终止条件14.4合同终止程序第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息1.1.1甲方名称：安防科技有限公司1.1.2甲方地址：市区路号1.1.3甲方联系人：1.1.4甲方联系电话：1381.2合同乙方信息1.2.1乙方名称：安防工程有限责任公司1.2.2乙方地址：市区路号1.2.3乙方联系人：1.2.4乙方联系电话：13956782.项目概述2.1项目名称：2024年单位安防监控项目2.2项目地点：市区单位2.3项目内容：包括视频监控、门禁系统、报警系统等2.4项目规模：共计个监控点，个门禁点，个报警点3.监理范围及内容3.1监理范围：包括但不限于施工图纸会审、施工组织设计审查、施工过程监理、竣工验收等3.2监理内容：包括施工质量、进度、安全、环保等方面的监理工作3.3监理标准：按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求执行4.施工范围及内容4.1施工范围：包括但不限于设备安装、系统调试、现场施工等4.2施工内容：按照施工图纸及设计要求进行4.3施工标准：符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求5.合同工期5.1总工期：自合同签订之日起，共计90天5.2各阶段工期：详细工期安排见附件一《施工进度计划表》6.合同价款6.1合同总价：人民币伍拾万元整（￥500,000.00）6.2付款方式：分阶段付款，具体付款节点及比例见附件二《付款计划表》6.3付款节点：根据施工进度及验收情况，按月支付工程款7.施工图纸及技术资料7.1图纸及技术资料提供：乙方应于合同签订后10个工作日内，向甲方提供完整、准确的施工图纸及技术资料7.2图纸及技术资料审核：甲方应在收到图纸及技术资料后5个工作日内完成审核，并提出修改意见7.3图纸及技术资料修改：乙方应根据甲方意见，在3个工作日内完成图纸及技术资料的修改8.材料设备供应8.1材料设备供应商8.1.1乙方负责提供所有施工所需的材料设备8.1.2供应商应具备相应的资质和产品合格证8.2材料设备质量要求8.2.1所有材料设备应符合国家及行业标准，确保质量合格8.2.2乙方应提供材料设备的检测报告和合格证书8.3材料设备供应时间8.3.1乙方应按照施工进度计划，提前5个工作日向甲方提供所需材料设备8.3.2甲方有权要求乙方提供紧急材料设备供应的保障措施9.施工现场管理9.1施工现场组织9.1.1乙方应设立项目经理部，负责现场施工的全面管理工作9.1.2项目经理部应配备必要的专业人员和管理人员9.2施工现场安全9.2.1乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准9.2.2乙方应制定详细的安全施工方案，并采取有效措施确保施工安全9.3施工现场环保9.3.1乙方应遵守国家及地方有关环境保护的法律法规9.3.2乙方应采取有效措施减少施工对环境的影响，并做好废弃物处理工作10.质量保证与验收10.1质量保证措施10.1.1乙方应建立质量管理体系，确保工程质量10.1.2乙方应定期进行内部质量检查，发现问题及时整改10.2质量验收标准10.2.1施工质量应符合国家及行业标准10.2.2甲方有权对施工质量进行监督和验收10.3质量验收程序10.3.1乙方应按照合同约定，在工程完成后进行自检10.3.2甲方应在收到乙方自检报告后5个工作日内进行验收11.竣工验收11.1竣工验收条件11.1.1工程已按合同约定完成11.1.2施工资料齐全11.1.3工程质量符合合同要求11.2竣工验收程序11.2.1乙方应在工程完成后15个工作日内通知甲方进行竣工验收11.2.2竣工验收应在甲方指定的地点和时间进行11.3竣工验收报告11.3.1乙方应提供竣工验收报告，报告应包括工程概况、施工质量、验收结果等内容12.违约责任12.1违约情形12.1.1乙方未按合同约定完成工程或提供材料设备12.1.2乙方未按合同约定进行施工管理12.1.3乙方未按合同约定进行质量保证12.2违约责任12.2.1乙方应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失12.2.2违约责任的具体计算方式见附件三《违约责任计算方法表》12.3违约处理12.3.1甲方有权要求乙方立即纠正违约行为12.3.2乙方应承担因违约行为产生的所有费用13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决争议13.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼13.2争议解决机构13.2.1本合同争议解决机构为市区人民法院13.3争议解决程序13.3.1争议双方应在收到起诉状之日起15个工作日内提交答辩状13.3.2法院应根据案件情况，依法审理并作出判决14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.1.1乙方严重违约14.1.2甲方有权单方面解除合同14.2合同解除程序14.2.1甲方应书面通知乙方解除合同14.2.2乙方应在收到通知之日起5个工作日内确认解除合同14.3合同终止条件14.3.1合同约定的工期已满，且工程已按合同要求完成14.3.2双方协商一致解除合同14.4合同终止程序14.4.1合同终止后，双方应办理工程交接手续14.4.2双方应在合同终止后30个工作日内结清所有款项第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的，参与合同执行或提供相关服务的个人、法人或其他组织。a)中介方：提供中介服务，协助甲乙双方进行合同签订、履行及争议解决；b)设计方：负责项目设计方案的编制及优化；c)施工方：承担部分或全部施工任务；d)监理方：对施工过程进行监督管理；e)材料设备供应商：提供项目所需的材料设备；f)其他第三方：根据合同需要可能涉及的第三方。15.2第三方介入条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方同意，并签订相应的协议或合同；15.2.2第三方介入应遵循本合同的相关规定。15.3第三方责任15.3.1第三方在合同执行过程中应承担相应的责任，包括但不限于：a)按照合同约定提供优质的服务或产品；b)遵守国家法律法规及行业标准；c)积极配合甲乙双方的工作；d)对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。15.4第三方责任限额15.4.1第三方责任限额应根据合同约定及第三方提供的服务或产品的性质确定；15.4.2第三方责任限额应在合同中明确，并在第三方协议或合同中予以确认。16.甲乙方额外条款及说明16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和信誉；16.1.2甲方有权对第三方的工作进行监督和检查；16.1.3甲方有权要求第三方提供相应的资质证明和业绩证