2024年大型公共设施施工三方合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年大型公共设施施工三方合同范本本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息1.3丙方基本信息第二条合同标的及范围2.1合同标的2.2施工范围2.3施工内容第三条合同工期3.1工期安排3.2工期延误责任第四条工程质量要求4.1质量标准4.2质量验收4.3质量保修第五条合同价格及支付方式5.1合同价格5.2付款方式5.3付款时间第六条施工进度及节点6.1施工进度计划6.2施工节点6.3进度调整第七条安全生产及环境保护7.1安全生产7.2环境保护7.3事故处理第八条甲方权利和义务8.1甲方权利8.2甲方义务第九条乙方权利和义务9.1乙方权利9.2乙方义务第十条丙方权利和义务10.1丙方权利10.2丙方义务第十一条合同变更及解除11.1合同变更11.2合同解除第十二条违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿第十三条争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序第十四条合同生效及终止14.1合同生效14.2合同终止第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1甲方基本信息甲方名称：____________________法定代表人：____________________住所地：____________________联系电话：____________________1.2乙方基本信息乙方名称：____________________法定代表人：____________________住所地：____________________联系电话：____________________1.3丙方基本信息丙方名称：____________________法定代表人：____________________住所地：____________________联系电话：____________________第二条合同标的及范围2.1合同标的本合同标的为位于________________的________________大型公共设施建设项目。2.2施工范围（1）土建工程；（2）安装工程；（3）装饰装修工程；（4）室外配套工程；（5）其他相关工程。2.3施工内容具体施工内容详见附件《施工内容清单》。第三条合同工期3.1工期安排本工程计划工期为________________天，自合同签订之日起计算。3.2工期延误责任因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应的责任，并支付每日________________的违约金。第四条工程质量要求4.1质量标准本工程质量应符合国家及行业相关标准，具体要求详见附件《工程质量标准》。4.2质量验收工程质量验收按照国家及行业相关标准进行，验收合格后方可进行下一道工序施工。4.3质量保修工程质量保修期为________________年，自竣工验收合格之日起计算。第五条合同价格及支付方式5.1合同价格本合同总价为人民币________________元，含税。5.2付款方式（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的________________%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定的节点，甲方支付工程进度款的________________%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付工程结算款的________________%；（4）保修期满，甲方支付保修金。5.3付款时间各款项的支付时间详见附件《付款时间表》。第六条施工进度及节点6.1施工进度计划乙方应按照合同约定的工期编制详细的施工进度计划，并于合同签订后________________天内提交甲方审核。6.2施工节点（1）基础工程完成；（2）主体结构完成；（3）装饰装修工程完成；（4）室外配套工程完成；（5）竣工验收。6.3进度调整如因不可抗力等原因导致施工进度延误，双方应协商确定合理的进度调整方案。第七条安全生产及环境保护7.1安全生产乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，确保施工过程中的安全生产。7.2环境保护乙方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染，并按照相关规定进行环保验收。7.3事故处理如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行处理，并按照相关规定及时上报甲方及相关部门。第八条甲方权利和义务8.1甲方权利（1）对乙方施工过程进行监督、检查，确保工程质量、进度和安全生产；（2）要求乙方按照合同约定进行施工，并履行合同约定的各项义务；（3）在合同约定的范围内，对乙方施工过程中出现的问题提出整改意见；（4）按照合同约定支付工程款项。8.2甲方义务（1）按照合同约定提供施工场地、相关资料和施工条件；（2）协助乙方办理施工许可等手续；（3）为乙方提供必要的施工便利；（4）按照合同约定支付工程款项。第九条乙方权利和义务9.1乙方权利（1）按照合同约定进行施工，并享有合同约定的权益；（2）要求甲方按照合同约定提供施工条件；（3）在施工过程中，对甲方提出的问题进行解释和说明；（4）在合同约定的范围内，对施工过程中出现的问题提出解决方案。9.2乙方义务（1）按照合同约定的时间、质量、安全要求完成施工任务；（2）遵守国家及行业相关法律法规，确保施工过程中的安全生产；（3）对施工过程中出现的问题及时整改，并承担相应的责任；（4）按照合同约定提供施工图纸、技术资料等。第十条丙方权利和义务10.1丙方权利（1）按照合同约定提供监理服务，对施工过程进行监督、检查；（2）对施工过程中出现的问题提出整改意见；（3）对施工质量、进度和安全生产进行评估。10.2丙方义务（1）按照合同约定的时间、质量、安全要求提供监理服务；（2）对施工过程中出现的问题及时上报甲方；（3）确保监理工作的独立性和客观性。第十一条合同变更及解除11.1合同变更（1）合同签订后，如因不可抗力等原因导致合同内容需要变更，双方应协商一致后进行变更；（2）合同变更应采取书面形式，并经双方签字盖章后生效。11.2合同解除（1）如一方违约，另一方有权解除合同；（2）合同解除应采取书面形式，并经双方签字盖章后生效。第十二条违约责任12.1违约情形（1）乙方未按合同约定完成施工任务；（2）乙方施工过程中出现重大安全事故；（3）乙方未按合同约定支付工程款项；（4）甲方未按合同约定提供施工条件。12.2违约责任（1）违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；（2）违约责任的具体计算方式详见附件《违约责任计算表》。第十三条争议解决13.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。13.2争议解决程序（1）争议发生后，双方应在________________天内进行书面协商；（2）协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十四条合同生效及终止14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同终止（1）合同履行完毕；（2）合同解除；（3）法律法规规定的其他合同终止情形。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲方或乙方邀请或指定的，为合同履行提供专业服务、技术支持、咨询意见或其他辅助服务的独立法人、自然人或其他组织。（1）项目管理咨询；（2）技术咨询服务；（3）质量检测与验收；（4）安全监督；（5）法律咨询；（6）其他辅助服务。第二条第三方介入程序2.1第三方介入需经甲方和乙方协商一致，并签订相应的服务协议。2.2第三方介入前，甲方和乙方应向第三方提供本合同的相关内容，并确保第三方了解合同条款和双方的权利义务。2.3第三方介入后，应遵守本合同的规定，并按照服务协议的约定履行职责。第三条第三方权利和义务3.1第三方权利（1）按照服务协议的约定，独立行使职责，不受甲方和乙方的干预；（2）获得甲方和乙方提供的相关资料和便利条件；（3）在服务过程中，享有合法权益的保护。3.2第三方义务（1）按照服务协议的约定，提供专业、高效的服务；（2）保守甲乙双方的商业秘密；（3）遵守国家法律法规和行业标准；（4）对服务过程中发现的问题及时反馈给甲方和乙方。第四条第三方责任限额4.1第三方的责任限额由服务协议约定，但不得超过本合同总价款的________________%。（1）第三方服务的性质和内容；（2）第三方服务的风险程度；（3）甲方和乙方的承受能力。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方仅为本合同履行提供辅助服务，不参与甲乙双方的合同主体地位。5.2第三方在服务过程中，应与甲方和乙方保持独立关系，不得损害甲乙双方的合法权益。5.3第三方不得以甲方或乙方的名义对外进行任何活动。第六条第三方介入后的合同条款调整6.1本合同在第三方介入后，如需对合同条款进行调整，应经甲方、乙方和第三方协商一致，并签订补充协议。6.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第七条第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后，如发生争议，应由甲方、乙方和第三方协商解决。7.2协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条第三方介入后的合同终止8.1第三方介入后，如发生合同终止的情形，应按照本合同和补充协议的约定处理。8.2第三方介入终止后，第三方应向甲方和乙方提交服务报告，并办理相关手续。第九条本修正条款的生效9.1本修正条款自双方签字盖章之日起生效，与本合同具有同等法律效力。9.2本修正条款的未尽事宜，仍按照本合同的规定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件《施工内容清单》详细要求：列明合同约定的施工内容，包括工程名称、规格、数量、质量要求等。说明：本清单作为合同附件，是合同的重要组成部分，双方应严格按照清单执行。2.附件《工程质量标准》详细要求：明确工程质量标准，包括设计规范、施工规范、验收标准等。说明：本标准作为合同附件，是工程质量控制的重要依据，双方应共同遵守。3.附件《付款时间表》详细要求：明确各付款节点的时间和比例，确保工程进度款的及时支付。4.附件《违约责任计算表》详细要求：明确违约行为的种类、违约责任认定标准及计算方法。说明：本表格作为合同附件，是违约责任追究的重要依据，双方应按照约定执行。5.附件《第三方服务协议》详细要求：明确第三方服务的具体内容、服务期限、费用、责任等。说明：本协议作为合同附件，是第三方介入合同履行的重要依据，双方应按照约定执行。6.附件《补充协议》详细要求：记录合同履行过程中双方协商一致达成的补充条款。说明：本协议作为合同附件，是合同履行过程中的重要补充，双方应按照约定执行。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）乙方未按合同约定完成施工任务；（2）乙方施工过程中出现重大安全事故；（3）乙方未按合同约定支付工程款项；（4）甲方未按合同约定提供施工条件；（5）第三方未按服务协议的约定履行职责。2.违约责任认定标准：（1）乙方未按合同约定完成施工任务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。（2）乙方施工过程中出现重大安全事故，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。（3）乙方未按合同约定支付工程款项，甲方有权要求乙方支付违约金，并承担相应的利息损失。（4）甲方未按合同约定提供施工条件，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。（5）第三方未按服务协议的约定履行职责，第三方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方或乙方因此遭受的损失。3.违约责任示例说明：（1）乙方未按合同约定在规定时间内完成主体结构施工，导致工期延误。甲方有权要求乙方支付每日________________的违约金，并赔偿因此造成的损失。（2）乙方在施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡。乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。（3）乙方未按合同约定在规定时间内支付工程进度款。甲方有权要求乙方支付每日________________的违约金，并承担相应的利息损失。全文完。2024年大型公共设施施工三方合同范本1本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同双方的基本信息1.2合同签订日期1.3合同生效日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程工期3.施工单位3.1施工单位名称3.2施工单位资质3.3施工单位项目负责人3.4施工单位项目经理部组成4.设计单位4.1设计单位名称4.2设计单位资质4.3设计单位项目负责人4.4设计单位设计团队组成5.监理单位5.1监理单位名称5.2监理单位资质5.3监理单位项目负责人5.4监理单位监理团队组成6.工程合同价款及支付方式6.1工程合同价款6.2工程合同价款构成6.3工程合同价款支付方式6.4工程合同价款支付进度7.工程质量要求与验收标准7.1工程质量要求7.2工程验收标准7.3工程验收程序8.工程进度计划与调整8.1工程进度计划8.2工程进度调整8.3工程延期处理9.安全生产与环境保护9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3环境保护要求9.4环境保护措施10.争议解决与违约责任10.1争议解决方式10.2违约责任10.3违约赔偿11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止程序12.合同附件12.1设计图纸12.2施工方案12.3工程量清单12.4其他相关文件13.合同签订双方签字13.1施工单位签字13.2设计单位签字13.3监理单位签字14.合同附件签署日期14.1施工单位签署日期14.2设计单位签署日期14.3监理单位签署日期第一部分：合同如下：第一条合同订立与生效1.1合同双方的基本信息（1）甲方（建设单位）：名称、地址、法定代表人、联系电话（2）乙方（施工单位）：名称、地址、法定代表人、联系电话（3）丙方（设计单位）：名称、地址、法定代表人、联系电话（4）丁方（监理单位）：名称、地址、法定代表人、联系电话1.2合同签订日期：____年____月____日1.3合同生效日期：自合同双方签字盖章之日起生效。第二条工程概况2.1工程名称：____项目2.2工程地点：____市____区____街道____号2.3工程规模：占地面积____平方米，建筑面积____平方米2.4工程类型：____类公共设施2.5工程工期：自____年____月____日起至____年____月____日止第三条施工单位3.1施工单位名称：____建筑工程有限公司3.2施工单位资质：具有国家规定的相应等级的施工资质证书3.3施工单位项目负责人：____3.4施工单位项目经理部组成：（1）项目经理：____（2）项目副经理：____（3）技术负责人：____（4）质量负责人：____（5）安全负责人：____（6）财务负责人：____（7）物资负责人：____第四条设计单位4.1设计单位名称：____设计研究院4.2设计单位资质：具有国家规定的相应等级的设计资质证书4.3设计单位项目负责人：____4.4设计单位设计团队组成：（1）项目负责人：____（2）设计师：____（3）绘图员：____（4）审核员：____第五条监理单位5.1监理单位名称：____工程监理有限公司5.2监理单位资质：具有国家规定的相应等级的监理资质证书5.3监理单位项目负责人：____5.4监理单位监理团队组成：（1）总监理工程师：____（2）监理工程师：____（3）监理员：____第六条工程合同价款及支付方式6.1工程合同价款：人民币____元整6.2工程合同价款构成：（1）直接工程费：____元（2）设备购置费：____元（3）间接费：____元（4）利润：____元6.3工程合同价款支付方式：（1）预付款：合同签订后____个工作日内支付合同价款的____%（2）进度款：按月支付，每次支付合同价款的____%（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后____个工作日内支付合同价款的____%6.4工程合同价款支付进度：（1）合同签订后____个工作日内支付预付款（2）工程完成____%时支付进度款（3）工程竣工验收合格后____个工作日内支付竣工结算款第七条工程质量要求与验收标准7.1工程质量要求：符合国家现行有关工程质量标准及设计文件要求7.2工程验收标准：（1）分项工程验收标准：按照国家有关分项工程质量验收规范执行（2）分部工程验收标准：按照国家有关分部工程质量验收规范执行（3）单位工程验收标准：按照国家有关单位工程质量验收规范执行7.3工程验收程序：（1）分项工程验收：由施工单位组织，监理单位参加（2）分部工程验收：由建设单位组织，施工单位、设计单位、监理单位参加（3）单位工程验收：由建设单位组织，施工单位、设计单位、监理单位参加，并邀请政府相关主管部门参加第八条工程进度计划与调整8.1工程进度计划（1）总体进度计划：详见附件1《总体进度计划表》（2）分部进度计划：详见附件2《分部进度计划表》8.2工程进度调整（1）因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求相应延长工期，并按合同约定调整进度计划。（2）因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任，并按合同约定调整进度计划。8.3工程延期处理（1）因不可抗力因素导致工程延期，工期相应顺延，且不视为乙方违约。（2）因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金。第九条安全生产与环境保护9.1安全生产责任（1）施工单位负责施工现场的安全生产工作，确保施工人员的人身安全。（2）设计单位应按照设计规范要求，提供符合安全标准的工程设计。（3）监理单位对施工现场的安全生产工作进行监督检查。9.2安全生产措施（1）施工单位应制定安全生产规章制度，加强施工人员的安全教育培训。（2）施工现场应设置必要的安全防护设施和警示标志。（3）施工单位应定期进行安全检查，及时消除安全隐患。9.3环境保护要求（1）施工单位应遵守国家环境保护法律法规，采取有效措施防治环境污染。（2）施工现场应设置废弃物处理设施，及时清理废弃物。（3）施工单位应采取措施减少施工噪声、粉尘等对周围环境的影响。9.4环境保护措施（1）施工单位应使用环保材料和设备，减少对环境的污染。（2）施工现场应设置噪声监测设备，确保噪声排放符合标准。（3）施工单位应定期进行环境监测，及时处理环境问题。第十条争议解决与违约责任10.1争议解决方式（1）合同双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。（2）协商不成，可提交合同签订地人民法院诉讼解决。10.2违约责任（1）任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。（2）违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等。第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件（1）合同双方协商一致解除合同。（2）因不可抗力导致合同无法履行。（3）一方严重违约，另一方有权解除合同。11.2合同终止条件（1）合同约定的工期届满，工程竣工验收合格。（2）合同约定的其他终止条件。11.3合同解除与终止程序（1）合同解除或终止前，双方应就相关事宜达成书面协议。（2）合同解除或终止后，双方应办理合同解除或终止手续。第十二条合同附件12.1设计图纸（1）设计图纸应按照国家现行设计规范编制。（2）设计图纸应经设计单位签字盖章。12.2施工方案（1）施工方案应包括施工组织设计、施工方法、施工工艺等。（2）施工方案应经施工单位签字盖章。12.3工程量清单（1）工程量清单应详细列明工程项目的名称、规格、数量、单位、单价等。（2）工程量清单应经施工单位签字盖章。12.4其他相关文件（1）合同双方认为需要作为合同附件的其他文件。（2）所有附件均为合同不可分割的一部分。第十三条合同签订双方签字13.1施工单位签字（1）施工单位法定代表人签字或授权代表签字。（2）授权代表签字应附有授权委托书。13.2设计单位签字（1）设计单位法定代表人签字或授权代表签字。（2）授权代表签字应附有授权委托书。13.3监理单位签字（1）监理单位法定代表人签字或授权代表签字。（2）授权代表签字应附有授权委托书。第十四条合同附件签署日期14.1施工单位签署日期：____年____月____日14.2设计单位签署日期：____年____月____日14.3监理单位签署日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同中所述“第三方”是指除合同双方（甲方、乙方、丙方、丁方）以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、咨询方、检测方、评估方等。第二条第三方介入的适用范围（1）项目设计优化或变更；（2）项目施工过程中的专业检测、监理；（3）项目质量、安全、环保等方面的第三方评估；（4）项目财务审计、造价控制；（5）项目合同纠纷的调解。第三条第三方介入的流程3.1第三方介入前，合同双方应就第三方介入事宜达成一致，并签订相应的合作协议。3.2合同双方应明确第三方的服务内容、服务期限、费用标准、责任范围等。3.3第三方介入后，合同双方应保持密切沟通，确保第三方能够有效地履行其职责。第四条第三方责任限额4.1第三方在其职责范围内对合同履行的后果承担相应的责任。4.2第三方责任限额应根据其服务内容、服务质量、行业标准等因素确定。4.3合同双方应在合作协议中明确第三方的责任限额，并约定赔偿方式。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方介入后，其职责范围应明确划分，避免与其他方职责交叉。5.2第三方在执行任务时，应遵守国家法律法规、行业标准及合同约定。5.3第三方应接受合同双方的监督和管理，确保其工作符合合同要求。第六条第三方介入时的额外条款及说明（1）第三方服务内容的详细描述；（2）第三方服务期限及工作进度安排；（3）第三方费用支付方式及支付进度；（4）第三方责任范围及赔偿标准；（5）第三方与其他方之间的沟通协调机制。（1）第三方介入的原因及必要性；（2）第三方介入对合同履行的影响；（3）第三方介入的风险评估及应对措施；（4）第三方介入的预期效果及目标。第七条第三方介入的终止条件7.1当第三方服务期限届满或合同约定的其他终止条件满足时，合同双方应终止第三方介入。7.2第三方介入终止后，合同双方应就后续事宜进行协商，确保合同履行的连续性。第八条第三方介入的争议解决8.1合同双方就第三方介入产生的争议，应通过友好协商解决。8.2协商不成，可提交合同签订地人民法院诉讼解决。第九条第三方介入的保密条款9.1合同双方和第三方在介入过程中获取的对方商业秘密和技术信息，应予以保密。9.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后____年止。第十条第三方介入的其他约定10.1本合同中未规定的第三方介入事宜，合同双方可另行协商约定。10.2本合同附件中包含的第三方介入相关协议，为本合同的有效组成部分。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.设计图纸详细要求：设计图纸应完整、准确、清晰，符合国家现行设计规范，并由设计单位法定代表人或授权代表签字盖章。说明：设计图纸是工程建设的依据，应包含项目总体设计、分部设计、详细设计等内容。2.施工方案详细要求：施工方案应包括施工组织设计、施工方法、施工工艺、施工进度计划等，并由施工单位法定代表人或授权代表签字盖