2024年家居装修施工协议6篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年家居装修施工协议本合同目录一览1.1施工项目概述1.2施工地点及时间安排1.3施工范围及内容2.1施工单位资质及人员要求2.2施工单位责任及义务2.3施工单位权利及保障3.1业主责任及义务3.2业主权利及保障3.3业主配合事项4.1施工图纸及材料要求4.2施工材料及设备供应4.3施工图纸变更及审批5.1施工进度安排5.2施工进度调整及延期处理5.3施工进度跟踪及验收6.1施工质量标准6.2施工质量验收及整改6.3施工质量争议及解决7.1工程造价及支付方式7.2工程预付款及进度款7.3工程尾款支付及结算8.1施工安全及文明施工8.2施工安全事故处理及责任划分8.3施工现场环境保护及噪声控制9.1施工合同变更及解除9.2施工合同违约责任9.3施工合同争议解决方式10.1施工合同解除条件10.2施工合同解除程序10.3施工合同解除后的处理11.1保修期限及内容11.2保修范围及责任11.3保修期内的问题处理12.1合同生效及终止12.2合同解除条件12.3合同解除程序13.1合同附件13.2合同附件清单13.3合同附件说明14.1合同签署及生效14.2合同份数及保管14.3合同解释及适用法律第一部分：合同如下：1.1施工项目概述1.1.1本合同涉及的具体施工项目包括但不限于室内墙面、地面、顶面装饰，门窗安装，水电改造，卫浴设施安装，橱柜定制等。1.1.2施工项目地点：[具体地址]1.1.3施工项目时间安排：合同签订后[具体时间]内开始施工，预计工期为[具体月数]个月。1.2施工地点及时间安排1.2.1施工地点应具备施工条件，包括但不限于水电接入、排水畅通、安全通道等。1.2.2施工时间安排应避开业主正常居住和工作时间，尽量减少对业主生活的影响。1.2.3施工单位应提前[具体天数]向业主提供施工进度计划，包括每日施工内容、施工时段等。1.3施工范围及内容1.3.1施工单位负责按照业主提供的施工图纸和设计要求进行施工。1.3.2施工单位应负责施工过程中所需材料的采购、运输、储存等工作。1.3.3施工范围包括但不限于基础装修、水电改造、木作、瓦工、油漆等。2.1施工单位资质及人员要求2.1.1施工单位须具备相关资质证书，如建筑施工企业资质等级证书等。2.1.2施工单位应派遣具备相应技能和经验的技术工人进行施工。2.1.3施工单位应对施工人员进行安全教育和技能培训。2.2施工单位责任及义务2.2.1施工单位应按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。2.2.2施工单位应保证施工质量，如因施工质量问题导致返工，由施工单位承担全部责任。2.2.3施工单位应确保施工现场的安全，遵守相关安全法规。2.3施工单位权利及保障2.3.1施工单位有权要求业主按照合同约定提供施工条件。2.3.2施工单位有权对施工过程中发现的设计不合理或施工条件不符合要求提出修改意见。2.3.3施工单位有权获得合同约定的工程款。3.1业主责任及义务3.1.1业主应按照合同约定提供施工图纸、设计要求等资料。3.1.2业主应按时支付工程款，确保施工进度。3.1.3业主应配合施工单位进行施工，如因业主原因导致施工延误，业主承担相应责任。3.2业主权利及保障3.2.1业主有权对施工质量进行监督和验收。3.2.2业主有权要求施工单位对施工中的问题进行整改。3.2.3业主有权在合同约定的范围内对施工方案进行合理修改。3.3业主配合事项3.3.1业主应在施工前向施工单位提供施工图纸、设计要求等资料。3.3.2业主应确保施工现场的排水、供电、供水等设施正常运行。3.3.3业主应按时参加施工进度会议，了解施工情况。4.1施工图纸及材料要求4.1.1施工图纸应符合国家相关标准，并由具备相应资质的设计单位出具。4.1.2业主提供的施工图纸应包含详细的施工说明和材料清单。4.1.3施工单位应根据施工图纸和设计要求选择合适的材料。4.2施工材料及设备供应4.2.1施工单位负责采购施工所需材料，并确保材料质量符合要求。4.2.2施工单位应在施工前向业主提供材料清单，并经业主确认。4.2.3施工单位应保证施工设备齐全，并确保设备运行正常。4.3施工图纸变更及审批4.3.1施工过程中如需变更施工图纸，应由业主和施工单位共同协商确定。4.3.2变更后的施工图纸应经业主签字确认后方可执行。4.3.3施工单位应将变更后的施工图纸及时通知业主。3.4施工进度及变更3.4.1施工单位应严格按照施工进度计划执行，并确保工程按期完工。3.4.2如因不可抗力、业主原因或其他非施工单位原因导致施工进度延误，施工单位应立即通知业主，并提交书面解释和调整后的施工进度计划。3.4.3业主应审查施工单位提交的调整后的施工进度计划，并在[具体天数]内予以回复。4.1施工图纸及材料要求4.1.1施工图纸应符合国家相关标准，并由具备相应资质的设计单位出具。4.1.2业主提供的施工图纸应包含详细的施工说明和材料清单，包括品牌、规格、型号、数量等。4.1.3施工单位应根据施工图纸和设计要求选择合适的材料，并确保材料质量符合国家标准和设计要求。4.2施工材料及设备供应4.2.1施工单位负责采购施工所需材料，包括但不限于主材、辅材、装饰材料等。4.2.2施工单位应在施工前向业主提供材料清单，包括品牌、规格、型号、价格、供应商等信息，并经业主确认。4.2.3施工单位应保证施工设备齐全，并确保设备运行正常，如有设备故障，施工单位应立即进行维修或更换。4.3施工图纸变更及审批4.3.1施工过程中如需变更施工图纸，应由业主和施工单位共同协商确定。4.3.2变更后的施工图纸应经业主签字确认后方可执行。4.3.3施工单位应将变更后的施工图纸及时通知业主，并确保业主收到通知后[具体天数]内完成审批。5.1施工进度安排5.1.1施工单位应制定详细的施工进度计划，包括各阶段的工作内容、时间节点等。5.1.2施工进度计划应包括隐蔽工程验收、中期验收、竣工验收等关键节点。5.1.3施工单位应定期向业主报告施工进度，并在每个关键节点前[具体天数]向业主提交验收申请。5.2施工进度调整及延期处理5.2.1如因不可抗力、业主原因或其他非施工单位原因导致施工进度延误，施工单位应在[具体天数]内通知业主，并提交书面解释和调整后的施工进度计划。5.2.2业主应在[具体天数]内审查施工单位提交的调整后的施工进度计划，并签署确认。5.2.3若因业主原因导致施工进度延误，业主应向施工单位支付合理的工期延误补偿。5.3施工进度跟踪及验收5.3.1业主有权随时跟踪施工进度，并要求施工单位提供施工进度报告。5.3.2施工单位应按照合同约定的时间节点进行工程验收，并邀请业主参加验收。5.3.3业主应在验收合格后签署验收报告，验收不合格的，施工单位应在[具体天数]内进行整改。6.1施工质量标准6.1.1施工质量应符合国家相关标准和设计要求。6.1.2施工单位应使用合格的材料和设备，确保施工质量。6.1.3施工单位应按照施工图纸和设计要求进行施工，确保工程质量。6.2施工质量验收及整改6.2.1施工单位应按照合同约定的时间节点进行工程验收。6.2.2业主有权对施工质量进行验收，并有权要求施工单位进行整改。6.2.3施工单位应在[具体天数]内完成业主提出的整改要求。6.3施工质量争议及解决6.3.1如业主与施工单位对施工质量存在争议，应由双方协商解决。6.3.2协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或仲裁。7.1工程造价及支付方式7.1.1工程造价应按照合同约定的计价方式和标准确定。7.1.2工程造价包括但不限于材料费、人工费、设备费、管理费等。7.1.3业主应在施工前支付[具体比例]的预付款。7.2工程预付款及进度款7.2.1业主应按照合同约定的时间和比例支付预付款。7.2.2施工单位应在完成合同约定的工作量后，向业主提出进度款支付申请。7.2.3业主应在[具体天数]内完成进度款的支付。7.3工程尾款支付及结算7.3.1工程验收合格后，业主应在[具体天数]内支付剩余的工程尾款。7.3.2工程尾款支付前，施工单位应提交完整的工程结算报告。7.3.3业主应在[具体天数]内审查施工单位提交的工程结算报告，并完成尾款支付。第二部分：第三方介入后的修正8.1第三方介入的定义及范围8.1.1第三方介入是指在合同履行过程中，为特定目的引入的，与合同主体存在一定关系但不属于合同主体的第三方。8.1.2第三方介入的范围包括但不限于：设计单位、监理单位、咨询机构、检测机构、仲裁机构、调解机构等。8.2第三方介入的条件及程序8.2.1第三方介入需经合同双方同意，并由双方共同确定。8.2.2合同双方应书面通知第三方介入的具体事项、介入期限和介入内容。8.2.3第三方介入前，合同双方应与第三方签订相应的合作协议或委托书。8.3第三方责任限额的明确8.3.1第三方责任限额是指第三方在介入过程中因自身原因导致合同履行受阻或损害合同一方利益时，应承担的最高赔偿责任。8.3.2第三方责任限额由合同双方在合作协议或委托书中约定，如未约定，则按相关法律法规执行。8.3.3第三方责任限额包括但不限于：违约金、赔偿金、损失赔偿等。8.4第三方与其他各方的责权利划分8.4.1第三方与合同甲方（业主）的关系：第三方应按照甲方的要求和合同约定履行职责。甲方有权对第三方的履职情况进行监督和检查。第三方在履行职责过程中对甲方造成的损失，应承担相应的责任。8.4.2第三方与合同乙方（施工单位）的关系：第三方应与乙方保持良好沟通，协助乙方完成施工任务。乙方应按照第三方的建议和指导进行施工，并承担相应的责任。第三方对乙方在施工过程中造成的损失，应承担相应的责任。8.5第三方介入后的额外条款及说明8.5.1第三方介入后的合同变更：合同双方应与第三方共同协商，对合同内容进行必要的变更，以适应第三方介入的需要。变更后的合同条款应经合同双方和第三方书面确认。8.5.2第三方介入后的费用承担：第三方介入产生的费用，应由合同双方根据合作协议或委托书约定分担。如无约定，则由引起第三方介入的一方承担。8.5.3第三方介入后的争议解决：第三方介入过程中产生的争议，应由合同双方协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或仲裁。8.5.4第三方介入后的保密义务：合同双方和第三方在介入过程中知悉的对方商业秘密，应予以保密。未经对方同意，不得向任何第三方泄露。8.5.5第三方介入后的合同解除：如第三方介入违反合同约定或合作协议，合同双方有权解除合同或合作协议。合同解除后，第三方应承担相应的责任。8.5.6第三方介入后的合同终止：合同双方和第三方在介入目的实现或合同约定的事宜完成后，应终止合同或合作协议。合同终止后，各方应按照合同约定或法律法规履行后续义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及设计要求要求：详细标注施工尺寸、材料规格、工艺要求等，由具备相应资质的设计单位出具。说明：施工图纸是施工的重要依据，应清晰、准确。2.材料清单及报价要求：列出所有施工所需材料，包括品牌、规格、型号、数量、单价、总价等信息。说明：材料清单及报价是计算工程造价的重要依据。3.施工进度计划要求：明确各阶段的施工内容、时间节点、责任人等。说明：施工进度计划是确保工程按期完成的重要工具。4.施工合同要求：包括合同双方的基本信息、工程概况、工程费用、施工期限、质量标准、违约责任等内容。说明：施工合同是双方权利义务的体现。5.施工验收报告要求：详细记录施工质量、进度、安全等方面的情况。说明：施工验收报告是工程验收的重要依据。6.工程结算报告要求：详细列明工程造价构成、支付情况、尾款结算等内容。说明：工程结算报告是工程款结算的依据。7.施工安全文明施工措施要求：包括施工现场安全防护、文明施工、环境保护等方面的措施。说明：确保施工现场安全和环保。8.第三方合作协议或委托书要求：明确第三方介入的目的、职责、权利、义务、费用等内容。说明：第三方合作协议或委托书是第三方介入的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.施工单位违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。责任认定：施工单位应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。示例：如因施工单位原因导致工程延期，应支付每日[具体金额]的违约金。2.业主违约行为及责任认定违约行为：未按合同约定的时间和比例支付工程款。责任认定：业主应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿施工单位损失等。示例：如业主未按期支付工程款，应支付每日[具体金额]的违约金。3.第三方违约行为及责任认定违约行为：第三方未按合作协议或委托书约定履行职责。责任认定：第三方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。示例：如第三方未按时完成设计任务，应支付每日[具体金额]的违约金。4.施工单位未按质量标准施工违约行为：施工单位施工质量不符合合同约定和国家标准。责任认定：施工单位应承担返工、修复等费用，并赔偿业主损失。示例：如因施工单位原因导致墙面开裂，应承担修复费用并赔偿业主损失。5.施工单位未按安全标准施工违约行为：施工单位施工过程中发生安全事故。责任认定：施工单位应承担安全事故的全部责任，包括赔偿损失、支付罚款等。示例：如因施工单位原因导致工人受伤，应承担医疗费用及赔偿金。全文完。2024年家居装修施工协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.当事人信息2.1甲方信息2.2乙方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目面积3.4项目预算4.施工内容与范围4.1施工内容4.2施工范围5.施工进度与工期5.1施工进度计划5.2工期安排6.设计与图纸6.1设计要求6.2图纸交付7.材料与设备7.1材料选择7.2设备采购8.施工质量控制8.1质量标准8.2质量检测9.付款方式与进度9.1付款方式9.2付款进度10.施工现场管理10.1施工现场安全10.2施工现场卫生10.3施工现场纪律11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件14.其他约定14.1通知方式14.2合同附件14.3合同生效与解除14.4合同份数与保管第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指双方签订的《2024年家居装修施工协议》。1.1.2“甲方”指委托家居装修施工的业主。1.1.3“乙方”指承接家居装修施工的施工单位。1.1.4“施工内容”指乙方按照甲方要求进行的家居装修施工工作。1.1.5“施工范围”指乙方负责施工的具体区域和项目。1.1.6“工期”指本合同约定的施工完成时间。1.1.7“质量标准”指符合国家相关质量标准及双方约定的质量要求。1.2解释1.2.1本合同中未明确定义的术语，应按照国家相关法律法规及行业惯例进行解释。1.2.2任何一方对本合同条款的任何解释，均需书面通知对方并经对方确认后方可生效。2.当事人信息2.1甲方信息2.1.1甲方全称：2.1.2甲方地址：2.1.3联系人：2.1.4联系电话：2.2乙方信息2.2.1乙方全称：2.2.2乙方地址：2.2.3联系人：2.2.4联系电话：3.项目概况3.1项目名称：3.2项目地点：3.3项目面积：3.4项目预算：4.施工内容与范围4.1施工内容4.1.1室内装修：包括墙面、地面、天花板等的装修。4.1.2水电改造：包括水电线路的改造、灯具安装等。4.1.3窗帘、门等定制：根据甲方需求定制窗帘、门等。4.2施工范围4.2.1甲方指定的房屋区域。4.2.2乙方负责的施工项目。5.施工进度与工期5.1施工进度计划5.1.1乙方应按照本合同约定的施工进度计划进行施工。5.1.2施工进度计划应包括各个施工阶段的时间节点和完成标准。5.2工期安排5.2.1乙方应在合同约定的工期内完成施工。5.2.2工期自合同签订之日起计算。6.设计与图纸6.1设计要求6.1.1乙方应根据甲方的要求，提供符合国家相关规范的设计方案。6.1.2设计方案应包括施工图纸、材料清单、施工工艺等。6.2图纸交付6.2.1乙方应在施工前完成设计方案的编制和图纸的交付。6.2.2图纸交付后，甲方应在一周内确认并签字。7.材料与设备7.1材料选择7.1.1甲方有权选择材料品牌和型号，乙方应按要求采购。7.1.2乙方应确保材料质量符合国家标准和合同约定。7.2设备采购7.2.1乙方应根据施工需要采购设备，并确保设备性能良好。7.2.2设备采购费用由乙方承担。8.施工质量控制8.1质量标准8.1.1乙方施工过程中，应严格按照国家相关质量标准和合同约定的质量要求进行施工。8.1.2施工质量应达到甲方满意，如有质量问题，乙方应负责修复，直至符合质量标准。8.2质量检测8.2.1甲方有权对施工过程中的质量进行监督和检测。8.2.2乙方应积极配合甲方的质量检测工作，并提供必要的检测条件。9.付款方式与进度9.1付款方式9.1.1付款方式为分期付款，具体支付节点和金额由双方协商确定。9.1.2乙方提交进度款申请时，应附上相应的工程进度报告和发票。9.2付款进度9.2.1首付款：合同签订后，甲方支付合同总金额的30%作为首付款。9.2.2中期付款：施工进度达到50%时，甲方支付合同总金额的50%。9.2.3尾款：施工完成并经甲方验收合格后，甲方支付剩余的20%作为尾款。10.施工现场管理10.1施工现场安全10.1.1乙方应确保施工现场安全，防止发生安全事故。10.1.2乙方应配备必要的安全防护设施和设备。10.2施工现场卫生10.2.1乙方应保持施工现场清洁，及时清理施工垃圾和废弃物。10.3施工现场纪律10.3.1乙方施工人员应遵守施工现场纪律，服从甲方管理。10.3.2施工人员应佩戴统一的工作服，佩戴安全帽等防护用品。11.违约责任11.1违约行为11.1.1乙方未按合同约定时间完成施工，每延迟一天，应向甲方支付合同总金额的0.5%作为违约金。11.1.2乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方返工，并承担由此产生的费用。11.2违约责任11.2.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。11.2.2违约金不足以弥补损失的，违约方还应承担赔偿损失的责任。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。12.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1本合同争议解决机构为合同签订地的人民法院。13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1任何一方严重违约，另一方有权解除合同。13.1.2因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。13.2合同终止条件13.2.1合同约定的施工完成，且甲方验收合格。13.2.2双方协商一致解除合同。14.其他约定14.1通知方式14.1.1任何一方发出的通知应以书面形式进行。14.1.2通知应以挂号信或快递方式寄送至对方提供的地址。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于施工图纸、材料清单、施工进度计划等。14.3合同生效与解除14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3.2本合同解除后，双方应妥善处理合同解除后的事宜。14.4合同份数与保管14.4.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.4.2双方应妥善保管合同原件，不得擅自涂改、转让或转借。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1“第三方”指在本合同履行过程中，由甲方或乙方邀请或选择的，为提供专业服务、监督、评估或协调等目的而介入的任何个人或机构，不包括本合同的双方当事人。15.1.2第三方可能包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、施工监理公司、造价咨询机构等。15.2第三方的责任15.2.1第三方应按照合同约定或甲乙双方的要求，提供专业服务。15.2.2第三方在提供服务过程中，应遵守国家法律法规、行业规范和职业操守。15.2.3第三方的服务成果或行为，应接受甲乙双方的监督和检查。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。15.3.2第三方有权根据服务内容，收取相应的服务费用。15.4第三方的介入程序15.4.1第三方的介入需经甲乙双方书面同意。15.4.2第三方的介入应在本合同签订后，施工开始前或施工过程中进行。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方的责任限额由甲乙双方根据第三方的服务内容、服务风险和行业惯例协商确定。16.1.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在第三方提供服务的协议中予以确认。16.2第三方责任范围的界定16.2.1第三方的责任范围应限于其提供服务的内容，不包括甲乙双方合同约定的责任。16.2.2第三方在提供服务过程中，因自身原因造成甲方或乙方的损失，应承担相应的赔偿责任。17.第三方与其他各方的划分17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方与甲方之间的关系，由双方另行签订协议约定。17.1.2第三方应向甲方负责其服务的质量、进度和效果。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方与乙方之间的关系，由双方另行签订协议约定。17.2.2第三方应向乙方负责其服务的质量、进度和效果。17.3第三方与其他各方的责任划分17.3.1第三方对甲乙双方的责任，应独立于甲乙双方之间的合同责任。17.3.2第三方对甲乙双方的责任，不应影响甲乙双方根据本合同应承担的责任。18.第三方介入的合同变更18.1第三方介入导致合同变更18.1.1第三方介入可能引起本合同条款的变更。18.1.2任何合同变更，均需甲乙双方书面同意，并签订补充协议。18.2第三方介入的费用承担18.2.1第三方介入的费用，由甲乙双方按照各自承担的责任分担。18.2.2第三方介入的费用，应在补充协议中明确约定。18.3第三方介入的合同终止18.3.1.1第三方完成其服务内容。18.3.2.2甲乙双方协商一致解除第三方介入合同。18.3.3.3第三方违反合同约定，经甲乙双方书面通知后，未在合理期限内纠正。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术规范详细要求和说明：包含施工图纸、材料清单、施工工艺、技术规范等，用于指导施工过程。2.材料清单及验收报告详细要求和说明：列出所有施工所需材料，包括品牌、型号、规格、数量等，验收报告用于确认材料质量。3.施工进度计划表详细要求和说明：详细列出各施工阶段的开始和结束时间，以及每个阶段的预期成果。4.施工现场安全管理措施详细要求和说明：包括安全防护设施、施工人员安全培训、应急预案等，确保施工现场安全。5.施工质量控制记录详细要求和说明：记录施工过程中的质量检测数据、质量问题处理情况等，保证施工质量。6.付款进度表详细要求和说明：列出每个付款节点的具体金额、支付时间及付款条件。7.第三方介入协议详细要求和说明：明确第三方介入的具体内容、服务范围、费用及责任等。8.争议解决协议详细要求和说明：明确争议解决方式、争议解决机构及争议解决程序。9.合同补充协议详细要求和说明：针对合同执行过程中出现的新情况、新问题，双方协商一致的补充协议。10.合同解除及终止协议详细要求和说明：明确合同解除及终止的条件、程序及双方责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为乙方未按合同约定时间完成施工，每延迟一天，应向甲方支付合同总金额的0.5%作为违约金。乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方返工，并承担由此产生的费用。2.违约责任认定标准违约行为的认定：根据合同条款，乙方未按时完成施工或施工质量不符合约定，视为违约行为。违约责任的计算：违约金按每日延迟时间及合同总金额的比例计算；返工费用按实际发生费用计算。3.违约示例说明示例一：乙方未在合同约定的工期内完成施工，延迟了10天，甲方有权要求乙方支付5000元违约金。示例二：乙方施工过程中，发现墙面裂缝，经甲方验收，认定乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方进行返工，并承担由此产生的2000元费用。全文完。2024年家居装修施工协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2双方法定代表人或授权代表1.3双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程面积2.4工程工期3.施工内容3.1施工范围3.2施工项目清单3.3施工工艺要求4.施工图纸及资料4.1施工图纸提供时间4.2施工图纸审核及确认4.3施工资料提供要求5.材料及设备5.1材料及设备供应商5.2材料及设备质量要求5.3材料及设备验收标准6.施工进度6.1施工阶段划分6.2施工进度计划6.3施工进度调整7.质量保证7.1施工质量标准7.2质量保证期限7.3质量问题处理8.施工安全8.1施工现场安全管理8.2施工人员安全培训8.3施工安全事故处理9.付款方式9.1付款比例及时间9.2付款方式及流程9.3付款凭证10.违约责任10.1违约情形及处理10.2违约金计算10.3违约解除合同11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效及终止13.1合同生效时间13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.2合同附件及补充协议14.3合同份数及保管第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1双方名称及全称甲方：_______有限公司乙方：_______装饰工程有限公司1.2双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人：_______乙方法定代表人：_______1.3双方联系方式甲方联系方式：电话：_______，邮箱：_______乙方联系方式：电话：_______，邮箱：_______第二条工程概况2.1工程名称2024年_______家居装修工程2.2工程地点_______市_______区_______路_______号_______室2.3工程面积_______平方米2.4工程工期自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，共计_______天第三条施工内容3.1施工范围包括但不限于：墙面、地面、天花板的装修，门窗安装，水电改造，家具定制等。3.2施工项目清单（具体项目清单详见附件一）3.3施工工艺要求（具体工艺要求详见附件二）第四条施工图纸及资料4.1施工图纸提供时间乙方应在合同签订后_______日内向甲方提供完整的施工图纸。4.2施工图纸审核及确认甲方应在收到施工图纸后_______日内完成审核并通知乙方。4.3施工资料提供要求乙方应在施工过程中及时向甲方提供施工资料，包括但不限于：施工记录、材料验收单、验收报告等。第五条材料及设备5.1材料及设备供应商甲方指定材料及设备供应商，乙方负责采购。5.2材料及设备质量要求所有材料及设备必须符合国家相关质量标准，并具有合格证明。5.3材料及设备验收标准（具体验收标准详见附件三）第六条施工进度6.1施工阶段划分本工程分为_______个施工阶段，具体阶段划分详见附件四。6.2施工进度计划（具体进度计划详见附件五）6.3施工进度调整如遇特殊情况，经双方协商一致，可对施工进度计划进行调整。第七条质量保证7.1施工质量标准本工程必须达到国家规定的质量标准，并符合合同约定。7.2质量保证期限自工程竣工验收合格之日起_______年内，乙方对工程质量承担保证责任。7.3质量问题处理如发现质量问题，乙方应在_______小时内进行处理，并承担相应责任。第八条施工安全8.1施工现场安全管理乙方应遵守国家有关施工现场安全管理的法律法规，确保施工安全。8.2施工人员安全培训乙方应对施工人员进行安全培训，确保其具备必要的安全知识和操作技能。8.3施工安全事故处理发生安全事故，乙方应及时采取有效措施进行处理，并按规定报告甲方及相关部门。第九条付款方式9.1付款比例及时间合同签订后_______日内，甲方支付乙方工程预付款总额的_______%；工程每完成一个施工阶段，甲方支付该阶段工程款的_______%；工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付剩余工程款的_______%。9.2付款方式及流程付款方式为银行转账，具体流程详见附件六。9.3付款凭证乙方应在收到付款后_______日内向甲方提供收款凭证。第十条违约责任10.1违约情形及处理（具体违约情形及处理措施详见附件七）10.2违约金计算（具体违约金计算标准详见附件八）10.3违约解除合同（具体解除合同的条件及程序详见附件九）第十一条争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2争议解决机构如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担，双方另有约定的除外。第十二条合同解除12.1合同解除条件（具体合同解除条件详见附件十）12.2合同解除程序（具体解除合同程序详见附件十一）12.3合同解除后的处理合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程及款项。第十三条合同生效及终止13.1合同生效时间本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2合同终止条件（具体合同终止条件详见附件十二）13.3合同终止程序（具体终止合同程序详见附件十三）第十四条其他约定事项14.1不可抗力条款因不可抗力导致合同无法履行或无法按期履行，双方互不承担责任，但应及时通知对方。14.2合同附件及补充协议本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同份数及保管本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同中所称第三方，是指除甲方、乙方之外的，根据本合同的约定，介入本合同履行的任何个人或组织，包括但不限于监理方、设计方、材料供应商、施工方、验收方、咨询方、中介方等。第二条第三方责任限额2.1第三方在介入本合同履行过程中，对甲方、乙方或工程本身造成损失的，其责任限额由本合同第四条“违约责任”中约定的相应条款确定。2.2第三方在履行本合同过程中，如因自身原因导致工程延误、质量不达标或造成其他损失的，应承担相应的违约责任。第三条第三方责任界定3.1第三方在介入本合同履行过程中，其责任和义务应当明确划分，具体如下：3.1.1监理方：负责对施工过程进行监督，确保施工质量符合合同要求，对施工进度进行控制，对施工安全进行监管。3.1.2设计方：负责提供符合要求的工程设计图纸及资料，对设计变更负责，对设计质量承担相应责任。3.1.3材料供应商：负责提供符合要求的材料，对材料质量负责，对材料供应进度负责。3.1.4施工方：负责按照合同要求进行施工，对施工质量、进度、安全负责。3.1.5验收方：负责对工程进行验收，对验收合格或不合格承担相应责任。3.1.6咨询方：提供专业咨询意见，对咨询意见的正确性负责。3.1.7中介方：负责协调甲方、乙方及其他第三方之间的关系，对中介行为负责。第四条第三方介入时的额外条款4.1甲方、乙方同意，在第三方介入本合同履行过程中，如需签订补充协议或变更合同条款，应经甲方、乙方及第三方共同协商一致。4.2第三方介入本合同履行过程中，甲方、乙方应按照本合同约定履行各自义务，并承担相应责任。4.3第三方介入本合同履行过程中，如出现争议，应按照本合同第十一条“争议解决”中约定的方式解决。第五条第三方权利和义务5.1.1依据本合同约定，获得相应的报酬。5.1.2在本合同范围内，享有相应的知情权、参与权和监督权。5.1.3对甲方、乙方或工程本身造成损失，有权要求赔偿。5.2.1遵守国家有关法律法规，履行本合同约定的各项义务。5.2.2严格按照本合同约定，提供优质的服务。5.2.3对介入本合同履行过程中所知悉的甲方、乙方商业秘密负有保密义务。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与其他各方在介入本合同履行过程中的责任划分如下：6.1.1第三方对甲方、乙方或工程本身造成的损失，由第三方承担责任。6.1.2甲方、乙方在第三方介入本合同履行过程中，对第三方造成的损失，应按照本合同约定承担相应责任。6.1.3第三方在介入本合同履行过程中，对工程本身造成的损失，由乙方承担相应责任，乙方有权向第三方追偿。6.1.4第三方在介入本合同履行过程中，如因不可抗力导致工程延误、质量不达标或造成其他损失的，经甲方、乙方及第三方协商一致，可免除第三方的责任。第七条第三方介入后的合同变更7.1第三方介入本合同履行过程中，如需变更合同内容，应经甲方、乙方及第三方共同协商一致，并签订书面变更协议。7.2第三方介入本合同履行过程中，如需增加或减少合同约定的权利和义务，应经甲方、乙方及第三方共同协商一致，并签订书面补充协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工项目清单详细要求：包括每个施工项目的名称、规格、数量、单价、总价等，以及施工工艺要求。说明：施工项目清单为本合同附件，作为施工过程中的重要依据。2.附件二：施工工艺要求详细要求：详细列出每个施工项目的具体施工工艺、技术标准、操作规范等。说明：施工工艺要求为本合同附件，用于确保施工质量达到约定标准。3.附件三：材料及设备验收标准详细要求：列出各类材料及设备的验收标准，包括质量标准、检测方法等。说明：材料及设备验收标准为本合同附件，用于确保材料及设备质量。4.附件四：施工阶段划分详细要求：明确施工阶段的划分，包括每个阶段的时间节点、工作内容等。说明：施工阶段划分为本合同附件，用于明确施工进度和阶段目标。5.附件五：施工进度计划详细要求：列出每个施工阶段的开始时间和结束时间，以及关键节点。说明：施工进度计划为本合同附件，用于监控和调整施工进度。6.附件六：付款方式及流程详细要求：明确付款方式、付款时间、付款流程等。说明：付款方式及流程为本合同附件，用于规范付款行为。7.附件七：违约情形及处理详细要求：列出可能出现的违约情形，以及相应的处理措施。说明：违约情形及处理为本合同附件，用于明确违约责任。8.附件八：违约金计算标准详细要求：明确违约金的计算方法、计算公式等。说明：违约金计算标准为本合同附件，用于计算违约金。9.附件九：合同解除条件及程序详细要求：列出合同解除的条件，以及解除合同的程序。说明：合同解除条件及程序为本合同附件，用于明确合同解除的条件和程序。10.附件十：合同终止条件详细要求：列出合同终止的条件。说明：合同终止条件为本合同附件，用于明确合同终止的条件。11.附件十一：合同终止程序详细要求：明确合同终止的程序。说明：合同终止程序为本合同附件，用于明确合同终止的程序。12.附件十二：不可抗力条款详细要求：明确不可抗力的定义、发生时的处理措施等。说明：不可抗力条款为本合同附件，用于明确不可抗力的处理。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定时间完成施工。责任认定标准：乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金。示例说明：若乙方未按合同约定时间完成施工，甲方有权要求乙方支付每日延迟施工费用的_______%作为违约金。2.违约行为：乙方提供的材料及设备不符合合同约定。责任认定标准：乙方应承担违约责任，更换或赔偿不合格材料及设备。示例说明：若乙方提供的材料及设备不符合合同约定，甲方有权要求乙方更换或赔偿相应费用。3.违约行为：甲方未按合同约定支付款项。责任认定标准：甲方应承担违约责任，向乙方支付逾期付款的违约金。示例说明：若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权要求甲方支付每日逾期付款金额的_______%作为违约金。4.违约行为：第三方在介入本合同履行过程中造成损失。责任认定标准：第三方应承担违约责任，赔偿甲方、乙方或工程本身的损失。示例说明：若第三方在介入本合同履行过程中造成损失，甲方、乙方有权要求第三方赔偿相应费用。全文完。2024年家居装修施工协议3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方（业主）信息1.2合同乙方（施工单位）信息2.装修项目概述2.1装修项目名称2.2装修项目地点2.3装修项目面积2.4装修项目风格2.5装修项目预算3.施工范围和内容3.1施工项目清单3.2施工材料清单3.3施工工艺要求4.施工工期及进度4.1施工总工期4.2各阶段工期安排4.3施工进度计划5.施工质量和验收标准5.1质量保证措施5.2验收标准及方法5.3质量保证期6.材料供应及管理6.1材料采购方式6.2材料验收标准6.3材料储存及使用要求6.4材料损耗及补偿7.施工现场管理7.1施工现场布置要求7.2施工现场安全及环保措施7.3施工现场纪律要求8.付款方式及时间8.1付款方式8.2付款时间及比例8.3付款条件及违约责任9.争议解决方式9.1争议解决途径9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任11.合同解除条件11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1施工图纸13.2材料清单13.3其他相关文件14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同甲方（业主）信息1.1.1甲方全称：________1.1.2甲方地址：________1.1.3甲方联系人：________1.1.4甲方联系电话：________1.2合同乙方（施工单位）信息1.2.1乙方全称：________1.2.2乙方地址：________1.2.3乙方联系人：________1.2.4乙方联系电话：________2.装修项目概述2.1装修项目名称：________2.2装修项目地点：________2.3装修项目面积：________平方米2.4装修项目风格：________2.5装修项目预算：________元3.施工范围和内容3.1施工项目清单：3.1.1墙面处理3.1.2地面处理3.1.3门窗安装3.1.4厨卫设施安装3.1.5水电路改造3.1.6水电设施安装3.1.7墙面涂料3.1.8地面铺设3.1.9厨卫洁具安装3.1.10木作工程3.1.11涂料、油漆工程3.2施工材料清单：3.2.1水泥、沙子、砖等建筑材料3.2.2水管、电线、开关、插座等水电材料3.2.3墙面涂料、地板、瓷砖等装饰材料3.2.4门窗、橱柜、卫浴洁具等家具设备3.3施工工艺要求：3.3.1墙面处理：平整、垂直、无裂缝3.3.2地面处理：平整、无空鼓、无起砂3.3.3水电路改造：符合国家规范，安全可靠3.3.4门窗安装：牢固、平整、无变形3.3.5厨卫设施安装：牢固、无渗漏3.3.6涂料、油漆工程：均匀、无漏刷、无流坠3.3.7地面铺设：平整、无翘曲、无空鼓3.3.8厨卫洁具安装：牢固、美观、无渗漏3.3.9木作工程：平整、无变形、无裂缝3.3.10水电设施安装：符合国家规范，安全可靠4.施工工期及进度4.1施工总工期：________天4.2各阶段工期安排：4.2.1施工前期准备：________天4.2.2施工阶段：________天4.2.3质量验收阶段：________天4.3施工进度计划：4.3.1每周施工进度计划4.3.2每日施工进度计划5.施工质量和验收标准5.1质量保证措施：5.1.1施工单位质量管理体系5.1.2甲方现场监理5.1.3施工单位定期自查5.2验收标准及方法：5.2.1施工单位自检5.2.2甲方验收5.2.3相关部门验收5.3质量保证期：5.3.1施工质量保证期：________年6.材料供应及管理6.1材料采购方式：6.1.1甲方提供材料6.1.2乙方采购材料6.2材料验收标准：6.2.1材料符合国家及行业标准6.2.2材料质量合格证明6.2.3材料数量符合合同要求6.3材料储存及使用要求：6.3.1材料储存条件符合规定6.3.2材料使用过程中注意保护6.3.3材料损耗按实际损耗计算7.施工现场管理7.1施工现场布置要求：7.1.1施工现场安全警示标志7.1.2施工现场临时设施7.1.3施工现场材料堆放7.2施工现场安全及环保措施：7.2.1施工现场安全防护设施7.2.2施工现场环保措施7.2.3施工现场安全管理7.3施工现场纪律要求：7.3.1施工人员遵守现场纪律7.3.2施工现场不得随意堆放杂物7.3.3施工现场不得擅自施工8.付款方式及时间8.1付款方式8.1.1预付款：合同签订后____天内，甲方支付乙方总工程款_____%作为预付款。8.1.2进度款：根据施工进度和已完成工程量，甲方每月支付乙方总工程款_____%作为进度款。8.1.3验收款：工程验收合格后____天内，甲方支付乙方剩余总工程款_____%作为验收款。8.2付款时间及比例8.2.1预付款：合同签订后____天内支付。8.2.2进度款：每月____日前支付上一个月的进度款。8.2.3验收款：验收合格后____天内支付。8.3付款条件及违约责任8.3.1付款条件：甲方应在约定的时间内支付款项，如逾期支付，应向乙方支付_____%的违约金。8.3.2违约责任：如甲方未按时支付款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付相应的违约金。9.争议解决方式9.1争议解决途径9.1.1双方协商解决：如发生争议，双方应友好协商解决。9.1.2仲裁：协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。9.2争议解决机构9.2.1人民法院：如有管辖权的人民法院。9.2.2仲裁机构：如中国国际经济贸易仲裁委员会。9.3争议解决程序9.3.1仲裁程序：按照仲裁机构的仲裁规则进行。9.3.2诉讼程序：按照人民法院的诉讼程序进行。10.违约责任10.1甲方违约责任10.1.1甲方未按时支付款项的违约责任，如上条所述。10.1.2甲方擅自变更施工内容或设计，导致工程延期或增加费用的责任。10.2乙方违约责任10.2.1乙方未按时完成工程或未达到约定质量的违约责任。10.2.2乙方因自身原因导致工程安全事故的责任。10.2.3乙方未按约定进行材料采购或使用不合格材料的责任。11.合同解除条件11.1合同解除条件11.1.1任何一方违反合同约定，经对方书面通知后____天内仍未纠正的。11.1.2因不可抗力导致合同无法履行的。11.2合同解除程序11.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方。11.2.2双方应协商确定合同解除后的善后事宜。12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后生效。12.1.2合同签订后，甲方支付预付款。12.2合同终止条件12.2.1合同约定的工程全部完成并验收合格。12.2.2合同解除。13.合同附件13.1施工图纸13.2材料清单13.3其他相关文件14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义：在本合同中，第三方指的是除甲方、乙方之外的，为合同履行提供专业服务或协助的独立实体，包括但不限于监理公司、设计机构、材料供应商、检测机构等。15.2第三方介入范围：第三方介入的范围包括但不限于施工监理、设计变更、材料采购、质量检测、纠纷调解等。16.第三方介入的条件与程序16.1.1双方同意并书面确认第三方介入。16.1.2第三方具备相应的资质和条件。16.1.3第三方介入内容符合本合同约定。16.2程序：16.2.1乙方提出第三方介入的需求，并提交第三方资质证明及相关资料。16.2.2双方共同审核第三方资质，并协商确定第三方介入的具体事宜。16.2.3双方与第三方签订书面协议，明确第三方职责、权利和义务。17.第三方的职责与权利17.1职责：17.1.1第三方应根据合同约定和双方要求，履行相应的专业服务或协助职责。17.1.2第三方应配合甲方、乙方的工作，确保合同履行的顺利进行。17.1.3第三方应及时向甲方、乙方报告工作进展情况和存在问题。17.2权利：17.2.1第三方有权要求甲方、乙方提供必要的资料和信息。17.2.2第三方有权根据工作需要，对施工、设计、材料等方面提出建议或要求。17.2.3第三方有权根据合同约定，收取相应的服务费用。18.第三方的责任限额18.1责任限额：第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同履行不符合约定，应承担相应的责任。具体责任限额如下：18.1.1第三方因设计问题导致工程返工、延误等，应承担相应的直接经济损失。18.1.2第三方因材料质量问题导致工程损坏、延误等，应承担相应的直接经济损失。18.1.3第三方因监理不力导致工程安全隐患，应承担相应的责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1责任划分：19.1.1甲方对工程的整体质量和进度负责。19.1.2乙方对施工质量和施工安全负责。19.1.3第三方对提供的服务或协助负责。19.2权利划分：19.2.1甲方有权监督第三方的服务质量和进度。19.2.2乙方有权监督第三方的施工质量和施工安全。19.2.3第三方有权要求甲方、乙方提供必要的支持。20.第三方介入的费用承担20.1费用承担：第三方介入的费用由甲方、乙方按约定的比例承担。20.1.1甲方承担的部分：_____%。20.1.2乙方承担的部分：_____%。20.2费用支付：第三方介入费用应在合同约定的支付时间内支付。21.第三方介入的合同变更21.1合同变更：第三方介入后，如需变更合同内容，应经甲方、乙方和第三方三方协商一致，并签订书面变更协议。22.第三方介入的合同解除22.1解除条件：如第三方介入后，出现严重违约行为或无法履行职责，任何一方有权解除与第三方的协议。22.2解除程序：解除第三方介入协议，应书面通知第三方，并按约定处理相关事宜。23.第三方介入的争议解决23.1争议解决：第三方介入产生的争议，按照本合同第9条“争议解决方式”执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸详细要求：图纸需包含工程平面图、立面图、剖面图、节点详图等，应符合国家相关标准和规范。附件说明：施工图纸是施工过程中的重要依据，应确保图纸的准确性和完整性。2.材料清单详细要求：清单应详细列出工程所需材料名称、规格、型号、数量、产地、供应商等。3.施工进度计划详细要求：计划应包含施工各阶段的起止时间、关键节点、预期完成时间等。附件说明：施工进度计划是施工过程中的时间管理工具，应确保计划的合理性和可行性。4.质量验收标准详细要求：标准应详细列出各分项工程的质量要求和验收方法。附件说明：质量验收标准是确保工程质量的重要依据，应确保标准的科学性和实用性。5.安全生产管理制度详细要求：制度应包含施工现场的安全管理措施、安全培训、事故应急预案等。附件说明：安全生产管理制度是保障施工安全的重要保障，应确保制度的完善性和有效性。6.环境保护措施详细要求：措施应包含施工现场的环境保护要求、废弃物处理、噪音控制等。附件说明：环境保护措施是履行社会责任的重要体现，应确保措施的可行性和可持续性。7.合同变更协议详细要求：协议应详细列出变更内容、变更原因、变更后的合同条款等。附件说明：合同变更协议是合同履行过程中的重要补充，应确保协议的合法性和有效性。8.付款凭证详细要求：凭证应包含付款金额、付款时间、付款方式、收款人等信息。附件说明：付款凭证是合同履行过程中的重要财务记录，应确保凭证的真实性和完整性。9.工程验收报告详细要求：报告应详细记录工程验收的日期、地点、参加人员、验收结果等。附件说明：工程验收报告是工程完成的重要证明，应确保报告的准确性和完整性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方违约行为：未按时支付款项隐瞒或提供虚假信息无故变更施工内容或设计乙方违约行为：工程延期施工质量不符合约定使用不合格材料安全生产事故第三方违约行为：提供的服务或协助不符合约定未按时完成工作质量问题2.责任认定标准：甲方违约责任：未按时支付款项：应向乙方支付_____%的违约金。隐瞒或提供虚假信息：承担由此造成的直接经济损失。无故变更施工内容或设计：承担由此造成的直接经济损失。乙方违约责任：工程延期：每延期一天，应向甲方支付_____%的违约金。施工质量不符合约定：修复不合格部分，并承担修复费用。使用不合格材料：更换不合格材料，并承担更换费用。安全生产事故：承担由此造成的直接经济损失，并承担相应的法律责任。第三方违约责任：提供的服务或协助不符合约定：承担由此造成的直接经济损失。未按时完成工作：每延期一天，应向甲方、乙方支付_____%的违约金。质量问题：承担由此造成的直接经济损失。示例说明：甲方未按时支付乙方进度款，应向乙方支付_____%的违约金，即______元。乙方在施工过程中发现材料不合格，应立即停止使用，并更换合格材料，承担更换费用______元。第三方在监理过程中未发现施工质量问题，导致工程损坏，应承担由此造成的直接经济损失______元。全文完。2024年家居装修施工协议4本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.装修项目概况2.1装修房屋地址2.2装修房屋面积2.3装修房屋结构3.装修项目内容3.1室内装修项目3.2室外装修项目3.3装修材料及设备4.装修工程进度安排4.1装修工程开工时间4.2装修工程竣工时间4.3各阶段验收时间5.装修工程款项支付方式5.1首付款支付比例5.2阶段付款比例5.3尾款支付比例6.装修材料及设备供应6.1材料供应商及品牌6.2设备供应商及品牌6.3材料及设备质量要求7.装修工程验收标准7.1工程质量验收标准7.2安全文明施工验收标准7.3环保施工验收标准8.装修工程保修期限8.1装修工程质量保修期限8.2设备质量保修期限9.违约责任及处理方式9.1违约行为及处理方式9.2违约赔偿标准10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决期限11.合同解除条件及程序11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效及其他12.1合同生效时间12.2合同附件12.3其他约定事项13.合同签署及生效13.1合同签署日期13.2合同生效日期14.合同附件14.1装修图纸14.2材料清单14.3工程进度表14.4付款进度表第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.3双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话及电子邮箱]乙方联系方式：[乙方联系电话及电子邮箱]2.装修项目概况2.1装修房屋地址装修房屋地址：[具体地址，如：省市区街道号]2.2装修房屋面积装修房屋面积：[总面积，如：100平方米]2.3装修房屋结构装修房屋结构：[房屋结构描述，如：多层住宅，南北通透，三室两厅一厨一卫]3.装修项目内容3.1室内装修项目室内装修项目：包括但不限于墙面涂料、地板铺设、门窗安装、水电改造、橱柜定制、卫浴设施安装等。3.2室外装修项目室外装修项目：包括但不限于庭院绿化、大门改造、室外照明、排水系统改造等。3.3装修材料及设备装修材料及设备：[具体材料及设备品牌、型号、规格等]4.装修工程进度安排4.1装修工程开工时间装修工程开工时间：[具体日期，如：2024年3月1日]4.2装修工程竣工时间装修工程竣工时间：[具体日期，如：2024年5月31日]4.3各阶段验收时间各阶段验收时间：[各阶段具体日期，如：基础工程验收日期、主体工程验收日期等]5.装修工程款项支付方式5.1首付款支付比例首付款支付比例：[具体比例，如：合同总金额的30%]5.2阶段付款比例阶段付款比例：[各阶段具体比例，如：水电改造完成后支付20%，墙面涂料完成后支付20%，竣工验收合格后支付30%，质保期满后支付20%]5.3尾款支付比例尾款支付比例：[具体比例，如：合同总金额的10%]6.装修材料及设备供应6.1材料供应商及品牌材料供应商及品牌：[具体供应商名称及品牌]6.2设备供应商及品牌设备供应商及品牌：[具体供应商名称及品牌]6.3材料及设备质量要求材料及设备质量要求：[具体质量要求，如：符合国家标准，环保无毒，品牌保证等]7.装修工程验收标准7.1工程质量验收标准工程质量验收标准：[具体验收标准，如：墙面平整度误差不超过2mm，地板铺设平整度误差不超过3mm，水电改造符合国家标准等]7.2安全文明施工验收标准安全文明施工验收标准：[具体验收标准，如：施工现场安全防护措施完善，施工现场环境整洁，遵守相关安全文明施工规定等]7.3环保施工验收标准环保施工验收标准：[具体验收标准，如：施工现场废气、废水排放符合国家标准，噪音控制在规定范围内，使用环保材料等]8.装修工程保修期限8.1装修工程质量保修期限装修工程质量保修期限：自竣工验收合格之日起，提供二年保修服务。8.2设备质量保修期限设备质量保修期限：自设备安装调试合格之日起，提供一年保修服务。9.违约责任及处理方式9.1违约行为及处理方式违约行为及处理方式：若甲方未按约定支付款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金，违约金为未付款项的1%。若乙方未按约定时间完成施工，每延误一日，应向甲方支付延误天数1%的违约金。若乙方提供的材料或设备不符合约定，乙方应立即更换，并承担相关费用。9.2违约赔偿标准违约赔偿标准：若因乙方原因导致工程延误，赔偿甲方因延误造成的直接经济损失。若因乙方原因导致工程质量问题，乙方应无偿修复，直至符合合同约定标准。10.争议解决方式10.1争议解决途径争议解决途径：由双方协商解决。协商不成的，提交[具体仲裁委员会名称]仲裁。仲裁不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2争议解决期限争议解决期限：自争议发生之日起六十日内解决。11.合同解除条件及程序11.1合同解除条件合同解除条件：任何一方严重违约，经另一方书面通知后，未在三十日内纠正的。由于不可抗力原因导致合同无法履行的。11.2合同解除程序合同解除程序：解除合同需双方协商一致，并以书面形式通知对方。一方解除合同时，应提前三十日通知对方。12.合同生效及其他12.1合同生效时间合同生效时间：自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同附件合同附件：装修图纸材料清单工程进度表付款进度表12.3其他约定事项其他约定事项：本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。13.合同签署及生效13.1合同签署日期合同签署日期：[具体日期，如：2024年2月28日]13.2合同生效日期合同生效日期：同合同签署日期。14.合同附件14.1装修图纸[图纸内容，包括但不限于平面图、立面图、剖面图等]14.2材料清单[材料清单内容，包括材料名称、品牌、规格、数量等]14.3工程进度表[工程进度表内容，包括各阶段工程名称、开始时间、结束时间等]14.4付款进度表[付款进度表内容，包括各阶段付款时间、金额等]第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义及类型1.1定义：第三方介入是指在合同履行过程中，由合同双方以外的第三方参与合同事务，对合同内容、履行过程或纠纷解决等进行监督、协调或提供专业意见的行为。1.2类型：监理方：对工程施工进行监督、检查和验收。设计方：提供专业的设计方案和施工图纸。材料供应商：提供合同约定的材料。税务顾问：提供税务筹划和咨询。法律顾问：提供法律意见和纠纷解决。2.第三方介入的程序2.1第三方介入的申请：合同双方可协商决定是否需要第三方介入，并书面提出申请。2.2第三方介入的审查：合同双方应共同审查第三方的资质、能力及信誉。2.3第三方介入的确认：合同双方应共同确认第三方介入的具体事宜，包括介入范围、期限、费用等。3.第三方介入的责任3.1第三方在介入过程中应遵守合同约定，履行相应职责。3.2第三方应承担因自身原因导致的违约责任。3.3第三方在介入过程中如违反法律法规，应承担相应的法律责任。4.第三方介入的费用4.1第三方介入的费用由合同双方协商确定，并在合同中明确。4.2第三方介入的费用应在合同履行过程中按约定支付。5.第三方介入的变更及解除5.1第三方介入的变更：合同双方可协商变更第三方介入的范围、期限等事项。5.2第三方介入的解除：合同双方可协商解除第三方介入，并书面通知对方。6.第三方介入纠纷解决6.1第三方介入过程中发生的纠纷，由合同双方协商解决。6.2协商不成的，可提交第三方介入方或仲裁机构解决。7.第三方与其他各方的责任划分7.1第三方对合同双方的违约责任：第三方应根据合同约定，对合同双方的违约责任进行划分。7.2第三方与其他第三方的关系：第三方在介入过程中与其他第三方的关系，由合同双方协商确定。8.第三方责任限额8.1第三方在介入过程中，如因自身原因导致合同双方或他人遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。8.2第三方责任限额由合同双方协商确定，并在合同中明确。9.第三方介入合同变更及解除后的处理9.1第三方介入合同变更或解除后，合同双方应按照变更或解除后的约定继续履行合同。9.2第三方介入合同变更或解除后，合同双方应共同处理变更或解除后的相关事宜。10.第三方介入合同争议解决10.1第三方介入合同争议解决方式：合同双方应协商解决争议，协商不成的，可提交第三方介入方或仲裁机构解决。10.2第三方介入合同争议解决程序：争议解决程序应按照合同约定或相关法律法规执行。11.第三方介入合同终止后的处理11.1第三方介入合同终止后，合同双方应按照合同约定处理相关事宜。11.2第三方介入合同终止后，合同双方应共同处理终止后的相关事宜。12.第三方介入合同补充条款12.1第三方介入合同补充条款：合同双方可根据实际情况，协商补充相关条款。12.2第三方介入合同补充条款的效力：补充条款与本合同具有同等法律效力。13.第三方介入合同附件13.1第三方介入合同附件：包括第三方资质证明、合同变更或解除协议等。13.2第三方介入合同附件的效力：附件与本合同具有同等法律效力。14.第三方介入合同解释14.1第三方介入合同解释：本合同中对第三方介入的解释，以本合同条款为准。14.2第三方介入合同解释的效力：解释与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.装修图纸详细要求：包含平面图、立面图、剖面图、节点大样等，图纸需清晰、完整，并标注尺寸和材料等信息。附件说明：图纸是装修施工的重要依据，需由设计方提供，并经甲方确认。2.材料清单详细要求：列出装修所需材料名称、品牌、规格、数量、单价及总价等信息。3.工程进度表详细要求：列出各阶段工程名称、开始时间、结束时间