2024年度建筑工程绿色施工监理合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程绿色施工监理合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理方基本信息1.2施工方基本信息1.3合同签订日期及地点2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程总投资2.6工程工期3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理期限3.4监理权限4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2分期支付方式4.3付款条件4.4违约责任5.施工方责任及义务5.1施工方责任5.2施工方义务5.3施工方配合事项6.监理方责任及义务6.1监理方责任6.2监理方义务6.3监理方配合事项7.技术要求及标准7.1技术要求7.2标准规范7.3质量标准8.安全生产及环境保护8.1安全生产要求8.2环境保护要求8.3应急预案9.质量管理及验收9.1质量管理体系9.2质量验收标准9.3质量验收程序10.工程变更及索赔10.1工程变更范围10.2工程变更程序10.3索赔条件及程序11.合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3解除及终止程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿标准13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2不可抗力14.3合同生效及期限14.4合同份数及效力第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1监理方基本信息名称：建筑工程监理有限公司地址：省市区路号法定代表人：联系电话：1381.2施工方基本信息名称：建筑工程有限公司地址：省市区路号法定代表人：联系电话：13956781.3合同签订日期及地点签订日期：2024年3月1日签订地点：省市区路号会议室第二条工程概况2.1工程名称市区住宅小区建筑工程2.2工程地点省市区路号2.3工程规模总建筑面积约10万平方米，包括住宅楼、商业楼及地下车库等。2.4工程类型住宅及商业混合型建筑工程2.5工程总投资总投资约人民币5亿元2.6工程工期自合同签订之日起，工期为24个月第三条监理范围及内容3.1监理范围包括但不限于施工图纸的审查、施工过程的监督、质量验收、进度控制、安全生产及环境保护等。3.2监理内容（1）施工图纸的审查：对施工图纸进行技术性审查，确保其符合国家规范和标准；（2）施工过程的监督：对施工过程进行现场监督检查，确保施工质量、进度和安全；（3）质量验收：对施工完成的工程进行质量验收，确保其符合设计要求和质量标准；（4）进度控制：对施工进度进行跟踪管理，确保工程按期完成；（5）安全生产及环境保护：监督施工过程中的安全生产和环境保护措施，确保施工安全、环保。3.3监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。3.4监理权限（1）对施工方提交的施工组织设计、施工方案等进行审查；（2）对施工过程中发现的质量、进度、安全等问题提出整改意见；（3）对施工完成的工程进行质量验收，有权拒绝不符合质量要求的工程；（4）对施工进度进行监督，有权要求施工方采取措施加快工程进度；（5）对施工过程中的安全生产和环境保护进行监督，有权要求施工方采取措施消除安全隐患。第四条监理费用及支付方式4.1监理费用总额监理费用总额为人民币100万元。4.2分期支付方式（1）合同签订后5个工作日内，支付监理费用总额的30%；（2）工程进度达到50%时，支付监理费用总额的40%；（3）工程竣工验收合格后5个工作日内，支付监理费用总额的20%；（4）剩余10%作为质保金，在质保期满后30个工作日内支付。4.3付款条件（1）付款凭据：付款凭据为监理方出具的监理费用发票；（2）付款时间：按照合同约定的分期支付时间进行付款。4.4违约责任（1）如监理方未按约定履行监理职责，施工方有权要求监理方承担相应的违约责任；（2）如施工方未按约定支付监理费用，监理方有权暂停监理工作，直至收到应付费用。第五条施工方责任及义务5.1施工方责任（1）按照合同约定和设计要求，确保工程质量、进度和安全；（2）提供必要的施工图纸和技术资料；（3）对监理方提出的整改意见及时进行整改；（4）遵守国家有关安全生产和环境保护的法律法规。5.2施工方义务（1）按照合同约定的时间、地点和工程规模进行施工；（2）保证施工质量，确保工程符合设计要求和质量标准；（3）配合监理方进行现场监督检查；（4）及时完成工程变更，并按约定支付相关费用。5.3施工方配合事项（1）为监理方提供必要的施工场地和设施；（2）确保监理方在施工现场的安全；（3）对监理方提出的问题及时进行解答和配合。第六条监理方责任及义务6.1监理方责任（1）按照合同约定和规范标准，履行监理职责；（2）对施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查；（3）对施工方提交的施工组织设计、施工方案等进行审查；（4）对施工完成的工程进行质量验收。6.2监理方义务（1）按照合同约定的时间、地点和工程规模进行监理工作；（2）对施工过程中的质量、进度、安全等方面提出整改意见；（3）对施工方提出的变更进行审查，并按约定支付相关费用；（4）对施工过程中的安全生产和环境保护进行监督。6.3监理方配合事项（1）为施工方提供必要的监理场地和设施；（2）确保施工方在施工现场的安全；（3）对施工方提出的问题及时进行解答和配合。第八条技术要求及标准8.1技术要求（1）施工方应严格按照国家及地方相关规范、标准和设计要求进行施工；（2）施工材料、设备应符合国家标准，确保质量；（3）施工过程中应采用先进的施工技术和工艺，提高施工效率和质量；（4）施工过程中应进行必要的技术交底，确保施工人员了解施工要求。8.2标准规范（1）施工方应执行《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关行业标准；（2）监理方应参照《建筑工程监理规范》及《建筑工程施工监理规范》等标准进行监理工作。8.3质量标准（1）工程质量应符合国家标准和设计要求；（2）监理方应定期对施工质量进行检查，确保工程质量；（3）施工过程中发现的质量问题，应立即采取措施进行整改。第九条安全生产及环境保护9.1安全生产要求（1）施工方应建立健全安全生产责任制，确保施工现场安全生产；（2）施工方应严格执行安全生产操作规程，确保施工人员安全；（3）监理方应监督检查施工现场的安全生产情况，发现安全隐患及时通知施工方整改。9.2环境保护要求（1）施工方应遵守国家及地方环境保护法规，采取有效措施防治污染；（2）施工方应做好施工现场的环保工作，确保施工过程中的环保要求；（3）监理方应监督检查施工现场的环保情况，发现环保问题及时通知施工方整改。9.3应急预案（1）施工方应制定安全生产事故应急预案，确保事故发生时能够及时有效地进行处置；（2）监理方应监督施工方执行应急预案，确保应急预案的有效性。第十条质量管理及验收10.1质量管理体系（1）施工方应建立健全质量管理体系，确保工程质量；（2）监理方应监督施工方执行质量管理体系，确保质量管理的有效性。10.2质量验收标准（1）工程质量验收应按照国家及地方相关标准和规范执行；（2）监理方应参与工程质量验收，对不符合标准的要求提出整改意见。10.3质量验收程序（1）施工方完成施工任务后，应向监理方提交质量验收申请；（2）监理方应组织相关人员进行质量验收，对验收合格的部分签署验收意见；（3）对验收不合格的部分，监理方应提出整改要求，施工方应在规定时间内完成整改。第十一条工程变更及索赔11.1工程变更范围（1）因设计变更、施工条件变化等原因，需要对工程进行变更；（2）因不可抗力等原因，需要对工程进行变更。11.2工程变更程序（1）施工方提出变更申请，监理方进行审查；（2）监理方提出变更意见，经双方确认后实施；（3）变更实施后，监理方进行验收。11.3索赔条件及程序（1）因设计变更、施工条件变化等原因，导致施工方产生额外费用；（2）因不可抗力等原因，导致施工方产生额外费用。第十二条合同解除及终止12.1合同解除条件（1）一方违约，经对方催告后，在合理期限内仍未履行；（2）一方丧失履行合同能力或明显丧失履行合同意愿；（3）因不可抗力等原因，导致合同无法继续履行。12.2合同终止条件（1）合同约定的工期届满，工程竣工验收合格；（2）双方协商一致解除合同。12.3解除及终止程序（1）一方提出解除或终止合同，应提前30日书面通知对方；（2）合同解除或终止后，双方应按照约定处理剩余事宜。第十三条违约责任13.1违约情形（1）一方未按照合同约定履行义务；（2）一方违反合同约定造成对方损失。13.2违约责任承担（1）违约方应承担相应的违约责任；（2）因违约造成对方损失的，违约方应赔偿损失。13.3违约赔偿标准（1）根据违约情况，赔偿损失金额；（2）违约金按合同约定比例计算。第十四条争议解决14.1争议解决方式（1）协商解决；（2）调解解决；（3）仲裁解决；（4）诉讼解决。14.2争议解决机构（1）协商解决：双方协商；（2）调解解决：市区仲裁委员会；（3）仲裁解决：市区仲裁委员会；（4）诉讼解决：省市区人民法院。14.3争议解决程序（1）协商解决：双方在争议发生后30日内协商解决；（2）调解解决：提交市区仲裁委员会调解；（3）仲裁解决：提交市区仲裁委员会仲裁；（4）诉讼解决：向省市区人民法院提起诉讼。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义本合同所称第三方，是指除合同双方（甲乙双方）以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于设计单位、咨询机构、检测机构、监理单位、承包商、供应商等。15.2第三方介入范围（1）提供专业技术咨询服务；（2）进行工程检测和验收；（3）提供工程材料或设备；（4）承担部分施工任务；（5）提供工程资金或融资服务；（6）其他经甲乙双方同意的第三方服务。16.第三方介入的引入程序16.1引入程序（1）甲乙双方协商一致，确定需要引入第三方；（2）甲乙双方共同与第三方签订相应的合作协议或服务合同；（3）第三方根据合作协议或服务合同履行相关职责。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行协议或合同过程中，因自身原因导致甲乙双方或工程受损时，第三方应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定（1）第三方责任限额应在合作协议或服务合同中明确约定；（2）责任限额应根据第三方的专业能力、信誉等级、服务性质等因素确定；（3）责任限额应不低于甲乙双方在工程中的潜在损失。18.第三方责任划分18.1责任划分原则（1）第三方在履行协议或合同过程中，因自身原因导致工程受损，由第三方承担相应责任；（2）第三方在履行协议或合同过程中，因不可抗力、甲乙双方原因等非自身原因导致工程受损，由甲乙双方根据实际情况承担相应责任。18.2责任划分具体规定（1）第三方在提供专业技术咨询服务时，若因咨询意见错误导致工程受损，由第三方承担相应责任；（2）第三方在工程检测和验收过程中，若因检测设备故障或检测人员操作失误导致检测结果错误，由第三方承担相应责任；（3）第三方在提供工程材料或设备时，若因材料或设备质量不合格导致工程受损，由第三方承担相应责任；（4）第三方在承担部分施工任务时，若因施工质量不合格导致工程受损，由第三方承担相应责任。19.第三方权利与义务19.1第三方权利（1）按照合作协议或服务合同约定，享有相应的权利；（2）有权要求甲乙双方按照合同约定支付服务费用；（3）有权要求甲乙双方配合其履行职责。19.2第三方义务（1）按照合作协议或服务合同约定，履行相应的义务；（2）确保提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准；（3）对履行职责过程中知悉的甲乙双方商业秘密负有保密义务。20.第三方介入的合同变更20.1变更程序（1）甲乙双方协商一致，决定对第三方介入的合同进行变更；（2）通知第三方，并经第三方同意；（3）签订变更协议，明确变更内容。20.2变更内容（1）第三方介入的服务内容、范围、期限等；（2）第三方责任限额；（3）第三方权利与义务。21.第三方介入的合同解除21.1解除条件（1）第三方严重违约，经甲乙双方催告后仍未改正；（2）第三方因自身原因无法继续履行协议或合同；（3）不可抗力等原因导致协议或合同无法继续履行。21.2解除程序（1）甲乙双方协商一致，决定解除第三方介入的合同；（2）通知第三方，并经第三方确认；（3）签订解除协议，明确解除原因和后续事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸及技术资料要求：图纸应完整、清晰，符合国家及地方规范；说明：施工图纸是施工方进行施工的依据，技术资料包括施工工艺、技术要求等。2.附件二：工程预算书要求：预算应详细、准确，包括材料费、人工费、机械费等；说明：工程预算书是确定工程总投资的重要依据。3.附件三：施工组织设计要求：组织设计应合理、可行，包括施工方案、进度计划等；说明：施工组织设计是指导施工方进行施工的文件。4.附件四：监理方案要求：监理方案应明确监理范围、内容、方法等；说明：监理方案是监理方进行监理工作的指导文件。5.附件五：安全生产及环境保护方案要求：方案应具体、可行，包括安全生产措施、环保措施等；说明：安全生产及环境保护方案是保障施工安全和环保的重要文件。6.附件六：工程变更记录要求：记录应详细、完整，包括变更原因、变更内容等；说明：工程变更记录是记录工程变更情况的文件。7.附件七：质量验收报告要求：报告应真实、准确，包括验收时间、验收内容、验收结论等；说明：质量验收报告是确认工程质量的重要文件。8.附件八：进度报告要求：报告应详细、准确，包括施工进度、存在问题等；说明：进度报告是反映施工进度的文件。9.附件九：安全生产事故报告要求：报告应真实、准确，包括事故原因、处理措施等；10.附件十：环境保护报告要求：报告应详细、准确，包括环保措施、环保效果等；说明：环境保护报告是反映环保工作的文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工方未按合同约定的时间、地点和工程规模进行施工。责任认定标准：施工方应承担违约责任，赔偿因延误造成的损失。示例说明：施工方未按约定时间完成工程，导致工期延误，甲乙双方协商后，施工方需支付违约金。2.违约行为：施工方提供的材料或设备质量不合格。责任认定标准：施工方应承担违约责任，更换或赔偿不合格材料或设备。示例说明：施工方提供的钢筋质量不合格，经检测不合格，施工方需更换合格钢筋并承担相关费用。3.违约行为：监理方未按合同约定履行监理职责。责任认定标准：监理方应承担违约责任，赔偿因监理不到位造成的损失。示例说明：监理方未及时发现施工过程中的质量问题，导致工程质量受损，监理方需承担相应责任。4.违约行为：甲乙双方未按合同约定支付款项。责任认定标准：违约方应承担违约责任，支付逾期付款利息。示例说明：甲乙双方未按约定时间支付监理费用，需支付逾期付款利息。5.违约行为：因不可抗力等原因导致合同无法继续履行。责任认定标准：甲乙双方根据实际情况承担相应责任。示例说明：因自然灾害导致工程无法继续施工，甲乙双方协商后，根据实际情况分担损失。全文完。2024年度建筑工程绿色施工监理合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期及生效日期1.3合同目的及适用范围2.监理单位职责2.1施工现场监理2.2施工过程控制2.3质量安全监督2.4环境保护与节能减排3.施工单位职责3.1施工现场管理3.2施工过程配合3.3质量安全保证3.4环境保护与节能减排4.合同双方的权利与义务4.1监理单位权利4.2监理单位义务4.3施工单位权利4.4施工单位义务5.监理服务内容及要求5.1施工图纸及技术资料审查5.2施工过程监督5.3施工质量检测5.4施工安全检查5.5环境保护与节能减排措施6.监理服务费用及支付方式6.1监理服务费用总额6.2分期支付方式6.3支付时间及方式7.合同变更及解除7.1合同变更条件7.2合同变更程序7.3合同解除条件7.4合同解除程序8.违约责任8.1监理单位违约责任8.2施工单位违约责任8.3违约责任追究方式9.争议解决方式9.1争议解决原则9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同附件10.1施工图纸及技术资料10.2施工单位资质证明10.3监理单位资质证明10.4合同双方其他相关证明材料11.合同签署11.1合同签署地点11.2合同签署时间11.3合同签署人员12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同其他约定13.1合同保密条款13.2合同解除后的责任承担13.3合同解除后的争议解决14.合同份数及保管14.1合同份数14.2合同保管责任第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同双方基本信息1.1.1监理单位名称：____________________1.1.2监理单位地址：____________________1.1.3监理单位法定代表人：____________________1.1.4施工单位名称：____________________1.1.5施工单位地址：____________________1.1.6施工单位法定代表人：____________________1.2合同签订日期及生效日期1.2.1合同签订日期：____年____月____日1.2.2合同生效日期：自合同签订之日起生效1.3合同目的及适用范围1.3.1合同目的：确保施工过程中遵守绿色施工原则，提高施工质量，保障工程安全，实现节能减排。1.3.2适用范围：本合同适用于2024年度建筑工程施工监理工作。2.监理单位职责2.1施工现场监理2.1.1按照施工图纸和技术规范对施工现场进行监督检查。2.1.2对施工过程中的关键技术环节进行监理，确保施工质量。2.2施工过程控制2.2.1对施工进度、质量、安全等方面进行全过程控制。2.2.2对施工单位的施工方案、施工组织设计等进行审查。2.3质量安全监督2.3.1对施工过程中的质量、安全进行监督检查。2.3.2对发现的质量、安全问题及时向施工单位提出整改要求。2.4环境保护与节能减排2.4.1监督施工单位遵守环境保护法规，落实节能减排措施。2.4.2对施工现场的环境保护、节能减排情况进行监督检查。3.施工单位职责3.1施工现场管理3.1.1按照施工图纸和技术规范进行施工。3.1.2确保施工过程中的质量、安全、进度。3.2施工过程配合3.2.1积极配合监理单位进行现场监理工作。3.2.2按时提供施工图纸、技术资料等相关文件。3.3质量安全保证3.3.1确保施工过程中的质量、安全。3.3.2对监理单位提出的问题及时整改。3.4环境保护与节能减排3.4.1遵守环境保护法规，落实节能减排措施。3.4.2定期向监理单位汇报环境保护、节能减排情况。4.合同双方的权利与义务4.1监理单位权利4.1.1对施工过程进行监督检查。4.1.2对施工单位提出的问题进行整改。4.1.3对施工单位的施工方案、施工组织设计等进行审查。4.2监理单位义务4.2.1按照合同规定履行监理职责。4.2.2为施工单位提供技术支持。4.2.3对施工单位的施工图纸、技术资料等进行审查。4.3施工单位权利4.3.1对监理单位的监理工作进行监督。4.3.2对监理单位提出的问题进行申诉。4.3.3享有合同规定的其他权利。4.4施工单位义务4.4.1遵守合同规定，按时完成施工任务。4.4.2积极配合监理单位进行现场监理工作。4.4.3对监理单位提出的问题及时整改。5.监理服务内容及要求5.1施工图纸及技术资料审查5.1.1审查施工图纸及技术资料的完整性、准确性。5.1.2对施工图纸及技术资料提出修改意见。5.2施工过程监督5.2.1监督施工过程中的质量、安全、进度。5.2.2对施工过程中的关键技术环节进行监理。5.3施工质量检测5.3.1对施工过程中的质量进行检测。5.3.2对检测结果进行分析，提出整改意见。5.4施工安全检查5.4.1对施工过程中的安全进行检查。5.4.2对发现的安全隐患提出整改要求。5.5环境保护与节能减排措施5.5.1监督施工单位落实环境保护与节能减排措施。5.5.2对环境保护与节能减排情况进行监督检查。8.合同变更及解除8.1合同变更条件8.1.1由于不可抗力因素导致合同无法履行。8.1.2由于国家政策、法规、标准的调整，导致合同内容需进行修改。8.1.3双方协商一致，认为有必要变更合同内容。8.2合同变更程序8.2.1双方应以书面形式提出变更请求。8.2.2双方协商达成一致后，应以书面形式签订变更协议。8.2.3变更协议作为合同附件，与原合同具有同等法律效力。8.3合同解除条件8.3.1由于一方违约，另一方有权解除合同。8.3.2由于不可抗力因素，导致合同无法履行。8.3.3双方协商一致，认为有必要解除合同。8.4合同解除程序8.4.1提出解除合同的一方应以书面形式通知另一方。8.4.2解除合同后，双方应按照约定处理合同终止后的相关事宜。9.违约责任9.1监理单位违约责任9.1.1未按合同规定履行监理职责，造成工程质量、安全事故的，应承担相应的法律责任。9.1.2未按合同规定及时提出整改意见，造成工程质量、安全事故的，应承担相应的赔偿责任。9.2施工单位违约责任9.2.1未按合同规定施工，造成工程质量问题的，应承担相应的修复费用和赔偿责任。9.2.2未按合同规定完成施工任务，造成工期延误的，应承担相应的违约金。9.3违约责任追究方式9.3.1双方协商解决。9.3.2请求仲裁机构仲裁。9.3.3向人民法院提起诉讼。10.争议解决方式10.1争议解决原则10.1.1依法解决。10.1.2公平、公正、合理。10.1.3诚实信用。10.2争议解决程序10.2.1双方协商。10.2.2请求仲裁。10.2.3向人民法院提起诉讼。10.3争议解决地点10.3.1争议解决地点为监理单位所在地。11.合同附件11.1施工图纸及技术资料11.1.1施工图纸及技术资料的名称、版本、日期等。11.1.2施工图纸及技术资料的数量。11.2施工单位资质证明11.2.1施工单位资质等级证书。11.2.2施工单位安全生产许可证。11.3监理单位资质证明11.3.1监理单位资质等级证书。11.3.2监理单位安全生产许可证。11.4合同双方其他相关证明材料11.4.1合同双方签订的其他相关协议。11.4.2合同双方提供的其他证明材料。12.合同签署12.1合同签署地点12.1.1合同签署地点为监理单位所在地。12.2合同签署时间12.2.1合同签署时间为____年____月____日。12.3合同签署人员12.3.1监理单位代表：____________________12.3.2施工单位代表：____________________13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方代表签字盖章。13.1.2合同签订日期。13.2合同终止条件13.2.1合同履行完毕。13.2.2合同解除。13.3合同终止程序13.3.1双方应以书面形式确认合同终止。13.3.2双方应按照约定处理合同终止后的相关事宜。14.合同其他约定14.1合同保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务。14.1.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露合同内容。14.2合同解除后的责任承担14.2.1合同解除后，双方应按照约定承担相应的责任。14.2.2合同解除后，双方应按照约定处理合同终止后的相关事宜。14.3合同解除后的争议解决14.3.1合同解除后的争议解决方式与合同签订时的争议解决方式相同。14.3.2合同解除后的争议解决地点与合同签订时的争议解决地点相同。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中“第三方”指非合同双方，因提供专业服务、技术支持、咨询、鉴定、评估、监理等目的而介入本合同履行的独立主体。15.1.2第三方包括但不限于中介方、咨询服务方、技术支持方、鉴定机构、评估机构、监理机构等。16.第三方介入的条件16.1.1双方协商一致，认为有必要引入第三方。16.1.2第三方具备相应的资质和能力，能够履行合同中的相关职责。16.1.3第三方的介入不违反法律法规和合同约定。17.第三方介入的程序17.1双方应就第三方介入事宜达成书面协议，明确第三方的职责、权利和义务。17.2第三方介入协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。17.3第三方介入协议应由双方代表及第三方代表共同签署。18.第三方的责任与权利18.1第三方的责任18.1.1第三方应按照合同约定或双方协议履行相关职责。18.1.2第三方对因自身原因造成的不良后果承担责任。18.1.3第三方对因不可抗力造成的不良后果不承担责任。18.2第三方的权利18.2.1第三方有权根据合同约定或双方协议收取服务费用。18.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助。18.2.3第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和评价。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分19.1.1第三方对甲方提供的服务或产品负责。19.1.2甲方对第三方提供的服务或产品有验收和支付费用的权利。19.1.3第三方应向甲方提供相关服务或产品的质量保证。19.2第三方与乙方的划分19.2.1第三方对乙方提供的服务或产品负责。19.2.2乙方对第三方提供的服务或产品有验收和支付费用的权利。19.2.3第三方应向乙方提供相关服务或产品的质量保证。19.3第三方与双方的关系19.3.1第三方应服从甲乙双方的管理和监督。20.第三方的责任限额20.1第三方的责任限额应根据第三方介入的具体服务内容、服务费用及风险程度确定。20.2第三方的责任限额应在第三方介入协议中明确约定。20.3第三方的责任限额不应超过合同总价的一定比例，具体比例由双方协商确定。21.第三方介入的费用21.1第三方介入的费用应由提供服务的第三方根据市场行情和合同约定收取。21.2第三方介入的费用应由甲乙双方按照合同约定承担。22.第三方介入的变更与解除22.1第三方介入的变更与解除应按照合同约定或双方协议执行。22.2第三方介入的变更与解除需书面通知甲乙双方，并取得双方同意。23.第三方介入的争议解决23.1第三方介入的争议解决方式应与合同约定的争议解决方式一致。23.2第三方介入的争议解决地点应与合同约定的争议解决地点一致。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术资料详细要求：提供施工图纸及技术资料的完整清单，包括图纸版本、日期、编号等。说明：施工图纸及技术资料是施工过程中的重要依据，需确保其准确性和完整性。2.施工单位资质证明详细要求：提供施工单位资质等级证书、安全生产许可证等证明文件。说明：施工单位资质证明是判断施工单位能否承担施工任务的重要依据。3.监理单位资质证明详细要求：提供监理单位资质等级证书、安全生产许可证等证明文件。说明：监理单位资质证明是判断监理单位能否履行监理职责的重要依据。4.合同双方其他相关证明材料详细要求：提供双方签订的其他相关协议、授权委托书等证明材料。说明：其他相关证明材料包括但不限于项目立项批复、土地使用证明等。5.第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的具体内容、职责、权利和义务。说明：第三方介入协议是明确第三方在合同履行中的角色和责任的重要文件。6.施工进度计划详细要求：提供详细的施工进度计划，包括施工阶段、时间节点、质量要求等。说明：施工进度计划是确保施工按期完成的重要依据。7.质量检测报告详细要求：提供施工过程中的质量检测报告，包括检测项目、检测时间、检测结果等。说明：质量检测报告是判断施工质量是否符合要求的重要依据。8.安全生产检查记录详细要求：提供施工过程中的安全生产检查记录，包括检查时间、检查内容、整改措施等。说明：安全生产检查记录是确保施工安全的重要依据。9.环境保护与节能减排措施落实情况报告详细要求：提供环境保护与节能减排措施落实情况报告，包括措施内容、执行情况、效果评估等。说明：环境保护与节能减排措施落实情况报告是判断施工过程中环保措施是否落实的重要依据。10.合同履行过程中的其他相关文件详细要求：提供合同履行过程中产生的其他相关文件，如会议纪要、变更通知等。说明：其他相关文件是记录合同履行过程中重要事项的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1甲乙双方未按合同约定履行监理职责或施工任务。1.2甲乙双方未按合同约定提供相关资料或证明文件。1.3甲乙双方未按合同约定支付费用。1.4第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准2.1违约行为的认定应以合同约定为准。2.2违约行为的责任认定应根据违约行为的性质、严重程度及对合同履行的影响等因素综合判断。2.3违约行为的责任认定应以法律规定和合同约定为依据。3.违约责任示例说明3.1甲乙双方未按合同约定履行监理职责，导致工程质量问题，应承担相应的修复费用和赔偿责任。3.2甲乙双方未按合同约定支付费用，应向对方支付违约金。3.3第三方未按合同约定履行职责，导致工程质量问题，应承担相应的修复费用和赔偿责任。全文完。2024年度建筑工程绿色施工监理合同2本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称及法定代表人1.2合同双方地址及联系方式1.3合同签订时间及地点第二条监理范围及内容2.1监理范围2.2监理内容2.3监理目标第三条监理人员及资质3.1监理人员配备3.2监理人员资质要求3.3监理人员培训第四条监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间第五条监理期限及工作进度5.1监理期限5.2工作进度安排5.3工期延误及违约责任第六条监理职责及义务6.1监理职责6.2监理义务6.3监理人员行为规范第七条监理质量及标准7.1监理质量要求7.2监理标准7.3质量问题处理第八条沟通协调及争议解决8.1沟通协调方式8.2争议解决机制8.3争议解决期限第九条合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3解除或终止合同后的处理第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违反保密条款的责任第十一条法律适用及管辖11.1法律适用11.2管辖法院第十二条其他约定12.1合同附件12.2通知方式12.3合同变更及补充第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件第十四条合同附件14.1监理大纲14.2监理方案14.3监理合同附件清单第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称及法定代表人甲方：[甲方全称]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方：[乙方全称]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.2合同双方地址及联系方式甲方地址：[甲方详细地址]联系方式：[甲方联系电话及邮箱]乙方地址：[乙方详细地址]联系方式：[乙方联系电话及邮箱]1.3合同签订时间及地点签订时间：[签订合同的具体日期]签订地点：[签订合同的具体地点]第二条监理范围及内容2.1监理范围本合同监理范围为[项目名称]的施工全过程，包括但不限于施工准备、施工实施、竣工验收等阶段。2.2监理内容（1）施工图纸会审及交底；（2）施工组织设计审查；（3）施工材料、设备的质量、性能及环保检测；（4）施工进度控制；（5）施工质量检查及验收；（6）施工安全监管；（7）施工现场环境保护及文明施工监管；（8）工程变更及索赔处理；（9）合同履约及竣工结算审核。2.3监理目标确保工程按期、保质、安全、环保地完成，达到合同约定的质量标准。第三条监理人员及资质3.1监理人员配备乙方应配备满足监理工作要求的专业监理人员，包括总监理工程师、监理工程师、监理员等。3.2监理人员资质要求监理人员应具备相应的监理工程师资格证书，具备丰富的工程管理经验。3.3监理人员培训乙方应对监理人员进行定期培训，提高监理人员的业务素质和工作能力。第四条监理费用及支付方式4.1监理费用总额监理费用总额为人民币[监理费用总额]元。4.2费用支付方式监理费用按月支付，甲方应在每月末前支付当月监理费用的[支付比例]%。4.3费用支付时间监理费用支付时间为每月[支付时间]。第五条监理期限及工作进度5.1监理期限监理期限自合同生效之日起至[监理期限结束日期]止。5.2工作进度安排监理工作进度应与工程进度同步，具体安排详见监理大纲。5.3工期延误及违约责任因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。第六条监理职责及义务6.1监理职责（1）严格遵守国家相关法律法规及行业标准；（2）严格按照监理大纲及合同约定进行监理工作；（3）确保工程质量、安全、环保；（4）及时发现问题，提出解决方案；（5）参与工程验收及竣工结算。6.2监理义务（1）配合甲方及施工单位的各项工作；（2）及时向甲方汇报监理工作情况；（3）妥善保管监理资料；（4）参与工程验收及竣工结算。6.3监理人员行为规范监理人员应严格遵守职业道德和行业规范，不得收受贿赂、泄露商业秘密等。第八条沟通协调及争议解决8.1沟通协调方式双方应建立定期沟通机制，通过定期会议、书面报告、电话沟通等方式保持有效沟通。8.2争议解决机制双方发生争议时，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3争议解决期限争议发生后，双方应在收到争议通知之日起[争议解决期限]内解决争议。第九条合同解除及终止9.1合同解除条件（1）一方严重违约，另一方提出解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）经双方协商一致解除合同。9.2合同终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时，合同终止。9.3解除或终止合同后的处理（1）乙方应完成已开始的监理工作，并提交监理报告；（2）甲方应支付乙方已完成工作部分的监理费用；（3）双方应妥善处理合同终止后的遗留问题。第十条保密条款10.1保密内容双方对本合同内容、项目信息、技术资料等予以保密。10.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后[保密期限]年。10.3违反保密条款的责任任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。第十一条法律适用及管辖11.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。11.2管辖法院本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。第十二条其他约定12.1合同附件本合同附件包括但不限于监理大纲、监理方案、监理合同附件清单等。12.2通知方式双方的通知应以书面形式送达，送达地址为合同双方提供的地址。12.3合同变更及补充本合同的任何变更或补充均应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。第十三条合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同终止条件见第九条。第十四条合同附件14.1监理大纲14.2监理方案14.3监理合同附件清单第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在履行本合同时，由甲乙双方同意介入的任何个人或组织，包括但不限于中介方、咨询服务提供者、检验机构、专家顾问等。第二条第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并在合同中明确第三方的角色、职责和权限。2.2第三方介入应在合同签订后、监理工作开始前完成。第三条第三方职责及权限3.1第三方的职责包括但不限于：（1）根据合同要求提供专业服务；（2）协助甲乙双方解决合同履行中的问题；（3）对工程进行必要的检验、评估或咨询。3.2第三方的权限包括：（1）根据合同要求，对工程进行必要的检验、评估或咨询；（2）向甲乙双方提供专业意见；（3）在必要时，对工程进度、质量、安全等方面提出整改要求。第四条第三方责任及权利4.1第三方的责任包括：（1）按照合同要求提供的服务质量；（2）对因自身原因造成的损失承担相应责任；（3）遵守国家法律法规及行业标准。4.2第三方的权利包括：（1）根据合同要求获得相应的报酬；（2）在合同履行过程中，享有知情权和参与权；（3）在合同履行过程中，有权要求甲乙双方提供必要的协助。第五条第三方责任限额5.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在第三方介入条款中明确。5.2第三方的责任限额包括：（1）第三方在履行合同过程中因自身原因造成的直接经济损失；（2）第三方违反合同约定导致甲乙双方遭受的直接经济损失。