2024标准设计施工总承包合同

合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：1.甲方为工程项目的业主，拥有项目的所有权和决定权；2.乙方具备项目所需的设计和施工能力，愿意承担该项目的总承包工作；3.双方本着平等互利的原则，同意签订本合同，共同完成项目。第一章定义与术语1.1工程项目：指本合同约定的设计施工内容，具体范围和规模详见附件。1.2设计：指根据甲方的要求，乙方负责完成工程项目的初步设计、施工图设计及相关的设计服务工作。1.3施工：指乙方根据设计文件和施工图纸，负责组织项目的施工、安装、调试、验收及保修等工作。1.4工期：指乙方完成本项目设计、施工及验收所需的总时间，具体工期见附件。1.5合同价格：指乙方完成本项目所需收取的费用，包括设计费、施工费等，具体金额见附件。第二章合同的履行2.1乙方向甲方承诺，按照本合同约定的设计、施工标准和服务要求，按时完成工程项目。2.2甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付合同价格。2.3甲方应提供乙方所需的施工场地、施工条件和必要的协助，确保乙方顺利履行合同。2.4乙方应按照设计和施工标准，确保工程质量，不得擅自降低工程质量。2.5乙方应按照约定的工期完成工程项目，如有延期，应承担相应的违约责任。第三章合同的价格与支付3.1合同价格为本合同附件中约定的金额。3.2甲方应按照本合同约定的支付方式及时向乙方支付合同价格。3.3乙方完成设计和施工后，应向甲方提交验收报告，甲方应在验收合格后支付剩余的合同价款。第四章违约责任4.1乙方未按照约定时间和质量要求完成工程项目的，应承担违约责任，具体违约责任见附件。4.2甲方未按照约定时间和方式支付合同价格的，应承担违约责任，具体违约责任见附件。第五章争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六章其他6.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至本项目验收合格之日止。6.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。6.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规，确保合同的合法性、有效性和可执行性。解决办法：双方在签订合应仔细审查合同内容，确保合同条款符合法律法规的要求，必要时可咨询专业法律人士。2.合同中的设计和施工内容应明确具体，避免含糊不清导致歧义。解决办法：双方应详细描述工程项目的具体范围、规模、设计标准和施工要求，确保合同条款清晰明了。3.合同价格和支付方式应明确，避免因价格和支付问题导致合同执行困难。解决办法：双方应在合同中明确约定合同价格和支付方式，包括支付时间、支付比例和支付条件等。4.工期应合理约定，避免工期延误导致合同纠纷。解决办法：双方应根据工程项目的实际情况合理约定工期，并明确工期延误的违约责任。5.工程质量和验收标准应明确，确保工程质量符合约定标准。解决办法：双方应在合同中明确工程质量和验收标准，包括材料要求、施工工艺和验收程序等。6.合同履行过程中产生的争议应妥善解决，避免影响合同的正常执行。解决办法：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指本合同约定的工程项目的业主，拥有项目的所有权和决定权。2.乙方：指本合同约定的承担项目设计和施工的承包商。3.设计：指根据甲方的要求，乙方负责完成工程项目的初步设计、施工图设计及相关的设计服务工作。4.施工：指乙方根据设计文件和施工图纸，负责组织项目的施工、安装、调试、验收及保修等工作。5.工期：指乙方完成本项目设计、施工及验收所需的总时间。6.合同价格：指乙方完成本项目所需收取的费用，包括设计费、施工费等。7.违约责任：指一方未履行合同约定的义务，应承担的法律责任。8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商或法律途径予以解决。应用场合：1.适用于各类工程项目的设计和施工总承包合同，如房屋建筑、基础设施建设、园林绿化、机电安装等。2.适用于乙方具备设计和施工能力，甲方为工程项目业主的情况。3.适用于双方共同协商确定设计方案、施工标准、工期和价格等合同条款的情况。补充条款：1.项目范围和规模：详细描述工程项目的具体范围、规模、设计标准和施工要求。2.设计费和施工费的计算方式：明确设计费和施工费的计算基数、费率和计算方法。3.工期延误的违约责任：约定工期延误的违约金计算方式和相关责任。4.工程质量标准：明确工程质量和验收标准，包括材料要求、施工工艺和验收程序等。5.争议解决方式：约定合同履行过程中的争议解决方式，如友好协商、调解或诉讼等。6.合同的变更和解除：约定合同变更和解除的条件、程序和相应的法律后果。7.合同的转让：约定合同转让的条件和限制。8.税收和费用：明确合同履行过程中涉及的税收和费用承担方式。附件列表：1.工程项目详细描述：包括项目范围、规模、设计标准和施工要求等。2.设计费和施工费计算明细：包括设计费和施工费的计算基数、费率和计算方法等。3.工期计划和延误违约金计算方式：包括工期计划、延误违约金计算公式和相关责任等。4.工程质量标准和验收程序：包括材料要求、施工工艺和验收程序等。5.争议解决方式说明：包括友好