2024全新建筑工程担保协议下载2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024全新建筑工程担保协议本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1担保人2.2债权人2.3承包人3.担保范围3.1工程范围3.2担保金额3.3担保期限4.担保义务4.1担保人的义务4.2债权人的权利4.3承包人的责任5.担保金的支付与退还5.1担保金的支付5.2担保金的退还5.3退还条件6.担保金的计算与利息6.1计算方法6.2利息计算7.违约责任7.1担保人违约7.2债权人违约7.3承包人违约8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.不可抗力9.1不可抗力的定义9.2不可抗力的处理9.3通知与证明10.合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同解除11.合同的终止11.1终止条件11.2终止程序11.3终止后的处理12.合同附件12.1附件一：工程担保书12.2附件二：工程担保协议12.3附件三：其他相关文件13.合同的签署与见证13.1签署程序13.2见证要求14.其他14.1法律适用14.2合同份数14.3通知与送达第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义1.1.1“担保人”指在本合同项下提供担保的一方。1.1.2“债权人”指在本合同项下接受担保的一方。1.1.3“承包人”指在本合同项下承担建筑工程的一方。1.1.4“工程”指承包人根据合同约定所承担的建筑工程。1.1.5“担保金额”指担保人为确保工程顺利完成而设定的担保金额。1.1.6“担保期限”指担保人承担担保责任的期限。1.2解释1.2.1本合同中出现的术语，除非上下文另有说明，否则应按照其通常含义进行解释。1.2.2如有歧义或争议，应按照合同的目的和意图进行解释。第二条合同双方2.1担保人2.1.1担保人全称：2.1.2担保人住所：2.1.3担保人法定代表人：2.2债权人2.2.1债权人全称：2.2.2债权人住所：2.2.3债权人法定代表人：2.3承包人2.3.1承包人全称：2.3.2承包人住所：2.3.3承包人法定代表人：第三条担保范围3.1工程范围3.1.1工程名称：3.1.2工程地点：3.1.3工程规模：3.2担保金额3.2.1担保金额：人民币万元整。3.3担保期限3.3.1担保期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。第四条担保义务4.1担保人的义务4.1.1担保人应在本合同约定的担保金额内，对工程顺利完成承担担保责任。4.1.2担保人应在本合同约定的担保期限内，保证担保资金的及时支付和退还。4.2债权人的权利4.2.1债权人有权要求担保人按照本合同约定履行担保义务。4.2.2债权人有权在本合同约定的担保期限内，向担保人主张担保权利。4.3承包人的责任4.3.1承包人应按照合同约定，按时、保质完成工程。4.3.2承包人应积极配合担保人和债权人的工作，确保工程顺利完成。第五条担保金的支付与退还5.1担保金的支付5.1.1担保金应按照合同约定的时间和金额，由担保人支付给债权人。5.2担保金的退还5.2.1工程竣工验收合格后，担保金应按照合同约定的时间和金额，退还给担保人。5.3退还条件5.3.1工程质量符合合同约定。5.3.2工程进度符合合同约定。5.3.3承包人已履行完毕合同约定的义务。第六条担保金的计算与利息6.1计算方法6.1.1担保金按工程进度分期支付。6.1.2担保金计算公式：担保金额×工程进度百分比。6.2利息计算6.2.1担保金利息按年利率%计算，按月计息，逾期支付按日计收滞纳金。第七条违约责任7.1担保人违约7.1.1担保人未按合同约定履行担保义务的，应向债权人支付违约金，违约金为担保金额的%。7.1.2担保人违约给债权人造成损失的，应承担赔偿责任。7.2债权人违约7.2.1债权人未按合同约定行使权利的，应承担违约责任。7.3承包人违约7.3.1承包人未按合同约定完成工程的，应承担违约责任。第一部分：合同如下：第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中发生的争议。8.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1本合同争议解决机构为合同签订地的人民法院。8.3争议解决程序8.3.1争议发生后，双方应在30日内协商解决。8.3.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条不可抗力9.1不可抗力的定义9.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。9.2不可抗力的处理9.2.1发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。9.2.2不可抗力事件导致合同无法履行的，可以解除合同，但双方应各自承担不可抗力事件发生前的责任。9.3通知与证明9.3.1任何一方发生不可抗力事件，应在事件发生后及时通知对方，并在7日内提交相关证明材料。第十条合同的生效、变更与解除10.1合同生效条件10.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.1.2本合同生效前，双方应履行完所有合同约定的手续。10.2合同变更10.2.1合同的任何变更，均应以书面形式进行。10.2.2合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.3合同解除10.3.1双方协商一致，可以解除合同。10.3.2因不可抗力导致合同无法履行的，可以解除合同。第十一条合同的终止11.1终止条件11.1.1工程竣工验收合格，且所有合同约定的义务履行完毕。11.2终止程序11.2.1双方应共同签署合同终止协议。11.2.2合同终止后，双方应按照协议约定处理剩余事宜。11.3终止后的处理11.3.1双方应按照合同约定，妥善处理合同终止后的债权债务关系。11.3.2合同终止后，双方应相互配合，确保工程顺利移交。第十二条合同附件12.1附件一：工程担保书12.2附件二：工程担保协议12.3附件三：其他相关文件第十三条合同的签署与见证13.1签署程序13.1.1双方应按照合同约定的时间、地点和方式签署合同。13.1.2合同签署时，双方应提供合法有效的身份证明文件。13.2见证要求13.2.1本合同签署时，应有两个无利害关系的见证人在场见证。13.2.2见证人应在合同上签字或盖章，并注明见证日期。第十四条其他14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数14.2.1本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。14.3通知与送达14.3.1除非合同另有约定，通知应以书面形式送达。14.3.2通知送达以邮戳日期或直接送达时间为准。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1“第三方”是指在合同履行过程中，因特定需要而介入本合同的独立第三方机构或个人，包括但不限于中介机构、监理单位、检测机构、咨询顾问等。第二条第三方责任限额2.1第三方的责任限额应在本合同中明确约定，具体包括：2.1.1第三方的总责任限额；2.1.2第三方在特定事件或情况下的责任限额；2.1.3第三方责任限额的计算方式和调整机制。第三条第三方责权利3.1第三方的权利3.1.1第三方有权根据合同约定，独立或协助甲方、乙方履行合同义务。3.1.2第三方有权获取合同履行过程中的相关信息，以完成其职责。3.1.3第三方有权根据合同约定收取服务费用。3.2第三方的义务3.2.1第三方应按照合同约定，独立、客观、公正地履行其职责。3.2.2第三方应遵守国家相关法律法规，确保其工作符合国家标准和行业标准。3.2.3第三方应保守合同履行过程中的商业秘密和技术秘密。第四条第三方与其他各方的划分4.1第三方与甲方、乙方之间的责任划分4.1.1第三方对甲方、乙方承担的责任应限于其工作范围内，且不超过合同约定的责任限额。4.1.2第三方对甲方、乙方的违约责任，应按照合同约定进行赔偿。4.2第三方与承包人、分包人之间的责任划分4.2.1第三方对承包人、分包人的工作指导和监督责任，应限于其专业领域，且不超过合同约定的责任限额。4.2.2第三方对承包人、分包人的违约责任，应按照合同约定进行赔偿。第五条第三方介入时的额外条款5.1.1明确第三方介入的具体目的和职责；5.1.2约定第三方介入的期限和条件；5.1.3约定第三方介入的费用承担方式。第六条第三方责任的具体界定6.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同无法履行的，应承担相应的违约责任。6.2第三方在履行职责过程中，因不可抗力导致合同无法履行的，可以免除责任，但应提供不可抗力的有效证明。6.3第三方在履行职责过程中，因甲方、乙方的原因导致合同无法履行的，甲方、乙方应承担相应的责任。第七条第三方介入的流程7.1甲方、乙方应向第三方发出介入请求，并明确介入的具体事项和期限。7.2第三方应在收到介入请求后，根据合同约定履行其职责。7.3第三方在履行职责过程中，如发现甲方、乙方存在违约行为，应立即通知甲方、乙方，并采取必要措施。第八条第三方介入的终止8.1当合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时，第三方介入终止。8.2第三方介入终止后，甲方、乙方应根据合同约定处理相关事宜。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议，应按照合同约定的争议解决方式解决。9.2第三方介入争议的解决，不影响本合同其他条款的效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程担保书说明：工程担保书是担保人为确保工程顺利完成而提供的书面担保文件，应详细列明担保金额、担保期限、担保范围等。2.附件二：工程担保协议说明：工程担保协议是担保人与债权人之间就担保事项达成的书面协议，应包括双方的权利、义务和违约责任等内容。3.附件三：工程合同说明：工程合同是承包人与甲方之间就工程建设的权利义务关系达成的书面协议，应详细列明工程范围、工程进度、工程费用等。4.附件四：工程验收报告说明：工程验收报告是工程竣工验收后，由验收机构出具的书面报告，应包括工程验收结果、验收日期、验收人员等信息。5.附件五：工程变更单说明：工程变更单是因工程实际情况发生变化，由甲方、乙方或承包人提出的书面变更申请，应详细列明变更原因、变更内容、变更后的工程量及费用等。6.附件六：工程进度报告说明：工程进度报告是承包人定期向甲方、乙方提交的书面报告，应包括工程进度、工程质量、工程费用等。7.附件七：工程结算报告说明：工程结算报告是工程完工后，由承包人提交的书面报告，应包括工程总费用、已支付费用、未支付费用等。8.附件八：工程监理报告说明：工程监理报告是监理单位对工程进行监理后，提交的书面报告，应包括工程监理情况、存在问题及建议等。9.附件九：工程验收记录说明：工程验收记录是工程验收过程中，记录验收过程、验收结果等的书面材料。10.附件十：其他相关文件说明：包括合同履行过程中产生的其他文件，如会议纪要、通知、函件等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：担保人未按合同约定履行担保义务。责任认定：担保人应向债权人支付违约金，违约金为担保金额的%。2.违约行为：债权人未按合同约定行使权利。责任认定：债权人应承担违约责任，并赔偿因此给担保人造成的损失。3.违约行为：承包人未按合同约定完成工程。责任认定：承包人应承担违约责任，并赔偿因此给甲方、乙方造成的损失。4.违约行为：第三方未按合同约定履行职责。责任认定：第三方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方、乙方或承包人造成的损失。5.违约行为：甲方、乙方未按合同约定支付工程款项。责任认定：甲方、乙方应承担违约责任，并支付违约金，违约金为未支付款项的%。6.违约行为：甲方、乙方未按合同约定提供工程所需材料、设备等。责任认定：甲方、乙方应承担违约责任，并赔偿因此给承包人造成的损失。示例说明：担保人未按时支付担保金，构成违约行为。担保人应向债权人支付违约金，违约金为担保金额的10%。承包人未按合同约定完成工程，构成违约行为。承包人应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的损失，包括但不限于延误工期、增加费用等。全文完。2024全新建筑工程担保协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1担保方2.2被担保方3.担保范围3.1工程范围3.2担保金额4.担保期限4.1担保起始日期4.2担保终止日期5.担保责任5.1担保责任范围5.2担保责任免除6.担保费用6.1担保费用支付6.2担保费用计算方法7.担保金的返还7.1担保金返还条件7.2担保金返还程序8.违约责任8.1担保方违约责任8.2被担保方违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.法律适用与管辖10.1法律适用10.2管辖法院11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件12.其他约定12.1其他约定事项12.2其他约定条款13.通知与送达13.1通知方式13.2送达方式14.合同附件14.1附件一：工程概况14.2附件二：担保费用明细表14.3附件三：其他相关文件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指本担保协议及其附件。1.1.2“担保方”指愿意为本合同项下债务提供担保的一方。1.1.3“被担保方”指需要担保方提供担保的一方。1.1.4“工程”指被担保方负责的建筑工程项目。1.1.5“担保金额”指担保方在本合同项下承担的担保责任总额。1.1.6“担保期限”指担保方承担担保责任的期限。1.1.7“担保金”指担保方为保证其履行担保义务而缴纳的资金。1.1.8“违约责任”指本合同任何一方违反本合同约定应承担的责任。1.2解释1.2.1本合同中使用的术语和定义应按照本条所述进行解释。2.合同双方2.1担保方2.1.1担保方全称：_______2.1.2担保方住所：_______2.1.3担保方法定代表人：_______2.2被担保方2.2.1被担保方全称：_______2.2.2被担保方住所：_______2.2.3被担保方法定代表人：_______3.担保范围3.1工程范围3.1.1工程名称：_______3.1.2工程地点：_______3.1.3工程规模：_______3.2担保金额3.2.1担保金额为人民币_______元整。4.担保期限4.1担保起始日期：_______4.2担保终止日期：_______5.担保责任5.1担保责任范围5.1.1担保方对本合同项下被担保方因违约而产生的债务承担连带保证责任。5.1.2担保责任范围包括但不限于被担保方未能按约定支付工程款项、未能按约定完成工程、未能按约定承担工程质量责任等。5.2担保责任免除5.2.1因不可抗力导致被担保方无法履行本合同约定的义务，担保方不承担担保责任。5.2.2因被担保方自身原因导致的违约，担保方不承担担保责任。6.担保费用6.1担保费用支付6.1.1担保费用为人民币_______元整，由被担保方在合同签订之日起_______个工作日内一次性支付给担保方。6.2担保费用计算方法6.2.1担保费用按照担保金额的_______%计算。7.担保金的返还7.1担保金返还条件7.1.1本合同项下债务履行完毕，且担保方无其他违约行为。7.2担保金返还程序7.2.1被担保方在债务履行完毕后_______个工作日内向担保方提出返还担保金的申请。7.2.2担保方在收到被担保方申请后_______个工作日内返还担保金。8.违约责任8.1担保方违约责任8.1.1担保方未按约定缴纳担保费用，每逾期一日应向被担保方支付_______元的违约金。8.1.2担保方未按约定履行担保义务，导致被担保方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。8.2被担保方违约责任8.2.1被担保方未按约定支付工程款项，每逾期一日应向担保方支付_______元的违约金。8.2.2被担保方因自身原因导致工程无法按期完成或工程质量不符合约定的，应承担相应的违约责任。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1除非双方另有约定，争议解决机构为合同签订地人民法院。10.法律适用与管辖10.1法律适用10.1.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2管辖法院10.2.1本合同的争议应提交至合同签订地人民法院管辖。11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.1.1双方签署本合同，并经担保方法定代表人或授权代表签字盖章后，本合同自签署之日起生效。11.2合同解除条件11.2.1本合同任何一方违约，另一方有权通知违约方解除本合同。12.其他约定12.1其他约定事项12.1.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.2其他约定条款12.2.1本合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等法律效力。13.通知与送达13.1通知方式13.1.1通知应以书面形式进行，通过_______（如：快递、电子邮件、传真等）方式送达。13.2送达方式13.2.1通知自送达之日起生效。14.合同附件14.1附件一：工程概况14.1.1工程名称、地点、规模等信息。14.2附件二：担保费用明细表14.2.1担保费用计算依据、金额等信息。14.3附件三：其他相关文件14.3.1双方认为需要作为合同附件的其他文件。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在本合同项下，除甲乙双方之外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、评估方等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意，并以书面形式明确第三方的介入目的、职责和权限。15.3第三方职责15.3.1第三方应根据甲乙双方的要求，履行其在合同项下的职责，包括但不限于：15.3.1.1监督工程质量、进度和成本；15.3.1.2评估工程风险；15.3.1.3提供专业咨询和建议；15.3.1.4协助解决合同执行中的争议。15.4第三方权利15.4.1第三方在履行职责过程中，有权获取必要的工程信息，并有权要求甲乙双方提供相关协助。15.5第三方与其他方的划分说明15.5.1第三方与甲乙双方的权利义务关系由本合同和第三方与甲乙双方签订的书面协议共同确定。15.5.2第三方不参与甲乙双方之间的合同争议解决，除非甲乙双方共同邀请第三方参与。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在履行职责过程中，因自身过错导致的损失，其责任限额由甲乙双方在第三方与甲乙双方签订的书面协议中约定。16.1.2第三方责任限额应合理确定，以保障甲乙双方的合法权益。16.2第三方责任免除16.2.1因不可抗力导致第三方无法履行其职责，第三方不承担责任。16.2.2因甲乙双方原因导致第三方无法履行其职责，第三方不承担责任。17.第三方介入的合同变更17.1合同变更17.1.1第三方介入后，甲乙双方可就合同内容进行必要变更，以适应第三方介入的需要。17.1.2合同变更应经甲乙双方书面同意，并由第三方签字确认。17.2变更后的合同效力17.2.1变更后的合同条款与本合同具有同等法律效力。18.第三方介入的合同解除18.1合同解除条件18.1.1第三方严重违约，甲乙双方有权解除第三方与甲乙双方签订的书面协议。18.1.2第三方在履行职责过程中，因其过错导致工程重大损失，甲乙双方有权解除第三方与甲乙双方签订的书面协议。18.2合同解除程序18.2.1甲乙双方应书面通知第三方解除合同。18.2.2第三方应在接到解除通知后_______个工作日内，按照约定处理相关事宜。19.第三方介入的争议解决19.1争议解决方式19.1.1第三方介入引起的争议，应通过协商解决。19.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。19.2