2024建设工程施工合同(I)_第1页
2024建设工程施工合同(I)_第2页
2024建设工程施工合同(I)_第3页
2024建设工程施工合同(I)_第4页
2024建设工程施工合同(I)_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________合同各方:名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________名称:____________________地址:____________________联系人:__________________联系电话:________________鉴于甲方为建设工程的需要,拟聘请乙方进行施工,双方经协商一致,特订立本合同,以共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称:________________1.2工程地点:________________1.3工程规模:________________1.4工程内容:________________1.5工程预算:________________第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币(大写):________元整(小写):________元。2.2合同价款支付方式如下:(1)施工前,甲方支付乙方工程预算的____%;(2)工程进度达到____%时,甲方支付乙方工程预算的____%;(3)工程竣工并经验收合格后,甲方支付乙方剩余的工程款。第三条工程质量3.1乙方应按照约定的标准和质量要求进行施工,确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。3.2工程验收不合格的,乙方应负责整改,直至达到约定标准。第四条工程进度4.1乙方应按照约定的工期进行施工,确保工程按时完成。4.2乙方如因特殊情况不能按约定工期完成工程的,应提前通知甲方,并协商延期。第五条合同的履行和违约责任5.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。5.2任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿给对方造成的损失。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________甲方代表(签名):______________乙方代表(签名):______________签订日期:________________注意事项及解决办法:1.合同的合法性:确保本合同的内容符合国家相关法律法规,避免出现违反法律规定的情况。解决办法是,在签订合同前,双方应当对合同内容进行审查,必要时可咨询法律专业人士。2.工程质量的保证:乙方需保证工程质量符合约定标准,如验收不合格,需进行整改。解决办法是,双方可以约定明确的工程质量标准,并在验收环节严格按照标准进行。3.工程进度的控制:乙方需按照约定工期完成工程,如出现延期情况,应提前通知甲方并协商解决。解决办法是,双方可以约定合理的工期,并在合同中明确延期违约的责任和后果。4.合同的履行:双方需严格按照合同约定履行各自的权利和义务。解决办法是,双方在签订合应充分了解合同内容,确保自身权益得到保障。5.争议解决:双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决,协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法是,双方应在合同中明确争议解决的方式和地点,以便在发生争议时能够及时解决。法律名词及名词解释:1.甲方:指合同中的一方,即委托施工的一方,通常为建设工程的所有者或投资者。2.乙方:指合同中的另一方,即接受施工任务的一方,通常为施工企业或个人。3.工程预算:指根据工程设计文件和施工方案,预先计算出的工程所需费用的总和。4.工程验收:指工程完成后,由甲方对工程的质量、安全、进度等方面进行检查,以确定工程是否符合合同约定和法律法规要求的过程。5.违约金:指当一方违反合同约定时,应向守约方支付的赔偿金,用以弥补因违约造成的损失。6.争议解决:指在合同履行过程中,当双方发生分歧或争议时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式,解决双方之间的纠纷。7.友好协商:指双方在解决争议时,采取平等、公平、诚信的原则,进行友好沟通和协商,以达成一致意见。应用场合:1.适用于各类建设工程项目,如房屋建筑、基础设施建设、园林绿化、装饰装修等。2.适用于施工方为具备相应资质的企事业单位、个体工商户或个人。3.适用于工程规模、难度、周期不同的各类建设工程。补充条款:1.工程变更:如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款发生变化的,双方应按照约定进行调整。2.不可抗力:因不可抗力导致工程无法正常进行的,双方应根据情况协商解决。3.保密条款:双方应对合同内容和工程相关资料保密,未经对方同意不得泄露给第三方。4.知识产权:施工过程中涉及到的知识产权问题,按照相关法律法规和双方约定处理。5.环境保护:乙方应按照相关法律法规和甲方要

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论