2024【合同范本】工程承包施工合同模板

合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为实施某项工程，需由乙方承担该工程的施工任务；根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：（项目名称）1.2工程地点：（项目地址）1.3工程内容：（项目内容）1.4工程规模：（项目规模）1.5工程质量标准：（质量标准）第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：（金额），即（小写）：（金额）。2.2乙方在合同签订后（时间）内，向甲方提交工程预算书，经甲方确认后，作为本合同的组成部分。第三条合同工期3.1合同工期自（开工日期）至（竣工日期）。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方申请，经甲方同意后方可延期。第四条乙方义务4.1按照甲方的要求，完成工程的设计、施工、验收等任务。4.2保证工程质量、安全、进度等目标的实现。4.3严格按照国家及地方有关法律法规、规范标准进行施工，确保工程质量。4.4承担工程期间的现场管理、环保、安全防护等责任。4.5工程验收合格后，乙方应按照甲方的要求提供相关资料和办理移交手续。第五条甲方义务5.1按照合同约定支付合同价款。5.2向乙方提供施工所需的场地、资料、设备等条件。5.3协助乙方解决施工过程中的有关问题，提供必要的支持。5.4工程验收合格后，按照约定接收工程并支付尾款。第六条合同价款的支付6.1甲方按照工程进度，分阶段向乙方支付合同价款。6.2乙方开具符合国家法规的发票，甲方按约定时间支付。6.3支付方式：（支付方式，如银行转账、现金等）。第七条违约责任7.1乙方未按照合同约定完成工程，应向甲方支付违约金。7.2甲方未按照合同约定支付价款，应向乙方支付滞纳金。7.3因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担返工、维修等费用。7.4因甲方原因导致工程进度延误，甲方应承担相应责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国的相关法律法规。解决办法：双方应确保合同内容符合国家法律、行政法规、地方性法规、部门规章等要求，如有违反，应立即纠正。2.合同价款的支付和收取应按照国家税务政策和财务制度执行。解决办法：乙方应向甲方提供合规的发票，甲方按约定时间支付合同价款，并依法履行税收义务。3.工程质量应符合约定的质量标准和验收规范。解决办法：乙方应严格按照设计和施工标准进行施工，甲方有权对工程质量进行监督和检验，对不符合要求的工程部分，乙方应负责返工和整改。4.保护环境和安全生产是双方的共同责任。解决办法：乙方应采取有效措施，防止污染和安全事故的发生，确保施工过程中的环境保护和员工安全。5.任何一方违约都应承担相应的违约责任。解决办法：违约方应按照合同约定承担违约金、赔偿损失等违约责任，并协助对方采取措施减轻损失。6.合同争议应通过友好协商解决，协商不成可依法提起诉讼。解决办法：双方应优先通过协商解决合同争议，如果协商无果，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担发包人角色的一方。解释：甲方是合同项目的委托方，负责委托乙方完成特定的工程任务。2.乙方：指合同中承担承包人角色的一方。解释：乙方是合同项目的执行方，负责按照甲方的要求完成工程任务的实体或个人。3.工程质量：指工程满足规定的要求和标准的状态。解释：包括工程的安全性、可靠性、耐久性、适用性、环境适应性等方面的性能和特征。4.合同价款：指双方约定的为完成合同工程乙方应得的报酬。解释：合同价款是乙方为完成工程任务，甲方应支付给乙方的费用总和。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。解释：违约金是用来补偿因违约行为导致的直接经济损失的一种方式。6.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、功能等方面的检查评定。解释：工程验收是确认工程是否达到合同约定质量标准、是否可以交付使用的程序。7.法律法规：指国家立法机关制定的具有普遍约束力的规范性文件。解释：包括宪法、法律、行政法规、地方性法规、部门规章等。应用场合：1.适用于各类工程承包施工合同，如建筑安装工程、土木工程、装饰装修工程等。2.适用于工程分包与总包合同。3.适用于工程项目中的施工任务委托与执行。4.适用于涉及工程质量、安全、进度等方面的合同。补充条款：1.工程变更条款：约定工程变更的条件、程序、责任及变更导致的费用调整等。2.不可抗力条款：明确不可抗力的定义、责任划分及由此导致的合同履行调整等。3.保密条款：约定合同双方的保密义务、保密范围、保密期限及违约责任等。4.知识产权保护条款：明确双方在工程过程中产生的知识产权归属、使用、保护等事项。5.争端解决条款：约定合同争议的解决方式、调解或仲裁程序、诉讼地点等。6.合同终止和解除条款：约定合同终止的条件、解除程序及违约责任等。7.违约责任条款：详细列明违约行为及相应的违约责任，包括但不限于违约金、赔偿损失等。附件列表：1.工程图纸和技术资料：包括工程设计图纸、施工图纸、技术说明书等。2.工程预算书：详细列明工程项目的预算金额、费用明细等。3.工程进度计划：明确工程各阶段的开始和结束时