沭阳农村建房合同范例

沭阳农村建房合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

鉴于甲方因居住需要，拟在__________（以下简称“建房地点”）建设住房，乙方同意为甲方提供建房服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1建房地点：__________

1.2建房面积：__________平方米

1.3建房结构：__________

1.4建房层数：__________层

1.5建房风格：__________

二、工程内容

2.1乙方负责甲方建房所需的施工图纸设计、施工组织设计、施工方案编制等工作。

2.2乙方负责甲方建房所需的建筑材料、设备采购。

2.3乙方负责甲方建房所需的施工队伍组织、施工技术指导、施工质量监督等工作。

2.4乙方负责甲方建房所需的施工进度安排、施工现场管理等工作。

三、工程期限

3.1本合同工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，共计__________个月。

四、工程价款

4.1工程总价：__________元整。

4.2工程付款方式：

（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总价__________%作为预付款；

（2）工程完工验收合格后，甲方支付乙方工程总价__________%；

（3）工程竣工后，甲方支付乙方工程总价__________%。

五、工程验收

5.1工程验收标准：按照国家相关建筑标准和规范执行。

5.2工程验收时间：自工程竣工之日起__________日内。

5.3工程验收不合格，乙方应在__________日内整改，直至合格为止。

六、违约责任

6.1甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为逾期付款金额的__________%。

6.2乙方未按约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.施工图纸

2.施工组织设计

3.施工方案

4.建筑材料、设备清单

5.施工进度计划

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

法定代表人（签字）：__________法定代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

第三方（以下简称“丙方”）：__________

鉴于甲方因居住需要，拟在__________（以下简称“建房地点”）建设住房，乙方同意为甲方提供建房服务，丙方作为第三方参与本合同，为甲乙双方提供资金支持和服务保障，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1建房地点：__________

1.2建房面积：__________平方米

1.3建房结构：__________

1.4建房层数：__________层

1.5建房风格：__________

二、第三方责任与权利

2.1丙方作为第三方，负责提供工程所需资金支持，确保工程顺利进行。

2.2丙方有权监督乙方施工过程，确保工程质量符合国家相关标准。

2.3丙方有权对乙方提供的建筑材料、设备进行质量检测，如有不合格品，有权要求乙方更换。

2.4丙方有权对工程进度进行监督，如发现乙方拖延工期，有权要求乙方支付违约金。

三、甲方权益与责任

3.1甲方有权要求乙方严格按照施工图纸进行施工，确保工程质量。

3.2甲方有权要求乙方在工程进度达到约定节点时，向甲方提供阶段性工程验收报告。

3.3甲方有权要求乙方在工程完工后，提供完整的工程档案，包括施工图纸、验收报告等。

3.4甲方有权在工程进度达到约定节点时，对工程进度款进行支付。

3.5甲方有权对乙方提供的建筑材料、设备进行质量检测，如发现不合格品，有权要求乙方赔偿损失。

3.6甲方有权在工程验收合格后，向乙方支付尾款。

四、乙方责任与权利

4.1乙方负责按照施工图纸进行施工，确保工程质量。

4.2乙方负责在工程进度达到约定节点时，向甲方提供阶段性工程验收报告。

4.3乙方负责在工程完工后，向甲方提供完整的工程档案。

4.4乙方有权在工程进度达到约定节点时，向甲方申请进度款。

4.5乙方有权对丙方提供的资金支持进行合理使用。

五、违约责任

5.1乙方未按约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。

5.2乙方提供的建筑材料、设备不合格，应向甲方赔偿损失。

5.3丙方未按约定提供资金支持，应向乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

7.2本合同一式两份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

八、第三方介入的意义和目的

8.1丙方作为第三方参与本合同，旨在为甲乙双方提供资金支持和服务保障，确保工程顺利进行。

8.2丙方的介入有助于提高工程质量，降低工程风险。

九、甲方为主导的目的和意义

9.1甲方作为合同主导方，有权对工程进度、质量进行监督，确保自身权益得到保障。

9.2甲方通过主导合同，有助于提高工程效率，降低施工成本。

附件：

1.施工图纸

2.施工组织设计

3.施工方案

4.建筑材料、设备清单

5.施工进度计划

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：__________

乙方（以下简称“乙方”）：__________

第三方（以下简称“丙方”）：__________

鉴于甲方拟在__________（以下简称“项目地点”）开发房地产项目，乙方作为开发商，丙方作为资金提供方，三方经友好协商，达成如下协议，以保障乙方在项目开发过程中的权益：

一、项目概况

1.1项目地点：__________

1.2项目面积：__________平方米

1.3项目类型：__________

1.4项目分期：__________期

1.5项目风格：__________

二、丙方责任与权利

2.1丙方负责提供项目开发所需的全部资金支持。

2.2丙方有权对项目开发过程中的资金使用情况进行监督。

2.3丙方有权要求乙方定期提交项目进展报告及财务报表。

2.4丙方有权在项目开发过程中提出合理化建议。

三、乙方权益与责任

3.1乙方作为开发商，拥有项目开发的全权。

3.2乙方有权根据市场情况调整项目开发策略。

3.3乙方有权在项目开发过程中选择合适的合作伙伴。

3.4乙方有权在项目完工后，根据约定比例获取利润。

3.5乙方负责项目开发的整体规划、设计、施工、销售等工作。

3.6乙方负责确保项目质量符合国家相关标准。

四、甲方责任与权利

4.1甲方作为土地所有者，有权监督乙方按照约定进行项目开发。

4.2甲方有权要求乙方在项目开发过程中提供相关资料和证明。

4.3甲方有权在项目开发过程中提出合理化建议。

4.4甲方有权在项目开发完成后，按照约定比例获得土地增值收益。

五、违约责任

5.1乙方未按约定完成项目开发，应向丙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。

5.2丙方未按约定提供资金支持，应向乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。

5.3甲方未按约定提供土地使用权，应向乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

7.2本合同一式两份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

八、乙方为主导的目的和意义

8.1乙方作为开发商，主导项目开发过程，有利于发挥其专业优势，确保项目顺利进行。

8.2乙方通过主导合同，可以