装修全装销售合同范例

装修全装销售合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）：_________________

乙方（以下简称“卖方”）：_________________

鉴于：

1.买方希望购买卖方提供的全装修服务，以装修其位于_________________的房屋；

2.卖方愿意提供全装修服务，包括但不限于设计、施工、材料供应等；

3.双方经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.卖方负责买方房屋的全装修服务，包括但不限于以下内容：

（1）设计服务：提供房屋装修设计方案，包括平面布局、效果图等；

（2）施工服务：按照设计方案进行施工，包括水电改造、墙面、地面、天花板等装修工程；

（3）材料供应：提供符合国家相关标准的装修材料，包括但不限于瓷砖、地板、涂料、洁具等；

（4）售后服务：提供装修后的质保服务，包括但不限于维修、保养等。

二、合同价款

1.本合同总价为人民币_________________元整（￥_________）；

2.买方应在合同签订后_________________日内支付合同总价款的百分之三十（30%）作为预付款；

3.买方应在工程验收合格后_________________日内支付合同总价款的百分之六十（60%）；

4.买方应在工程保修期满后_________________日内支付合同总价款的百分之十（10%）；

5.剩余款项在合同约定的保修期满后_________________日内一次性支付。

三、工期

1.本合同工期自合同签订之日起_________________日内完成；

2.因买方原因导致工期延误的，工期顺延_________________日；

3.因不可抗力导致工期延误的，工期顺延_________________日。

四、违约责任

1.买方未按约定支付款项的，应向卖方支付逾期付款违约金，违约金为每日万分之五；

2.卖方未按约定履行合同义务的，应向买方支付违约金，违约金为合同价款的百分之十（10%）；

3.因买方原因导致合同解除的，买方应承担因此给卖方造成的损失；

4.因卖方原因导致合同解除的，卖方应退还买方已支付的款项，并承担因此给买方造成的损失。

五、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、合同生效及解除

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；

2.本合同经双方协商一致，可以解除。

七、附件

1.房屋装修设计方案；

2.施工图纸；

3.材料清单；

4.其他相关文件。

八、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；

2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

甲方（买方）：_________________

乙方（卖方）：_________________

签订日期：_________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：_________________

乙方（以下简称“施工方”）：_________________

第三方（以下简称“监理方”）：_________________

鉴于：

1.业主希望购买施工方提供的全装修服务，以装修其位于_________________的房屋；

2.施工方愿意提供全装修服务，包括但不限于设计、施工、材料供应等；

3.监理方愿意作为第三方监督施工过程，确保施工质量和进度符合合同约定；

4.三方经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.施工方负责业主房屋的全装修服务，包括但不限于以下内容：

（1）设计服务：提供房屋装修设计方案，包括平面布局、效果图等；

（2）施工服务：按照设计方案进行施工，包括水电改造、墙面、地面、天花板等装修工程；

（3）材料供应：提供符合国家相关标准的装修材料，包括但不限于瓷砖、地板、涂料、洁具等；

（4）售后服务：提供装修后的质保服务，包括但不限于维修、保养等。

二、监理方职责

1.监理方负责监督施工过程，确保施工质量、进度和合同约定的各项要求得到满足；

2.监理方有权对施工方提供的材料和施工工艺进行查验；

3.监理方应定期向业主报告施工进度和质量情况。

三、业主权益

1.业主享有合同标的物的所有权；

2.业主有权要求施工方按照合同约定的时间、质量和标准完成装修工程；

3.业主有权要求监理方公正、公平地履行监督职责；

4.业主有权要求施工方提供详细的工程进度报告和材料清单；

5.业主有权在合同履行过程中提出合理变更请求。

四、施工方责任

1.施工方应按照合同约定的时间、质量和标准完成装修工程；

2.施工方应确保使用的材料和施工工艺符合国家相关标准和合同约定；

3.施工方应配合监理方的监督检查，及时整改发现的问题；

4.施工方应承担因施工质量、进度等问题给业主造成的损失。

五、违约责任

1.施工方未按约定完成装修工程的，应向业主支付违约金，违约金为合同价款的百分之十（10%）；

2.监理方未履行监督职责的，应向业主支付违约金，违约金为合同价款的百分之五（5%）；

3.施工方或监理方违反合同约定，给业主造成损失的，应承担赔偿责任。

六、权利限制

1.业主不得要求施工方进行超出合同约定的工程变更；

2.业主不得干预施工方的正常施工活动；

3.业主不得要求监理方偏袒施工方。

七、合同解除

1.业主有权在施工方严重违约的情况下解除合同；

2.施工方有权在业主严重违约的情况下解除合同；

3.监理方有权在业主或施工方严重违约的情况下解除合同。

八、争议解决

1.三方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、附件

1.房屋装修设计方案；

2.施工图纸；

3.材料清单；

4.监理方资质证明；

5.其他相关文件。

十、总结

第三方监理方的介入旨在确保装修工程的质量和进度，维护业主的合法权益。甲方作为主导方，通过明确的权益条款和严格的违约责任，确保其在装修过程中的主导地位，同时保障其利益不受侵害。本合同的签订，旨在明确各方责任，确保装修工程顺利进行，实现甲方装修房屋的目的。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“开发商”）：_________________

乙方（以下简称“施工单位”）：_________________

第三方（以下简称“监理单位”）：_________________

鉴于：

1.开发商拥有位于_________________的房地产开发项目，需进行基础设施建设和房屋装修；

2.施工单位愿意承担该项目的建设施工任务，包括但不限于土建、装修、安装工程等；

3.监理单位愿意作为第三方监理，对施工单位的施工过程进行质量、进度和安全监管；

4.三方经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.施工单位负责开发商项目的建设施工任务，包括但不限于以下内容：

（1）土建施工：按照设计方案进行土建施工，包括基础、主体结构、屋面等；

（2）装修施工：按照设计方案进行室内外装修工程；

（3）安装施工：负责电气、给排水、供暖、通风、空调等安装工程；

（4）售后服务：提供工程完工后的保修服务。

二、监理单位职责

1.监理单位负责对施工单位的施工过程进行全程监管，确保工程质量、进度和安全；

2.监理单位有权对施工单位的施工方案、材料、工艺等进行审核；

3.监理单位应定期向开发商报告施工进度、质量情况和安全状况。

三、施工单位权益

1.施工单位享有合同约定的施工权利，包括但不限于材料采购、施工组织等；

2.施工单位有权要求监理单位公正、客观地履行监理职责；

3.施工单位有权在工程变更、设计调整等方面与开发商协商；

4.施工单位有权要求开发商按照合同约定提供施工条件。

四、开发商责任

1.开发商应按照合同约定的时间、质量和标准提供施工图纸和施工条件；

2.开发商应配合施工单位的施工活动，及时解决施工过程中遇到的问题；

3.开发商应按照合同约定支付工程款项；

4.开发商应承担因自身原因导致的工程延误或质量问题。

五、违约责任

1.开发商未按约定支付工程款项的，应向施工单位支付违约金，违约金为逾期付款金额的千分之五；

2.施工单位未按约定完成施工任务的，应向开发商支付违约金，违约金为合同总价款的百分之十（10%）；

3.监理单位未履行监理职责的，应向开发商支付违约金，违约金为合同总价款的百分之五（5%）；

4.施工单位或监理单位违反合同约定，给开发商造成损失的，应承担赔偿责任。

六、权利限制

1.施工单位不得要求开发商进行超出合同约定的工程变更；

2.施工单位不得要求监理单位偏袒自身；

3.施工单位不得因自身原因延误工程进度。

七、合同解除

1.开发商有权在施工单位严重违约的情况下解除合同；

2.施工单位有权在开发商严重违约的情况下解除合同；

3.监理单位有权在开发商或施工单位严重违约的情况下解除合同。

八、争议解决

1.三方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、附件