版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年大型建筑项目劳务分包施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位信息1.2总包单位信息1.3项目相关信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.分包范围及内容3.1分包工程范围3.2分包工程内容3.3分包工程量4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量检验4.3质量保证措施5.工程进度安排5.1工程进度计划5.2进度控制措施5.3进度调整程序6.工程款支付方式6.1预付款6.2进度款6.3结算款6.4保修金7.材料供应及管理7.1材料供应责任7.2材料质量要求7.3材料验收程序7.4材料保管与使用8.安全生产责任8.1安全生产要求8.2安全生产责任8.3安全生产措施8.4安全生产事故处理9.环境保护责任9.1环境保护要求9.2环境保护措施9.3环境污染事故处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿标准12.合同解除条件12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同份数14.3合同生效日期14.4合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包单位信息a.单位名称:X劳务分包有限公司b.法定代表人:c.注册地址:省市区路号d.联系人:e.联系电话:13856781.2总包单位信息a.单位名称:建筑集团有限公司b.法定代表人:c.注册地址:省市区路号d.联系人:赵六e.联系电话:13956781.3项目相关信息a.项目名称:2024年大型建筑项目b.项目地点:省市区路号c.项目规模:占地面积平方米,建筑面积平方米d.项目工期:自2024年X月X日起至2025年X月X日止2.项目概况2.1项目名称:2024年大型建筑项目2.2项目地点:省市区路号2.3项目规模:占地面积平方米,建筑面积平方米2.4项目工期:自2024年X月X日起至2025年X月X日止3.分包范围及内容3.1分包工程范围:本合同约定的建筑工程施工劳务部分3.2分包工程内容:包括但不限于土建、安装、装饰装修等施工劳务3.3分包工程量:根据施工图纸和工程量清单确定,具体以双方确认的工程量为准4.工程质量要求4.1质量标准:按照国家相关工程质量标准执行,确保工程质量达到优良等级4.2质量检验:由总包单位组织,分包单位配合进行4.3质量保证措施:分包单位必须建立健全质量保证体系,严格执行施工工艺和操作规程5.工程进度安排5.1工程进度计划:根据总包单位提供的施工组织设计,制定详细的进度计划5.2进度控制措施:分包单位应严格按照进度计划执行,如遇特殊情况需调整进度,应提前向总包单位报告5.3进度调整程序:由总包单位组织,分包单位配合,经双方协商一致后调整6.工程款支付方式6.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总额的20%作为预付款6.2进度款:根据工程进度,按月支付当月已完成工程量的80%6.3结算款:工程竣工验收合格后,15个工作日内支付合同总额的70%6.4保修金:竣工验收合格后,保留合同总额的10%作为保修金,保修期满无质量问题后无息退还7.材料供应及管理7.1材料供应责任:总包单位负责提供主要材料,分包单位负责提供次要材料7.2材料质量要求:所有材料必须符合国家相关质量标准,并有合格证明7.3材料验收程序:材料进场后,由总包单位组织验收,分包单位配合7.4材料保管与使用:材料由总包单位指定专人负责保管,分包单位按需使用8.安全生产责任8.1安全生产要求:分包单位必须严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全8.2安全生产责任:分包单位对施工现场的安全生产负总责,包括但不限于现场作业人员的安全教育、安全防护措施的实施8.3安全生产措施:建立健全安全生产管理制度,定期进行安全检查,及时消除安全隐患8.4安全生产事故处理:发生安全事故时,分包单位应立即启动应急预案,及时报告,并配合总包单位进行调查处理9.环境保护责任9.1环境保护要求:分包单位必须遵守国家环境保护法律法规,采取有效措施防止环境污染9.2环境保护措施:施工现场应设置环境保护设施,合理利用水资源,减少固体废弃物排放9.3环境污染事故处理:发生环境污染事故时,分包单位应立即采取措施控制污染,并报告相关部门10.争议解决10.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同执行过程中的争议,协商不成时,提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决程序:仲裁委员会受理争议后,应在30日内作出仲裁裁决10.3争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担,但双方另有约定的除外11.违约责任11.1违约情形:包括但不限于未按时完成工程、工程质量不符合要求、违反安全生产规定等11.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金11.3违约赔偿标准:根据违约情形和损失程度,由双方协商确定赔偿金额,协商不成的,由仲裁委员会裁决12.合同解除条件12.1合同解除条件:包括但不限于一方违约、不可抗力、双方协商一致等12.2合同解除程序:一方提出解除合同,应提前30日书面通知对方,经双方协商一致后解除合同13.合同生效与终止13.1合同生效条件:双方签字盖章后,自合同约定的生效之日起生效13.2合同终止条件:合同约定的工程竣工并验收合格,且双方权利义务履行完毕13.3合同终止程序:合同终止后,双方应签订终止协议,并办理相关手续14.其他约定事项14.1合同附件:包括但不限于施工图纸、工程量清单、材料清单、验收标准等14.2合同份数:本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力14.3合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效14.4合同附件清单:详见合同附件清单第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在合同执行过程中,由合同双方共同邀请或指定的第三方参与合同相关事务,以提供专业服务、监督执行、仲裁争议等。1.2第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、安全评估、合同执行监督、争议调解等。2.第三方介入的条件与程序2.1条件:a.双方同意;b.第三方具备相应的资质和能力;c.介入内容符合合同要求;d.介入费用合理且双方认可。2.2程序:a.双方协商确定第三方介入的具体事项;b.双方共同邀请或指定第三方;c.第三方接受邀请或指定后,与双方签订相应协议;d.协议生效后,第三方开始介入相关事务。3.第三方介入的责权利3.1责任:a.第三方应按照协议约定,履行相应职责,确保介入事务的顺利进行;b.第三方对介入事务的结果承担相应的法律责任。3.2权利:a.第三方有权根据协议约定,获取必要的资料和协助;b.第三方有权对介入事务中发现的违规行为提出意见和建议;c.第三方有权根据协议约定,获得相应的报酬。3.3利益:a.第三方通过介入事务,提升自身专业能力和市场竞争力;b.第三方通过介入事务,拓展业务领域和客户资源。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方(总包单位)的划分:a.第三方应向甲方提供介入事务的定期报告,甲方有权对报告内容进行审查;b.第三方在介入事务中,应遵守甲方的要求和规定;c.第三方对甲方承担的责任,由甲方向第三方追偿。4.2第三方与乙方(分包单位)的划分:a.第三方应向乙方提供介入事务的定期报告,乙方有权对报告内容进行审查;b.第三方在介入事务中,应遵守乙方的规定和安排;c.第三方对乙方承担的责任,由乙方向第三方追偿。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定:a.根据第三方介入协议约定,由双方协商确定;b.考虑第三方介入事务的性质、范围和风险程度;c.符合国家相关法律法规和行业标准。5.2第三方责任限额的执行:a.第三方在介入事务中,如因自身原因造成损失,应按照责任限额承担赔偿责任;b.超出责任限额的部分,由合同双方根据合同约定和实际情况承担。6.第三方介入的变更与解除6.1变更:a.第三方介入协议的变更,需经合同双方和第三方协商一致;b.变更后的协议内容,应重新签订并生效。6.2解除:a.第三方介入协议的解除,需经合同双方和第三方协商一致;b.解除协议后,第三方应按照协议约定,妥善处理介入事务的后续事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸要求:详细、准确的施工图纸,包含所有必要的尺寸、材料规格和技术要求。说明:施工图纸是施工过程中最重要的指导文件,必须确保其完整性和准确性。2.工程量清单要求:按工程部位、分部分项工程、材料种类等分类列出工程量。说明:工程量清单是计算工程款和进行工程结算的依据。3.材料清单要求:列出所有用于工程的材料名称、规格、型号、数量和品牌。说明:材料清单确保施工过程中材料的质量和数量符合合同要求。4.质量检验报告要求:由具有相应资质的检验机构出具的检验报告,证明材料、设备、工程的质量。说明:质量检验报告是确保工程质量的重要凭证。5.安全生产管理制度要求:详细的安全生产管理制度,包括安全操作规程、应急预案等。说明:安全生产管理制度是保障施工安全的基础。6.环境保护措施要求:详细的环境保护措施,包括噪音、废水、固体废弃物处理等。说明:环境保护措施是履行社会责任和遵守法律法规的体现。7.工程进度计划要求:详细的工程进度计划,包括各阶段的开始和结束时间。说明:工程进度计划是控制工程进度和确保按时完成工程的重要工具。8.付款进度表要求:详细的付款进度表,包括预付款、进度款、结算款和保修金的时间节点。说明:付款进度表是确保工程款按时支付的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.未按时完成工程责任认定:根据合同约定,每逾期一天,扣除合同总额的0.1%作为违约金。示例:如工程约定工期为120天,实际工期为150天,则需支付违约金。2.工程质量不符合要求责任认定:由第三方质量检测机构出具不合格报告,责任方需进行整改,并承担整改费用。示例:如某分项工程经检测不合格,责任方需重新施工,并承担检测费用和重新施工费用。3.违反安全生产规定责任认定:根据安全生产法律法规,责任方需承担相应的法律责任,并赔偿由此造成的损失。示例:如发生安全事故,责任方需承担事故责任,赔偿受害者损失。4.违反环境保护规定责任认定:根据环境保护法律法规,责任方需承担相应的法律责任,并赔偿由此造成的损失。示例:如因施工造成环境污染,责任方需进行环保治理,并承担治理费用。5.违反合同约定责任认定:根据合同约定,责任方需承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金。示例:如合同约定不得擅自改变施工方案,责任方擅自改变方案,需承担违约责任。全文完。2024年大型建筑项目劳务分包施工合同1本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2项目概况1.3劳务分包内容1.4工程进度安排1.5质量要求及标准1.6工程款支付方式及时间1.7保险责任及赔偿1.8材料供应与保管1.9现场管理及安全1.10违约责任及处理1.11争议解决方式1.12合同生效及终止1.13其他约定事项1.14合同附件第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1.1分包方名称:[分包方全称]1.1.2分包方法定代表人:[分包方法定代表人姓名]1.1.3分包方注册地址:[分包方注册地址]1.1.4总包方名称:[总包方全称]1.1.5总包方法定代表人:[总包方法定代表人姓名]1.1.6总包方注册地址:[总包方注册地址]第二条项目概况2.1项目名称:[项目全称]2.2项目地点:[项目具体地址]2.3项目规模:[项目规模描述]2.4项目合同金额:[合同总金额]2.5工期要求:[合同约定工期]第三条劳务分包内容3.1分包范围:[详细描述分包内容,包括但不限于施工工艺、施工项目等]3.2工程量:[工程量清单及计算方法]3.3分包单位资质:[分包单位资质要求及证明文件]第四条工程进度安排4.1工程阶段划分:[按工程进度划分阶段]4.2各阶段工程量:[各阶段工程量清单]4.3各阶段工期:[各阶段工期安排]第五条质量要求及标准5.1质量标准:[按照国家及行业标准执行]5.2质量检查:[分包方应定期进行质量检查,并提交质量报告]5.3质量验收:[总包方负责工程质量的验收,并出具验收报告]第六条工程款支付方式及时间6.1工程款支付比例:[按工程进度支付,比例由双方约定]6.2工程款支付时间:[每个支付周期内具体支付时间]6.3付款条件:[满足工程进度、质量、验收条件后支付]第七条保险责任及赔偿7.1保险责任:[分包方应为其施工人员购买意外伤害保险]7.2赔偿责任:[发生意外伤害事故,按照保险条款进行赔偿]第八条材料供应与保管8.1材料供应:[总包方负责材料的采购和供应,分包方应配合材料进场和验收]8.2材料验收:[材料进场后,双方共同进行验收,并做好记录]8.3材料保管:[材料由总包方指定专人负责保管,分包方应遵守保管规定]8.4材料损耗:[材料损耗按实际损耗量和市场价计算,由分包方承担]第九条现场管理及安全9.1现场管理:[双方应共同维护施工现场秩序,确保施工顺利进行]9.2安全生产:[分包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准]9.3安全培训:[分包方应定期对施工人员进行安全生产培训]9.4事故处理:[发生安全事故,双方应立即启动应急预案,并按规定报告和处理]第十条违约责任及处理10.1违约情形:[包括但不限于工期延误、质量不合格、材料供应不及时等]10.2违约责任:[违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等]10.3违约处理:[违约发生后,双方应协商解决,协商不成可依法向人民法院提起诉讼]第十一条争议解决方式11.1争议解决:[发生争议,双方应通过友好协商解决]11.2争议解决机构:[协商不成,可向合同签订地的人民法院提起诉讼]第十二条合同生效及终止12.1合同生效:[本合同自双方签字盖章之日起生效]12.2合同终止:[工程验收合格,且所有款项结清后,本合同终止]第十三条其他约定事项13.1不可抗力:[因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担违约责任]13.2信息保密:[双方对本合同内容负有保密义务]13.3合同变更:[任何变更需经双方书面同意]第十四条合同附件14.1附件一:[工程量清单]14.2附件二:[施工图纸及技术资料]14.3附件三:[其他相关文件]第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方邀请或同意参与的,为合同履行提供专业服务、技术支持、中介协调或其他辅助性服务的独立法人或其他组织。第二条第三方介入的范围和方式2.1第三方介入的范围:[明确第三方介入的具体范围,如工程设计、监理、造价咨询、材料采购、设备租赁等]2.2第三方介入的方式:[约定第三方介入的具体方式,如直接参与工作、提供咨询服务、进行独立审核等]第三条甲乙双方与第三方的关系3.1甲乙双方与第三方之间的关系为独立合同关系,各自承担相应的法律责任。3.2第三方不得与甲乙双方中的任何一方单独签订具有法律效力的协议,所有协议应以甲乙双方共同的名义签订。第四条第三方的责任和权利4.1第三方的责任:[明确第三方应承担的责任,如履行合同义务、保证服务质量、遵守相关法律法规等]4.2第三方的权利:[明确第三方享有的权利,如获得报酬、要求甲乙双方提供必要的信息和条件等]第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额:[约定第三方在履行合同过程中可能产生的责任限额,如违约责任、赔偿责任等]5.2责任限额的计算方式:[明确责任限额的计算方法,如固定金额、按比例计算等]第六条第三方介入的程序6.1第三方介入前,甲乙双方应共同商定并书面确认第三方的资质和能力。6.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订补充协议,明确各自的权利和义务。6.3第三方介入过程中,甲乙双方应保持沟通,及时解决第三方介入过程中出现的问题。第七条第三方介入的监督和协调7.1甲乙双方应共同对第三方的工作进行监督,确保其按照合同约定履行义务。7.2甲乙双方应设立专门的协调机制,协调第三方介入过程中的问题,确保工程顺利进行。第八条第三方介入的变更和终止8.1第三方介入的变更:[明确第三方介入内容、方式、期限等的变更程序和条件]8.2第三方介入的终止:[约定第三方介入终止的条件和程序,如合同履行完毕、合同解除等]第九条第三方介入的费用承担9.1第三方介入的费用:[明确第三方介入所需费用的承担方式,如甲乙双方分摊、由一方承担等]9.2费用支付方式:[约定费用支付的具体方式,如按月支付、按完成工作量支付等]第十条第三方介入的争议解决10.1第三方介入的争议:[明确第三方介入过程中可能出现的争议类型和解决方式]10.2争议解决途径:[约定争议解决的途径,如协商、调解、仲裁、诉讼等]第十一条第三方介入的保密义务11.1第三方在介入过程中,应遵守甲乙双方的保密要求,不得泄露合同内容或相关信息。11.2违反保密义务的,第三方应承担相应的法律责任。第十二条第三方介入的合同附件12.1附件一:[第三方资质证明文件]12.2附件二:[第三方与甲乙双方签订的补充协议]12.3附件三:[第三方介入的相关文件和资料]第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包括工程量、工程内容、计量单位、工程量计算方法等。说明:工程量清单是合同执行的基础,应详细、准确。2.附件二:施工图纸及技术资料详细要求:包括设计图纸、技术规范、施工方案、材料清单等。说明:施工图纸及技术资料是施工过程中的重要依据。3.附件三:第三方资质证明文件详细要求:包括第三方营业执照、资质证书、专业技术人员证书等。说明:第三方资质证明文件是确认第三方能力的重要文件。4.附件四:第三方与甲乙双方签订的补充协议详细要求:包括双方的权利、义务、责任、费用等内容。说明:补充协议是第三方介入合同的组成部分,应明确各自的权利义务。5.附件五:材料采购合同详细要求:包括材料供应商、材料规格、数量、价格、交货时间等。说明:材料采购合同是确保材料供应的重要文件。6.附件六:设备租赁合同详细要求:包括设备供应商、设备规格、数量、租金、租赁期限等。说明:设备租赁合同是确保设备供应的重要文件。7.附件七:安全生产责任书详细要求:包括安全生产责任、安全管理制度、事故处理等。说明:安全生产责任书是确保施工现场安全的重要文件。8.附件八:质量验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果、验收意见等。说明:质量验收报告是确认工程质量的重要文件。9.附件九:工程进度报告详细要求:包括工程进度、完成情况、存在问题、下一步计划等。说明:工程进度报告是跟踪工程进度的重要文件。10.附件十:付款凭证详细要求:包括付款时间、付款金额、付款原因、收款人信息等。说明:付款凭证是确认款项支付的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:工期延误责任认定标准:根据合同约定的工期,超出约定工期的时间。示例说明:若合同约定工期为6个月,实际工期为8个月,则工期延误2个月。2.违约行为:质量不合格责任认定标准:根据国家及行业标准,工程质量不符合要求。示例说明:若某项工程标准要求混凝土强度为C30,实际检测强度为C25,则质量不合格。3.违约行为:材料供应不及时责任认定标准:根据合同约定的时间,材料未能按时供应。示例说明:若合同约定材料应在工程开工前15天内供应,实际供应时间为开工后20天。4.违约行为:安全事故责任认定标准:根据国家安全生产法律法规,发生安全事故。示例说明:若施工现场发生人员伤亡事故,则认定为安全事故。5.违约行为:违反保密义务责任认定标准:泄露合同内容或相关信息。示例说明:若第三方泄露了合同中的商业秘密,则认定为违反保密义务。6.违约行为:变更未经同意责任认定标准:未经甲乙双方同意,擅自变更合同内容。示例说明:若第三方未经过甲乙双方同意,擅自改变了施工方案,则认定为变更未经同意。全文完。2024年大型建筑项目劳务分包施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.劳务分包内容3.1分包范围3.2分包工程量3.3分包工程质保期4.劳务分包合同金额4.1合同总价4.2分包单价4.3付款方式5.施工图纸及资料5.1施工图纸提供5.2施工图纸审核5.3施工图纸变更6.施工进度安排6.1施工计划6.2施工节点6.3施工进度调整7.质量要求7.1质量标准7.2质量检验7.3质量责任8.安全生产要求8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3安全生产事故处理9.人员配备及培训9.1人员配备要求9.2人员培训要求9.3人员变更处理10.设备及材料供应10.1设备供应要求10.2材料供应要求10.3设备及材料验收11.付款及结算11.1付款条件11.2付款进度11.3结算方式12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.合同解除及终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件13.3合同解除及终止的程序14.争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决程序14.3争议解决地点第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:建筑有限公司乙方:劳务分包有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式甲方联系人:甲方联系电话方联系人:赵六乙方联系电话:139001390002.项目概况2.1项目名称大型建筑项目2.2项目地点市区街道2.3项目规模占地面积:50000平方米总建筑面积:100000平方米2.4项目工期合同工期自2024年1月1日起至2024年12月31日止,共计12个月。3.劳务分包内容3.1分包范围乙方负责项目内的土建、装修、安装等劳务分包工程。3.2分包工程量土建工程量:10000立方米装修工程量:50000平方米安装工程量:20000平方米3.3分包工程质保期质保期自竣工验收合格之日起计算,土建工程质保期为2年,装修工程质保期为1年,安装工程质保期为1年。4.劳务分包合同金额4.1合同总价合同总价为人民币伍仟万元整(¥5000000.00)。4.2分包单价土建工程单价为人民币伍佰元/立方米(¥500.00/立方米);装修工程单价为人民币壹佰元/平方米(¥100.00/平方米);安装工程单价为人民币贰佰元/平方米(¥200.00/平方米)。4.3付款方式1.乙方进场前,甲方支付合同总价款的30%作为预付款;2.乙方完成工程量达到合同总价款的50%时,甲方支付50%的进度款;3.乙方完成工程量达到合同总价款的90%时,甲方支付10%的进度款;4.工程竣工验收合格后,甲方支付剩余的10%作为尾款。5.施工图纸及资料5.1施工图纸提供甲方在合同签订后10日内,向乙方提供完整的施工图纸及资料。5.2施工图纸审核乙方在收到施工图纸及资料后5日内完成审核,并向甲方提出审核意见。5.3施工图纸变更如施工图纸发生变更,甲方应在变更发生前5日内通知乙方,乙方应按照变更后的图纸进行施工。6.施工进度安排6.1施工计划乙方应根据甲方提供的施工图纸及资料,制定详细的施工进度计划,并在合同签订后10日内提交甲方审核。6.2施工节点1.土建基础工程完成节点:2024年3月31日;2.装修工程完成节点:2024年8月31日;3.安装工程完成节点:2024年11月30日。6.3施工进度调整如因不可抗力等因素导致施工进度延迟,乙方应及时通知甲方,并经甲方同意后进行进度调整。8.质量要求8.1质量标准乙方施工的工程质量应符合国家现行有关质量标准及设计文件的要求。8.2质量检验1.乙方应按国家及行业相关标准进行自检;2.甲方有权对施工质量进行监督检查,乙方应予以配合;3.工程竣工验收前,乙方应组织自检,并提交质量检验报告。8.3质量责任1.乙方对施工过程中出现的质量问题负责;2.如因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应承担修复责任及由此产生的费用;3.如质量问题影响到工程使用,乙方应承担相应的赔偿责任。9.安全生产要求9.1安全生产责任1.乙方应遵守国家安全生产法律法规,建立健全安全生产责任制;2.乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训。9.2安全生产措施1.乙方应采取必要的安全防护措施,确保施工现场安全;2.乙方应配备必要的安全防护设施,并定期检查、维护。9.3安全生产事故处理1.乙方应立即上报安全生产事故,并采取有效措施防止事故扩大;2.事故调查和处理应遵循国家相关法律法规。10.人员配备及培训10.1人员配备要求乙方应按照合同要求配备相应数量的施工人员,并确保人员具备相应的技能和资质。10.2人员培训要求乙方应定期对施工人员进行专业技能培训,提高施工人员素质。10.3人员变更处理1.乙方如需更换施工人员,应提前5个工作日通知甲方;2.甲方有权对乙方更换的施工人员进行审核。11.设备及材料供应11.1设备供应要求乙方应按照工程进度和施工要求,提供必要的施工设备。11.2材料供应要求1.乙方应按照工程设计和质量要求,提供合格的材料;2.乙方应在材料进场前3日通知甲方进行验收。11.3设备及材料验收1.甲方应在设备、材料进场后2日内完成验收;2.验收不合格的设备、材料,乙方应立即进行更换或处理。12.付款及结算12.1付款条件1.乙方按照合同要求完成工程量,并提交相关证明材料;2.甲方在收到乙方提交的证明材料后5日内完成付款。12.2付款进度1.预付款:合同签订后10日内;2.进度款:按照工程进度分阶段支付;3.尾款:竣工验收合格后30日内。12.3结算方式1.乙方应在每月底前向甲方提交上月工程量及款项结算清单;2.甲方在收到结算清单后10日内完成结算。13.违约责任13.1违约情形1.乙方未按时完成工程进度;2.乙方施工质量不合格;3.乙方未按照合同要求提供设备、材料;4.乙方未按时提交相关证明材料。13.2违约责任1.乙方应按照合同约定承担违约责任;2.甲方有权要求乙方承担因违约造成的损失。13.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际情况及合同约定确定。14.争议解决14.1争议解决方式1.双方应友好协商解决争议;2.如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.2争议解决程序1.双方应自争议发生后30日内提出书面解决请求;2.双方应在收到解决请求后15日内进行协商;3.如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.3争议解决地点合同签订地:市区街道。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,第三方指除甲方和乙方以外的,为合同履行提供中介、咨询、监理、检测、鉴定等服务的机构或个人。15.2第三方介入方式1.第三方介入应由甲方或乙方提出,经双方协商一致后确定。2.第三方介入的目的是为了确保合同履行质量、进度和安全性。15.3第三方责权利1.第三方应具备相应的资质和资格,确保其提供的服务的专业性。2.第三方有权根据合同约定,对施工过程进行监督和检查。3.第三方有权对施工质量、进度、安全等方面提出意见和建议。4.第三方应保守合同双方的商业秘密。15.4第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方、乙方的关系为服务与被服务关系,不参与合同主体权益的分配。2.第三方在履行职责过程中,应遵守国家法律法规和合同约定。3.第三方在合同履行过程中,如因自身原因造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。16.第三方介入后的额外条款16.1第三方费用1.第三方介入的费用由甲方或乙方承担,具体费用由双方协商确定。2.第三方费用应包含在合同总价中,或由甲方或乙方另行支付。16.2第三方介入的期限1.第三方介入的期限应与合同工期相一致。2.如因特殊情况需要延长第三方介入期限,经甲方或乙方同意后,可适当延长。16.3第三方介入的变更1.第三方介入内容、期限、费用等如有变更,需经甲方或乙方书
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 小班安全防雷电
- 休假安全条约解读
- 我国医疗卫生事业的发展
- 大学生实习报告模板汇编六篇
- icu每月工作总结
- 行为规范养成教育演讲稿范文
- 设计师工作总结(15篇)
- 初中毕业演讲稿
- 学生个人世界环境日演讲稿例文8篇
- 员工试用期转正工作总结范本8篇
- 小学六年级数学100道题解分数方程
- 入团志愿书(2016版本)(可编辑打印标准A4) (1)
- 工业区位和区位因素的变化(以首钢为例)
- 物业管理搞笑小品剧本 搞笑小品剧本:物业管理难啊
- 《木偶兵进行曲》教案
- 五四制青岛版一年级科学上册第四单元《水》全部教案
- GB∕T 39757-2021 建筑施工机械与设备 混凝土泵和泵车安全使用规程
- 组织架构图PPT模板
- 外研版七年级上ModuleUnit教学反思
- 阑尾炎病历模板
- 初中好词好句好段摘抄
评论
0/150
提交评论