2024年工程建设项目投标竞标标准协议模板版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程建设项目投标竞标标准协议模板版B版本合同目录一览1.投标资格与条件1.1投标人的基本要求1.2投标人的资质要求1.3投标人的财务要求1.4投标人的业绩要求1.5投标人的信誉要求2.投标文件的提交2.1投标文件的组成2.2投标文件的提交时间2.3投标文件的提交地点2.4投标文件的提交方式3.投标保证金3.1投标保证金的金额3.2投标保证金的支付方式3.3投标保证金的退还条件4.投标评审4.1评审委员会的组织4.2评审标准与方法4.3评审结果的公布5.合同的签订5.1合同签订的时间5.2合同签订的地点5.3合同签订的方式6.合同的履行6.1承包人的义务与责任6.2发包人的义务与责任6.3合同的变更与解除7.工程质量与标准7.1工程质量的要求7.2工程标准的规定7.3工程质量的检验与验收8.工程进度与工期8.1工程工期的规定8.2工程进度的控制与监督8.3工程延期的处理9.工程价款与支付9.1工程价款的确定9.2工程价款的支付方式9.3工程价款的调整10.违约责任与赔偿10.1承包人的违约责任10.2发包人的违约责任10.3违约赔偿的计算与支付11.争议解决11.1争议的解决方式11.2争议的调解与仲裁11.3争议的法律诉讼12.合同的终止与解除12.1合同终止的条件12.2合同解除的条件12.3合同终止与解除后的处理13.保密条款13.1保密信息的定义13.2保密信息的保护期限13.3保密信息的泄露后果14.其他条款14.1合同的生效条件14.2合同的修订与补充14.3合同的解除与终止14.4合同的继承与转让14.5合同的争议解决方式第一部分：合同如下：第一条投标资格与条件1.1投标人的基本要求1.2投标人的资质要求投标人应具备国家规定的与本项目相关的资质等级，并提供有效的资质证书复印件。1.3投标人的财务要求1.4投标人的业绩要求投标人应具备与本项目类似的成功业绩，并提供相应的合同复印件。1.5投标人的信誉要求第二条投标文件的提交2.1投标文件的组成投标文件应包括：投标申请书、投标保证金、投标报价、施工组织设计、项目管理机构、资质证书复印件、业绩证明、信誉证明等。2.2投标文件的提交时间投标文件应在规定的时间内提交，具体时间以招标文件为准。2.3投标文件的提交地点投标文件应提交至招标人指定的地点，具体地点以招标文件为准。2.4投标文件的提交方式投标文件可以采用直接交付、邮寄或者传真等方式提交。如需邮寄，应以招标文件规定的截止时间为准。第三条投标保证金3.1投标保证金的金额投标保证金应为人民币壹拾万元整，以银行保函或现金形式提交。3.2投标保证金的支付方式投标保证金可以通过银行转账、支票等方式支付。3.3投标保证金的退还条件投标保证金在投标截止后，未被选为中标人的，招标人在确定中标人后五个工作日内无息退还。如中标人未按要求签订合同或者放弃中标项目的，投标保证金不予退还。第四条投标评审4.1评审委员会的组织评审委员会由招标人负责组建，成员应具备相关专业的资格和经验。4.2评审标准与方法评审委员会根据招标文件确定的评审标准和方法，对投标文件进行评审。4.3评审结果的公布评审结果将在评审结束后及时公布，并向中标人发出中标通知书。第五条合同的签订5.1合同签订的时间合同签订时间为中标通知书发出后的十个工作日内。5.2合同签订的地点合同签订地点为招标人指定的地点。5.3合同签订的方式合同签订方式为中标人与招标人双方代表签字盖章。第六条合同的履行6.1承包人的义务与责任承包人应按照合同约定完成工程项目的建设，保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。6.2发包人的义务与责任发包人应按照合同约定提供施工场地、基础设施、许可和批准等，并按时支付合同价款。6.3合同的变更与解除合同的变更与解除应按照合同约定的条件和程序进行。第八条工程质量与标准8.1工程质量的要求工程质量应符合国家法律法规、行业标准和地方标准的要求，并满足招标文件中约定的质量标准。8.2工程标准的规定工程标准包括设计文件、技术规范、施工图纸等技术文件规定的要求。8.3工程质量的检验与验收工程质量的检验与验收按照相关法律法规和合同约定执行，验收不合格的工程不得投入使用。第九条工程进度与工期9.1工程工期的规定工程工期为合同约定的开工之日起至竣工交付之日止的时间。9.2工程进度的控制与监督承包人应按照合同约定制定施工进度计划，并报发包人批准。发包人有权对工程进度进行监督和控制。9.3工程延期的处理工程延期应按照合同约定的条件和程序办理，延期时间超出合同约定的，应当按照合同约定承担违约责任。第十条工程价款与支付10.1工程价款的确定工程价款根据工程量清单、工程预算和合同约定确定。10.2工程价款的支付方式工程价款的支付可以采用按进度付款、中期支付、竣工支付等方式。10.3工程价款的调整工程价款的调整按照合同约定的条件和程序进行，包括但不限于设计变更、工程量增减等。第十一条违约责任与赔偿11.1承包人的违约责任承包人未按照合同约定履行义务的，应当承担违约责任，包括但不限于工程质量、进度、安全等方面的违约。11.2发包人的违约责任发包人未按照合同约定履行义务的，应当承担违约责任，包括但不限于工程款支付、许可和批准等方面的违约。11.3违约赔偿的计算与支付违约赔偿按照合同约定的计算方法和支付方式进行，赔偿金额不得超过合同价款的百分之二十。第十二条争议解决12.1争议的解决方式争议可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决。12.2争议的调解与仲裁争议的调解可以由双方协商确定调解人员，仲裁应提交合同约定的仲裁机构进行。12.3争议的法律诉讼争议的法律诉讼应提交合同约定的法院管辖。第十三条合同的终止与解除13.1合同终止的条件合同终止的条件包括但不限于工程全部完成、工程交付使用、合同约定的其他终止条件。13.2合同解除的条件合同解除的条件包括但不限于双方协商一致、不可抗力、合同约定的其他解除条件。13.3合同终止与解除后的处理合同终止或解除后，双方应按照合同约定办理相关手续，包括但不限于工程结算、价款支付、资料归档等。第十四条其他条款14.1合同的生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的修订与补充合同的修订与补充应采用书面形式，经双方代表签字盖章后生效。14.3合同的解除与终止合同的解除与终止应按照合同约定的条件和程序进行。14.4合同的继承与转让合同的继承与转让应经双方协商一致，并签订书面转让协议。14.5合同的争议解决方式合同的争议解决方式按照本合同第十二条的规定执行。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：投标申请书附件说明：投标申请书应包括投标人的基本信息、投标项目名称、投标报价等内容。2.附件二：投标保证金附件说明：投标保证金应以银行保函或现金形式提交，金额为人民币壹拾万元整。3.附件三：投标报价附件说明：投标报价应包括工程项目的总价以及各项费用的详细breakdown。4.附件四：施工组织设计附件说明：施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工人员配置等内容。5.附件五：项目管理机构附件说明：项目管理机构应包括项目负责人、项目团队人员名单及其职责分工。6.附件六：资质证书复印件附件说明：资质证书复印件应包括与本项目相关的资质等级证书。7.附件七：业绩证明附件说明：业绩证明应包括与本项目类似的成功业绩的合同复印件。8.附件八：信誉证明附件说明：信誉证明应包括无不良记录、社会信誉的证明文件。9.附件九：工程量清单附件说明：工程量清单应包括工程项目的各项工程量及其价格。10.附件十：工程预算附件说明：工程预算应包括工程项目的总预算以及各项费用的详细预算。11.附件十一：设计文件附件说明：设计文件应包括施工图纸、技术规范等与工程相关的设计资料。12.附件十二：技术规范附件说明：技术规范应包括工程项目的技术要求、质量标准等。13.附件十三：施工图纸附件说明：施工图纸应包括工程项目的施工细节、结构布局等。14.附件十四：工程验收标准附件说明：工程验收标准应包括工程验收的依据、方法、程序等。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未按照合同约定完成工程项目的，应承担违约责任，包括但不限于工程质量、安全、进度等方面的违约。示例说明：如果承包人未能在合同约定的工期内完成工程项目，属于违约行为，应按照合同约定承担相应的违约责任。2.发包人未按照合同约定支付工程价款的，应承担违约责任，包括但不限于工程款支付、许可和批准等方面的违约。示例说明：如果发包人未能在合同约定的时间内支付工程价款，属于违约行为，应按照合同约定承担相应的违约责任。3.承包人未按照合同约定保证工程质量的，应承担违约责任，包括但不限于工程质量的检验与验收、质量问题的修复等。示例说明：如果承包人提供的工程质量不符合合同约定的质量标准，属于违约行为，应按照合同约定承担相应的违约责任。说明三：法律名词及解释：1.法人：指在法律上具有独立法人资格的组织或机构，能够独立承担民事责任。在本合同中的应用：承包人和发包人应具备合法的法人资格，具备与本项目相应的经营范围和能力。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。在本合同中的应用：合同的解除与终止条件中，双方协商一致或者不可抗力导致合同无法履行时，可以解除或终止合同。3.合同价款：指