2024年度建筑工程施工合同工程量和工程款2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工合同工程量和工程款1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设标准2.6工程立项批准文件3.工程量和工程款3.1工程量计算依据3.2工程量清单3.3工程款支付方式3.4工程款支付节点3.5工程款支付比例3.6工程款结算与支付4.施工进度计划4.1施工总进度计划4.2各分部分项工程进度计划4.3施工进度调整4.4施工进度延误责任5.施工组织设计5.1施工组织机构5.2施工人员配置5.3施工设备配置5.4施工技术措施5.5施工安全管理6.质量要求与验收6.1质量标准6.2质量验收程序6.3质量验收标准6.4质量问题处理7.安全生产7.1安全生产责任制7.2安全生产措施7.3安全事故处理7.4安全生产验收8.环境保护8.1环境保护要求8.2环境保护措施8.3环境污染处理9.保修责任9.1保修范围9.2保修期限9.3保修责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同解释14.3合同签署日期14.4合同份数第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：建筑工程有限公司（2）乙方：施工单位1.2合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式（1）甲方联系电话：0215678（3）乙方联系电话：021876543211.4合同双方注册地址（1）甲方注册地址：省市区路号（2）乙方注册地址：省市区路号2.工程概况2.1工程名称大厦建设项目2.2工程地点省市区路2.3工程规模总建筑面积为10万平方米，地下2层，地上25层。2.4工程类型住宅及商业综合体2.5工程建设标准按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）执行。2.6工程立项批准文件市住建委颁发的《大厦建设项目施工许可证》。3.工程量和工程款3.1工程量计算依据以《建筑工程施工图预算编制办法》（GB505002013）为计算依据。3.2工程量清单详见附件《大厦建设项目工程量清单》。3.3工程款支付方式按工程进度分阶段支付，具体支付方式如下：（1）开工前支付合同总价的20%；（2）主体结构完成支付合同总价的30%；（3）主体结构封顶支付合同总价的20%；（4）竣工验收合格后支付合同总价的20%；（5）保修期满支付合同总价的10%。3.4工程款支付节点具体支付节点以实际工程进度为准。3.5工程款支付比例详见第3.3条。3.6工程款结算与支付（1）甲方应在每个支付节点前10个工作日内向乙方支付相应比例的工程款；（2）乙方应在收到工程款后5个工作日内出具相应的工程款收据。4.施工进度计划4.1施工总进度计划详见附件《大厦建设项目施工总进度计划》。4.2各分部分项工程进度计划详见附件《大厦建设项目各分部分项工程进度计划》。4.3施工进度调整如因甲方原因导致施工进度延误，甲方应承担相应的责任，并支付相应的赔偿。4.4施工进度延误责任如因乙方原因导致施工进度延误，乙方应承担相应的责任，并支付相应的赔偿。5.施工组织设计5.1施工组织机构详见附件《大厦建设项目施工组织机构》。5.2施工人员配置详见附件《大厦建设项目施工人员配置》。5.3施工设备配置详见附件《大厦建设项目施工设备配置》。5.4施工技术措施详见附件《大厦建设项目施工技术措施》。5.5施工安全管理详见附件《大厦建设项目施工安全管理》。6.质量要求与验收6.1质量标准按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）执行。6.2质量验收程序详见附件《大厦建设项目质量验收程序》。6.3质量验收标准详见附件《大厦建设项目质量验收标准》。6.4质量问题处理详见附件《大厦建设项目质量问题处理》。8.安全生产8.1安全生产责任制（1）甲方负责整个施工现场的安全生产管理工作，确保施工安全。（2）乙方负责本工程范围内的安全生产管理工作，落实安全生产责任制。8.2安全生产措施（1）制定安全生产规章制度，明确安全生产责任。（2）施工现场配备必要的安全防护设施和应急救援设备。（3）定期开展安全教育培训，提高施工人员的安全意识。8.3安全事故处理（1）发生安全事故时，立即启动应急预案，采取有效措施进行救援。（2）事故发生后，及时报告相关部门，并进行事故调查和处理。（3）对事故责任者依法进行处罚，对受害者给予合理赔偿。8.4安全生产验收（1）工程竣工验收前，进行安全生产验收。（2）验收合格后方可交付使用。9.环境保护9.1环境保护要求（1）遵守国家有关环境保护的法律法规。（2）施工现场不得污染环境，合理处置建筑垃圾。9.2环境保护措施（1）设置环保设施，减少施工过程中的粉尘、噪音等污染。（2）对施工废水、废气进行达标排放。9.3环境污染处理（1）发生环境污染事故时，立即采取措施进行整改。（2）承担环境污染事故的赔偿责任。10.保修责任10.1保修范围（1）主体结构工程保修期为5年。（2）装修工程保修期为2年。10.2保修期限（1）主体结构工程保修期自竣工验收合格之日起计算。（2）装修工程保修期自竣工验收合格之日起计算。10.3保修责任（1）在保修期内，因工程质量问题导致的损坏，乙方负责修复。（2）保修期满后，乙方不再承担保修责任。11.违约责任11.1违约情形（1）乙方未按合同约定完成工程进度；（2）乙方施工质量不符合合同约定；（3）甲方未按合同约定支付工程款；（4）双方协商一致的其他违约情形。11.2违约责任（1）违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。（2）违约方应按合同约定支付违约金。11.3违约处理（1）双方协商解决；（2）提交仲裁机构仲裁；（3）依法向人民法院提起诉讼。12.争议解决12.1争议解决方式（1）双方协商解决；（2）提交仲裁机构仲裁；（3）依法向人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构（1）上海仲裁委员会；（2）市人民法院。12.3争议解决程序（1）争议发生后，双方应在30日内提交争议解决机构；（2）争议解决机构应在接到争议材料后60日内作出裁决或判决。13.合同解除13.1合同解除条件（1）一方违约，另一方给予合理期限后仍未履行；（2）发生不可抗力，致使合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。13.2合同解除程序（1）一方提出解除合同，另一方应在15日内予以答复；（2）双方协商一致解除合同，签订解除合同协议。13.3合同解除后果（1）解除合同后，双方应按合同约定处理剩余工程；（2）解除合同后，双方互不承担违约责任。14.其他约定事项14.1合同附件（1）大厦建设项目工程量清单；（2）大厦建设项目施工总进度计划；（3）大厦建设项目各分部分项工程进度计划；（4）大厦建设项目施工组织机构；（5）大厦建设项目施工人员配置；（6）大厦建设项目施工设备配置；（7）大厦建设项目施工技术措施；（8）大厦建设项目施工安全管理；（9）大厦建设项目质量验收程序；（10）大厦建设项目质量验收标准；（11）大厦建设项目质量问题处理；（12）大厦建设项目安全生产验收；（13）大厦建设项目环保验收。14.2合同解释本合同未尽事宜，由双方协商解决，协商不成的，按照国家有关法律法规执行。14.3合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4合同份数本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲方、乙方之外的，因合同履行需要介入合同关系的独立第三方，包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、咨询机构、保险公司、仲裁机构等。15.2第三方介入范围（1）工程质量监督与验收；（2）工程进度监督与控制；（3）工程造价审核与确定；（4）合同争议解决；（5）工程保险理赔；（6）其他合同履行所需的专业服务。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方因履行职责过程中产生的违约或侵权行为，对甲方或乙方应承担的最高赔偿金额。16.2第三方责任限额确定（1）第三方责任限额由甲方和乙方在合同中约定，并经第三方同意。（2）第三方责任限额不得低于其营业执照上注明的注册资本金。17.第三方责权利17.1第三方权利（1）第三方有权根据合同约定，独立开展相关工作，不受甲方和乙方的不当干涉。（2）第三方有权要求甲方和乙方提供必要的工作条件和信息。17.2第三方义务（1）第三方应按照合同约定和行业标准，履行相应的职责。（2）第三方应保证其提供的服务符合合同要求，并对因自身原因造成的损失承担责任。17.3第三方责任（1）第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。（2）第三方因履行职责过程中的违约或侵权行为，导致甲方或乙方损失的，应按照合同约定的责任限额承担赔偿责任。18.第三方介入程序18.1第三方介入申请（1）甲方或乙方需要第三方介入时，应向对方提出书面申请，并说明介入的理由和需求。（2）对方应在收到申请后15日内答复，同意介入的，应书面通知第三方。18.2第三方介入确认（1）第三方同意介入后，应与甲方和乙方签订补充协议，明确各方权利义务。（2）补充协议应作为本合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系基于合同约定，甲方应遵守合同约定，配合第三方履行职责。19.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系基于合同约定，乙方应遵守合同约定，配合第三方履行职责。19.3第三方与合同其他方的划分第三方与合同其他方的划分如下：（1）第三方与甲方、乙方之间为独立合同关系；（2）第三方与合同其他方（如设计单位、材料供应商等）之间为服务或协作关系。20.第三方介入后的合同变更20.1合同变更申请（1）第三方介入后，如需对合同进行变更，应由甲方、乙方和第三方共同提出书面申请。（2）变更申请应说明变更的原因和内容。20.2合同变更确认（1）变更申请经各方同意后，应签订变更协议，作为本合同的一部分。（2）变更协议应明确变更后的合同内容，并对各方权利义务进行调整。21.第三方介入后的争议解决21.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式，仍按本合同第12条“争议解决”条款执行。21.2争议解决程序（1）争议发生后，各方应通过协商解决。（2）协商不成的，按本合同约定的争议解决方式处理。22.第三方介入后的合同终止22.1合同终止条件第三方介入后的合同终止条件，仍按本合同第13条“合同解除”条款执行。22.2合同终止程序（1）合同终止申请应由甲方、乙方和第三方共同提出。（2）合同终止后，各方应按照合同约定处理剩余事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.大厦建设项目工程量清单要求：详细列出工程量，包括分部分项工程量、材料量、设备量等，并附有计算依据和单位价格。2.大厦建设项目施工总进度计划要求：按照工程进度，列出各阶段的时间节点、关键线路和工期要求。3.大厦建设项目各分部分项工程进度计划要求：针对每个分部分项工程，列出具体施工步骤、时间节点和工期要求。4.大厦建设项目施工组织机构要求：明确施工组织架构，包括项目经理、技术负责人、施工人员等岗位设置。5.大厦建设项目施工人员配置要求：列出各岗位人员姓名、职务、资质和技能水平。6.大厦建设项目施工设备配置要求：列出施工所需设备名称、型号、数量和规格。7.大厦建设项目施工技术措施要求：针对关键工序和技术难点，制定相应的施工技术措施。8.大厦建设项目施工安全管理要求：明确安全生产责任制、安全防护措施、应急预案等。9.大厦建设项目质量验收程序要求：列出质量验收的流程、标准和验收人员。10.大厦建设项目质量验收标准要求：根据国家相关标准和规范，列出各分部分项工程的质量验收标准。11.大厦建设项目质量问题处理要求：针对质量问题，制定处理方案，包括整改措施、责任人等。12.大厦建设项目安全生产验收要求：按照安全生产标准，对施工现场进行验收，确保安全生产。13.大厦建设项目环保验收要求：按照环境保护标准，对施工现场进行验收，确保环保要求。14.第三方介入补充协议要求：明确第三方介入的范围、权利义务、责任限额等。15.合同变更协议要求：记录合同变更的内容、原因、各方意见等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程进度责任认定标准：按照合同约定的进度计划，乙方未按时完成工程进度，导致工期延误。示例说明：乙方未按合同约定的工期完成主体结构施工，延误工期2个月。2.违约行为：乙方施工质量不符合合同约定责任认定标准：按照合同约定的质量标准，乙方施工质量不达标，影响工程使用或安全。示例说明：乙方施工的墙体存在裂缝，经检测为严重质量问题，影响工程使用。3.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款责任认定标准：按照合同约定的支付方式，甲方未按时支付工程款，导致乙方资金链断裂。示例说明：甲方未按合同约定的进度支付工程款，导致乙方施工停滞，延误工期1个月。4.违约行为：第三方未按合同约定履行职责责任认定标准：第三方未按照合同约定提供专业服务，导致工程进度延误或质量受损。示例说明：监理单位未按合同约定进行现场监督，导致工程质量不达标。5.违约行为：不可抗力导致合同无法履行责任认定标准：因不可抗力导致合同无法履行，各方应根据实际情况，协商解决或解除合同。示例说明：因地震导致施工现场损坏，合同无法继续履行，各方协商解除合同。全文完。2024年度建筑工程施工合同工程量和工程款2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.合同甲方基本信息1.2.合同乙方基本信息2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程类型3.工程量和工程款计算方法3.1.工程量计算规则3.2.工程款计算规则3.3.计价方式4.工程量和工程款确认及调整4.1.确认时间及方式4.2.调整时间及方式5.工程进度款支付方式及时间5.1.支付比例及节点5.2.支付时间5.3.逾期支付违约责任6.工程量变更及调整6.1.变更范围及条件6.2.变更审批程序6.3.变更后的工程量和工程款调整7.工程验收及交付7.1.验收标准及程序7.2.验收时间及方式7.3.工程交付时间及条件8.工程保修及维修8.1.保修范围及期限8.2.维修责任及费用9.违约责任9.1.甲方违约责任9.2.乙方违约责任10.争议解决10.1.争议解决方式10.2.争议解决机构11.合同解除及终止11.1.解除合同的条件11.2.终止合同的条件12.合同生效及终止12.1.合同生效时间12.2.合同终止时间13.其他约定事项13.1.保密条款13.2.知识产权条款13.3.法律适用及管辖14.合同附件14.1.工程量清单14.2.工程图纸14.3.相关协议及附件第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息甲方名称：____________________甲方地址：____________________甲方联系人：__________________甲方联系电话：_________________1.2合同乙方基本信息乙方名称：____________________乙方地址：____________________乙方联系人：__________________乙方联系电话：_________________第二条工程概况2.1工程名称工程名称：____________________2.2工程地点工程地点：____________________2.3工程规模工程规模：____________________2.4工程类型工程类型：____________________第三条工程量和工程款计算方法3.1工程量计算规则工程量计算按照国家及地方相关规范和标准执行，具体计算规则详见附件工程量清单。3.2工程款计算规则工程款按照合同约定及工程量清单计算，采用固定总价合同方式。3.3计价方式计价方式：____________________第四条工程量和工程款确认及调整4.1确认时间及方式工程量和工程款在工程完工后，双方应在15日内进行确认。4.2调整时间及方式如因不可抗力等因素导致工程量和工程款发生变更，双方应在30日内协商调整。第五条工程进度款支付方式及时间5.1支付比例及节点工程进度款支付比例为：____________________支付节点为：____________________5.2支付时间每次支付时间应在支付节点后5个工作日内完成。5.3逾期支付违约责任如甲方逾期支付工程进度款，应向乙方支付_____%的违约金。第六条工程量变更及调整6.1变更范围及条件工程量变更范围包括但不限于：设计变更、现场条件变化等。变更条件：____________________6.2变更审批程序工程量变更需经双方协商一致，并由甲方下达书面变更通知。6.3变更后的工程量和工程款调整变更后的工程量和工程款按照实际发生情况调整，并按第四条约定进行确认及调整。第七条工程验收及交付7.1验收标准及程序工程验收按照国家及地方相关规范和标准执行，验收程序如下：1.乙方完成工程后，向甲方提交验收申请；2.甲方组织相关人员对工程进行验收；3.验收合格后，双方签署验收报告。7.2验收时间及方式验收时间：____________________验收方式：____________________7.3工程交付时间及条件工程验收合格后，乙方应在____个工作日内将工程交付甲方使用。交付条件：____________________第八条工程保修及维修8.1保修范围及期限基础设施工程：____年水暖电安装工程：____年防水工程：____年精装修工程：____年8.2维修责任及费用在保修期内，因乙方施工质量问题导致的维修，由乙方负责并承担相关费用。超出保修期的维修，甲方需承担费用，但乙方应提供必要的协助。第九条违约责任9.1甲方违约责任若甲方未按约定支付工程进度款，每逾期一日，应向乙方支付相当于逾期付款金额_____%的违约金。若甲方未按约定时间接收工程，每逾期一日，应向乙方支付相当于工程合同总价_____%的违约金。9.2乙方违约责任若乙方未按约定完成工程或工程质量不符合合同要求，甲方有权要求乙方进行整改或重新施工，直至符合合同要求。由此产生的费用由乙方承担。若乙方未按约定时间交付工程，每逾期一日，应向甲方支付相当于工程合同总价_____%的违约金。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。10.2争议解决机构除非双方另有约定，争议解决机构为合同签订地的人民法院。第十一条合同解除及终止11.1解除合同的条件另一方严重违约；因不可抗力导致合同无法履行；双方协商一致解除合同。11.2终止合同的条件工程按合同约定全部完工并验收合格；双方协商一致终止合同。第十二条合同生效及终止12.1合同生效时间本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止时间本合同自工程交付之日或合同解除、终止之日起终止。第十三条其他约定事项13.1保密条款双方对本合同内容以及与本合同相关的技术、商业信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2知识产权条款本合同中涉及的技术成果、知识产权等归乙方所有，甲方在合同期限内不得侵犯乙方的知识产权。13.3法律适用及管辖本合同的解释、履行、违约责任及争议解决均适用中华人民共和国法律。合同签订地人民法院为本合同争议解决的第一管辖法院。第十四条合同附件14.1工程量清单14.2工程图纸14.3相关协议及附件第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及范围1.1第三方定义本合同所指的第三方，是指除合同甲方和乙方之外，参与合同履行、监督、咨询、协调等活动的任何自然人、法人或其他组织。1.2第三方范围工程监理单位质量检测机构设计单位施工单位保险公司中介机构政府相关部门第二条第三方介入的必要性及程序2.1第三方介入的必要性第三方介入合同履行，旨在确保工程质量和进度，保障合同双方的合法权益。2.2第三方介入程序2.2.1甲方或乙方提出第三方介入申请。2.2.2双方协商确定第三方介入的具体内容和范围。2.2.3甲方或乙方与第三方签订相关协议，明确各方的权利义务。2.2.4第三方介入合同履行，履行完毕后向甲方或乙方提交报告。第三条第三方的责任限额3.1第三方责任限额第三方在合同履行过程中，因自身原因导致合同无法履行或造成损失的，应承担相应的法律责任。3.2责任限额确定3.2.1第三方责任限额应根据第三方协议约定及合同约定确定。3.2.2第三方责任限额不得超过合同总价的_____%。第四条第三方与其他各方的权利义务划分4.1第三方与甲方权利义务4.1.1第三方应按照合同约定，协助甲方履行合同义务。4.1.2第三方应向甲方提供真实、准确的报告和意见。4.1.3第三方应保护甲方的商业秘密。4.2第三方与乙方权利义务4.2.1第三方应按照合同约定，协助乙方履行合同义务。4.2.2第三方应向乙方提供真实、准确的报告和意见。4.2.3第三方应保护乙方的商业秘密。4.3第三方与合同双方的权利义务4.3.1第三方应遵守合同约定，维护合同双方的合法权益。4.3.2第三方应保持中立，公正处理合同双方之间的争议。第五条第三方介入的合同变更及调整5.1合同变更第三方介入后，如需对合同进行变更，应经合同双方和第三方协商一致，并签订书面协议。5.2合同调整第三方介入后，如需对合同进行调整，应经合同双方和第三方协商一致，并签订书面协议。第六条第三方介入的费用承担6.1费用承担第三方介入的费用由合同双方根据实际情况协商分担。6.2费用结算第三方介入的费用应在合同约定的时间内结算。第七条第三方的退出及合同终止7.1第三方退出第三方在合同履行完毕或合同解除后，应退出合同履行。7.2合同终止第三方退出后，合同终止。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议，应通过协