2024安装围墙施工合同范本：校园安全防护围栏工程3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024安装围墙施工合同范本：校园安全防护围栏工程本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.施工单位2.1单位名称2.2法定代表人2.3联系人及联系方式3.承包方式3.1工程承包方式3.2工程承包范围4.工程工期4.1工期约定4.2工期延误责任5.工程质量5.1质量标准5.2质量验收5.3质量保证6.工程造价6.1工程造价组成6.2工程造价确定方式6.3工程造价调整7.付款方式7.1付款进度7.2付款方式7.3付款时间8.工程变更8.1工程变更范围8.2工程变更审批8.3工程变更费用9.工程保险9.1工程保险范围9.2工程保险费用9.3工程保险责任10.工程验收10.1验收标准10.2验收程序10.3验收结果11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决期限13.合同解除13.1合同解除情形13.2合同解除程序13.3合同解除责任14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同生效时间14.3合同附件14.4合同其他约定第一部分：合同如下：1.工程概况1.1工程名称：校园安全防护围栏工程1.2工程地点：[具体地址]1.3工程规模：[具体尺寸或面积]1.4工程内容：包括但不限于围墙的规划、设计、施工、验收及后续维护等。2.施工单位2.1单位名称：[施工单位全称]2.2法定代表人：[法定代表人姓名]2.3联系人及联系方式：[联系人姓名]，联系电话：[联系电话]，电子邮箱：[电子邮箱]3.承包方式3.1工程承包方式：固定总价承包3.2工程承包范围：包括但不限于围墙材料采购、施工、安装、调试及保修等。4.工程工期4.1工期约定：合同签订后60天内完成施工，具体工期以合同附件中的施工进度计划为准。4.2工期延误责任：因施工单位原因导致工期延误，每延误一天，施工单位应向业主支付合同总价的1%作为违约金。5.工程质量5.2质量验收：工程完成后，由业主、监理单位及施工单位共同进行验收，验收合格后方可交付使用。5.3质量保证：施工单位对工程进行保修，保修期为一年，保修期内如因施工质量问题导致损坏，由施工单位负责维修或更换。6.工程造价6.1工程造价组成：包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润等。6.2工程造价确定方式：根据工程量清单及市场价格确定。6.3工程造价调整：如遇国家政策调整、市场价格波动等不可抗力因素，经双方协商一致后可调整工程造价。7.付款方式7.1付款进度：工程进度达到合同约定的节点后，业主按比例支付工程款。7.2付款方式：银行转账或现金支付。7.3付款时间：每完成一个付款节点后5个工作日内支付相应款项。8.工程变更8.1工程变更范围：在工程实施过程中，因设计变更、场地条件变化等原因导致的工程量增减、施工方法调整等。8.2工程变更审批：任何工程变更需经业主、监理单位及施工单位共同协商一致，并签署书面变更单。8.3工程变更费用：因工程变更增加的费用，由变更原因方承担；减少的费用，按实际发生费用退还。9.工程保险9.1工程保险范围：包括但不限于建筑工程一切险、第三者责任险等。9.2工程保险费用：由施工单位承担，具体费用根据保险公司报价确定。9.3工程保险责任：保险责任范围及赔偿标准按照保险合同约定执行。10.工程验收10.2验收程序：工程完成后，由业主、监理单位及施工单位共同进行验收，验收合格后方可交付使用。10.3验收结果：验收合格，业主签署验收合格证明；验收不合格，由施工单位整改至合格为止。11.违约责任11.1违约情形：包括但不限于工期延误、质量不合格、工程款未按时支付等。11.2违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约处理：违约方应在接到违约通知后15日内采取补救措施，否则业主有权解除合同并追究违约责任。12.争议解决12.1争议解决方式：发生争议时，双方应通过友好协商解决；协商不成的，提交[具体仲裁委员会]仲裁。12.2争议解决机构：[具体仲裁委员会名称]。12.3争议解决期限：自争议发生之日起60日内提交仲裁。13.合同解除13.1合同解除情形：包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等。13.2合同解除程序：合同解除需书面通知对方，并经双方确认。13.3合同解除责任：合同解除后，双方应按照约定办理相关事宜，包括但不限于工程款结算、设备材料返还等。14.合同生效及其他14.1合同生效条件：双方签字盖章，且合同约定的其他生效条件均满足。14.2合同生效时间：自合同生效条件满足之日起。14.3合同附件：包括但不限于工程量清单、施工进度计划、质量保证书、工程变更单等。14.4合同其他约定：双方约定的其他条款，包括但不限于保密条款、不可抗力条款等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的概念：在本合同中，第三方指的是除甲乙双方以外的，为合同履行提供咨询、评估、监理、检测、仲裁等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方的责权利：15.2.1责任：第三方应按照合同约定或委托事项的要求，提供专业、公正、高效的服务。15.2.2权利：第三方有权获得合同约定的服务费用，并有权要求甲乙双方提供必要的信息和便利。15.3第三方的选择：15.3.1甲乙双方应共同协商确定第三方，并签署相应的合作协议。15.3.2第三方的选择应基于其专业能力、信誉、服务质量和收费标准等因素。16.第三方介入的程序16.1甲乙双方应向第三方提供合同文本及相关资料，以便第三方了解合同内容和履行情况。16.2第三方应根据合同约定或委托事项，进行相应的服务，包括但不限于：16.2.1工程监理：对施工过程进行监督，确保工程质量符合合同要求。16.2.2工程评估：对工程进度、质量、成本等进行评估，并提出改进建议。16.2.3检测：对工程材料、设备进行检测，确保其符合国家标准和合同要求。16.2.4仲裁：在发生争议时，提供仲裁服务，协助解决争议。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方：第三方作为甲方委托的服务提供者，应服从甲方的指导和监督，并确保服务符合甲方的要求。17.2第三方与乙方：第三方与乙方之间不存在直接合同关系，但乙方应配合第三方的服务，并提供必要的工作条件。17.3第三方与监理单位：如第三方为监理单位，则其职责与监理单位职责相同，应协同工作，避免重复工作。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额：第三方在提供服务过程中，因自身原因导致的损失，其责任限额由双方在合作协议中约定。18.2第三方的责任免除：因不可抗力或甲乙双方原因导致的损失，第三方不承担责任。19.第三方的更换19.1如第三方无法继续履行服务，甲乙双方应协商更换第三方，并签订新的合作协议。19.2更换第三方不影响本合同的履行，但更换后的第三方应遵守本合同的相关约定。20.第三方介入的费用20.1第三方的服务费用由甲乙双方按合作协议约定支付。20.2如第三方介入导致工程成本增加，甲乙双方应根据实际情况协商调整合同价格。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列出工程所需材料、人工、机械等各项费用。2.施工进度计划：包括各阶段的工期安排、关键节点和验收时间。3.质量保证书：施工单位对工程质量承担责任的书面承诺。4.工程变更单：记录工程实施过程中的变更情况，包括变更原因、内容、费用等。5.工程保险合同：施工单位与保险公司签订的保险合同副本。6.第三方合作协议：甲乙双方与第三方签订的服务协议副本。7.付款凭证：记录每次付款的金额、时间、方式等。8.验收报告：记录工程验收结果，包括验收时间、地点、参加人员、验收意见等。9.违约通知：一方违约时，另一方发出的书面通知。10.争议解决协议：甲乙双方在争议解决过程中达成的协议。11.合同解除通知：一方解除合同时发出的书面通知。12.其他相关文件：合同履行过程中产生的其他文件。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：违约行为：施工单位未按合同约定的时间完成工程。责任认定：每延误一天，施工单位应向业主支付合同总价的1%作为违约金。示例：若合同约定工期为60天，实际工期延误10天，则施工单位应支付合同总价1%乘以10天的违约金。2.工程质量不合格：违约行为：施工单位交付的工程质量未达到合同约定的标准。责任认定：施工单位应免费修复或更换不合格部分，并承担由此产生的费用。示例：若合同约定工程质量合格标准为达到国家相关标准，实际验收不合格，则施工单位应负责修复至合格。3.工程款未按时支付：违约行为：业主未按合同约定的时间支付工程款。责任认定：业主应向施工单位支付违约金，违约金按逾期付款金额的1%计算，每日计收。示例：若合同约定每月10日支付上月工程款，实际支付日期为每月15日，则业主应支付每日1%的违约金。4.第三方服务不满意：违约行为：第三方提供的服务未达到合同约定的标准。责任认定：甲乙双方有权要求第三方采取措施改进服务，若改进后仍不满意，则可解除合作协议，并要求第三方承担相应责任。示例：若第三方提供的监理服务未达到合同约定的标准，甲乙双方可要求其改进，若改进后仍不满意，则可解除合作协议，并要求第三方退还部分服务费用。全文完。2024安装围墙施工合同范本：校园安全防护围栏工程1本合同目录一览1.合同当事人信息1.1合同甲方信息1.1.1甲方名称1.1.2甲方地址1.1.3甲方联系人1.1.4甲方联系电话1.2合同乙方信息1.2.1乙方名称1.2.2乙方地址1.2.3乙方联系人1.2.4乙方联系电话2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程工期3.工程设计要求3.1设计依据3.2设计标准3.3设计图纸4.工程施工要求4.1施工图纸4.2施工规范4.3施工进度计划4.4施工安全要求5.工程材料与设备5.1材料供应5.2设备供应5.3材料验收标准5.4设备验收标准6.工程价款6.1工程造价6.2付款方式6.3付款进度6.4逾期付款责任7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间7.4验收报告8.工程保修8.1保修范围8.2保修期限8.3保修责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：工程量清单13.3附件三：材料设备清单14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜14.2本合同解释权归甲方所有14.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份第一部分：合同如下：1.合同当事人信息1.1合同甲方信息1.1.1甲方名称：学校1.1.2甲方地址：省市区路号1.1.3甲方联系人：1.1.4甲方联系电话：138xxxx55551.2合同乙方信息1.2.1乙方名称：建筑有限公司1.2.2乙方地址：省市区路号1.2.3乙方联系人：1.2.4乙方联系电话：139xxxx66662.工程概况2.1工程名称：学校校园安全防护围栏工程2.2工程地点：学校校园内2.3工程规模：总长度2000米，高度2米2.4工程内容：包括围栏基础施工、围栏立柱安装、围栏网片安装等2.5工程工期：自合同签订之日起60天内完成3.工程设计要求3.1设计依据：《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等3.2设计标准：符合国家相关设计规范和标准3.3设计图纸：详见附件一《工程图纸》4.工程施工要求4.1施工图纸：乙方根据设计图纸进行施工，并确保施工质量4.2施工规范：严格按照国家相关施工规范执行4.3施工进度计划：详见附件二《工程量清单》4.4施工安全要求：乙方必须遵守施工现场安全管理制度，确保施工安全5.工程材料与设备5.1材料供应：乙方负责提供所有工程所需的材料，材料质量应符合国家相关标准5.2设备供应：乙方负责提供所有工程所需的设备，设备性能应符合设计要求5.3材料验收标准：详见附件三《材料设备清单》5.4设备验收标准：详见附件三《材料设备清单》6.工程价款6.1工程造价：人民币壹佰万元整（￥1000000.00）6.2付款方式：分阶段付款，具体付款比例和节点详见合同附件6.3付款进度：合同签订后5个工作日内支付工程预付款，工程进度达到30%时支付工程进度款，工程验收合格后支付尾款6.4逾期付款责任：逾期付款每日按应付金额的千分之五支付滞纳金7.工程验收7.1验收标准：符合国家相关施工规范和设计要求7.2验收程序：乙方在工程完工后7个工作日内向甲方提出验收申请，甲方在接到申请后5个工作日内组织验收7.3验收时间：验收时间为甲方指定的工作日7.4验收报告：验收合格后，乙方应向甲方提供《工程验收报告》8.工程保修8.1保修范围：乙方应按照国家相关保修规定，对施工的围栏工程提供保修服务8.2保修期限：自工程验收合格之日起计算，基础工程保修期为5年，主体结构工程保修期为2年8.3保修责任：在保修期内，若因乙方施工质量问题导致工程损坏，乙方应负责维修或更换，并承担相关费用9.违约责任9.1违约情形：包括但不限于逾期竣工、工程质量不合格、材料设备不符合要求、未按约定付款等9.2违约责任：对于逾期竣工，每逾期一日，乙方应向甲方支付相当于工程总价款千分之一的违约金；对于工程质量不合格，乙方应无条件返工或修复，并承担由此产生的费用；对于材料设备不符合要求，乙方应立即更换或补足合格材料设备，并承担相应费用9.3违约赔偿：甲方因乙方违约遭受的损失，乙方应予以赔偿，包括但不限于直接经济损失和合理费用10.合同解除10.1解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的无法实现等10.2解除程序：任何一方要求解除合同，应提前30日书面通知对方，并说明解除原因10.3解除责任：合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程、支付已发生的费用，并承担相应的责任11.争议解决11.1争议解决方式：发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，提交市仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构：市仲裁委员会11.3争议解决程序：按照市仲裁委员会的仲裁规则进行12.合同生效与终止12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同终止条件：合同约定的工程完成、合同解除、合同到期等12.3合同终止程序：合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事宜，包括但不限于工程验收、费用结算等13.合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：工程量清单13.3附件三：材料设备清单14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方协商解决14.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力14.3本合同解释权归甲方所有14.4本合同签订日期：2024年2月1日14.5本合同签订地点：省市区路号第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：本合同中的第三方是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供专业服务、监督、咨询或其他辅助作用的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在提高工程质量和效率，确保合同条款的履行，以及解决合同履行过程中可能出现的争议。16.第三方介入方式16.1中介方：中介方是指在本合同中提供中介服务的第三方，其职责是协助甲乙双方就合同条款进行协商，促成合同的签订和履行。16.2监理方：监理方是指在本合同中负责监督工程施工过程，确保工程质量、进度和安全的第三方。16.3咨询方：咨询方是指在本合同中提供专业咨询服务的第三方，其职责是对工程的技术、经济、法律等方面提供专业意见。17.第三方责任限额17.1责任限额定义：第三方在本合同项下的责任限额是指第三方因其违约行为或疏忽导致的损失，甲乙双方同意的第三方承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定：第三方责任限额应在合同中明确约定，具体金额由甲乙双方根据第三方服务的性质、风险和合同金额等因素协商确定。18.第三方责任承担18.1第三方责任：第三方在履行本合同时，应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定，对其提供的服务质量承担责任。18.2责任追究：若第三方在履行本合同时发生违约或疏忽，导致甲乙双方遭受损失，甲乙双方有权要求第三方承担相应的赔偿责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方：第三方与甲方之间是服务与被服务的关系，甲方有权要求第三方按照合同约定提供满意的服务。19.2第三方与乙方：第三方与乙方之间是合作关系，乙方应配合第三方的工作，确保第三方能够顺利履行其职责。19.3第三方与监理方：若第三方与监理方存在冲突，应通过协商解决，协商不成的，可提交相关争议解决机构处理。20.第三方介入的具体条款20.1中介方条款：中介方应在本合同签订前，取得甲乙双方同意，并签订中介服务协议，明确中介方的权利和义务。20.2监理方条款：监理方应在合同签订后，按照合同约定的时间、地点和内容，对工程施工进行监理。20.3咨询方条款：咨询方应在合同签订后，根据甲方的要求，提供专业咨询服务，并及时反馈咨询结果。21.第三方变更和退出21.1第三方变更：若第三方因故需要变更，应提前30日书面通知甲乙双方，并经甲乙双方同意。21.2第三方退出：第三方在履行本合同时，如因故退出，应提前30日书面通知甲乙双方，并承担相应的责任。22.第三方介入的费用22.1中介费：中介方提供中介服务的，其费用由甲乙双方按照中介服务协议约定支付。22.2监理费：监理方提供监理服务的，其费用由甲方支付。22.3咨询费：咨询方提供咨询服务的，其费用由甲方支付。23.第三方介入的保密条款23.1第三方在履行本合同时，应遵守保密原则，对甲方和乙方提供的信息负有保密义务。23.2第三方未经甲乙双方同意，不得将本合同内容泄露给任何第三方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸详细要求：包括但不限于平面图、立面图、剖面图、节点大样图等，应清晰、完整地表达工程设计意图。附件说明：工程图纸是施工的依据，必须准确无误。2.附件二：工程量清单详细要求：应详细列明各项工程量，包括材料、人工、机械等费用，并附上相应的计算方法和依据。附件说明：工程量清单是工程结算的依据，必须详细准确。3.附件三：材料设备清单详细要求：应列明工程所需材料设备的名称、规格、型号、数量、单价、总价等信息。附件说明：材料设备清单是材料设备采购和验收的依据，必须详细准确。4.附件四：施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等。附件说明：施工组织设计是施工过程中的指导文件，必须科学合理。5.附件五：工程验收报告详细要求：包括验收时间、验收人员、验收结果、验收意见等。附件说明：工程验收报告是工程验收的正式文件，必须真实有效。6.附件六：工程保修单详细要求：包括保修项目、保修期限、保修责任等。附件说明：工程保修单是保修服务的凭证，必须明确保修内容。7.附件七：合同变更记录详细要求：记录合同签订后所有变更的内容、原因、时间等。附件说明：合同变更记录是合同执行过程中的重要文件，必须真实完整。8.附件八：争议解决文件详细要求：包括争议发生的时间、地点、原因、解决过程、结果等。附件说明：争议解决文件是解决合同争议的依据，必须详细记录。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：逾期竣工责任认定标准：每逾期一日，乙方应向甲方支付相当于工程总价款千分之一的违约金。示例：若合同约定工期为60天，乙方实际完成时间为80天，则应支付违约金。2.违约行为：工程质量不合格责任认定标准：乙方应无条件返工或修复，并承担由此产生的费用。示例：若围栏施工中部分立柱倾斜，经检测不符合规范要求，乙方应负责重新施工。3.违约行为：材料设备不符合要求责任认定标准：乙方应立即更换或补足合格材料设备，并承担相应费用。示例：若供应的围栏网片质量不达标，乙方应立即更换合格网片。4.违约行为：未按约定付款责任认定标准：逾期付款每日按应付金额的千分之五支付滞纳金。示例：若甲方应支付工程进度款但未按时支付，则应支付滞纳金。5.违约行为：泄露保密信息责任认定标准：第三方未经甲乙双方同意，不得将本合同内容泄露给任何第三方。示例：若第三方泄露了甲方或乙方的商业机密，应承担相应的法律责任。全文完。2024安装围墙施工合同范本：校园安全防护围栏工程2本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容1.5工程期限2.发包人及承包人2.1发包人名称及地址2.2承包人名称及地址2.3法定代表人2.4联系方式3.工程造价3.1工程造价组成3.2工程造价计算方法3.3工程造价调整3.4付款方式4.施工图纸及技术要求4.1施工图纸提供4.2技术要求及标准4.3图纸会审及交底5.施工组织设计5.1施工组织设计内容5.2施工进度计划5.3施工安全措施5.4施工文明施工措施6.施工现场管理6.1施工现场布置6.2施工现场安全管理6.3施工现场文明施工6.4施工现场环境保护7.材料设备管理7.1材料设备采购7.2材料设备检验7.3材料设备保管7.4材料设备使用8.工程变更及索赔8.1工程变更程序8.2工程变更费用8.3工程索赔程序8.4工程索赔费用9.工程验收9.1工程验收标准9.2工程验收程序9.3工程验收报告10.工程保修10.1工程保修期限10.2工程保修责任10.3工程保修费用11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除后果14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同生效时间14.3合同附件14.4合同份数14.5合同签订日期14.6合同签署14.7合同保管第一部分：合同如下：1.工程概况1.1工程名称：校园安全防护围栏工程1.2工程地点：[具体地址]1.3工程规模：[具体面积或长度]1.4工程内容：包括但不限于围栏的设计、施工、安装、验收等1.5工程期限：自合同签订之日起至[具体日期]止2.发包人及承包人2.1发包人名称：[发包人全称]2.2发包人地址：[发包人详细地址]2.3承包人名称：[承包人全称]2.4承包人地址：[承包人详细地址]2.5法定代表人：[双方法定代表人姓名]2.6联系方式：2.6.1发包人联系电话：[电话号码]2.6.2承包人联系电话：[电话号码]2.6.3发包人电子邮箱：[电子邮箱地址]2.6.4承包人电子邮箱：[电子邮箱地址]3.工程造价3.1工程造价组成：包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、利润等3.2工程造价计算方法：按照国家现行工程预算定额和取费标准计算3.3工程造价调整：因材料价格波动、设计变更等原因，经双方协商一致后进行调整3.4付款方式：3.4.1预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总价的[百分比]作为预付款3.4.2进度款：根据施工进度和质量验收情况，按月支付合同总价的[百分比]3.4.3验收款：工程验收合格后支付合同总价的[百分比]3.4.4保修金：工程验收合格后支付合同总价的[百分比]，保修期满后无质量问题退还4.施工图纸及技术要求4.1施工图纸提供：由发包人提供完整的施工图纸及相关技术文件4.2技术要求及标准：按照国家相关规范、标准及设计要求执行4.3图纸会审及交底：在施工前进行图纸会审，对施工人员进行技术交底5.施工组织设计5.1施工组织设计内容：包括施工方案、施工进度计划、施工安全措施、文明施工措施等5.2施工进度计划：根据工程规模和施工条件制定详细的施工进度计划5.3施工安全措施：制定全面的安全施工措施，确保施工安全5.4施工文明施工措施：确保施工现场整洁有序，减少对环境的影响6.施工现场管理6.1施工现场布置：合理规划施工现场，确保施工顺利进行6.2施工现场安全管理：建立健全施工现场安全管理制度，确保施工人员安全6.3施工现场文明施工：加强施工现场文明施工管理，确保施工环境整洁6.4施工现场环境保护：采取有效措施，减少施工对环境的影响8.工程变更及索赔8.1工程变更程序：8.1.1变更申请：由承包人提出变更申请，并提供变更原因和影响8.1.2审批流程：变更申请经发包人审核，如同意则进行变更8.1.3变更费用：变更产生的费用按实际发生计算，由双方协商确定8.2工程变更费用：变更费用包括但不限于材料费、人工费、机械费等8.3工程索赔程序：8.3.1索赔申请：由承包人提出索赔申请，并提供索赔依据8.3.2审批流程：索赔申请经发包人审核，如批准则进行索赔处理8.4工程索赔费用：索赔费用按实际损失计算，包括但不限于工期延误、费用增加等9.工程验收9.1工程验收标准：按照国家现行工程验收规范和设计要求执行9.2工程验收程序：9.2.1初步验收：承包人完成施工后，自行组织初步验收9.2.2最终验收：发包人组织最终验收，承包人配合9.3工程验收报告：验收合格后，双方共同签署工程验收报告10.工程保修10.1工程保修期限：自工程竣工验收合格之日起[具体年数]年内10.2工程保修责任：承包人对保修期内出现的质量问题负责修复10.3工程保修费用：保修期内出现的质量问题，保修费用由承包人承担11.违约责任11.1违约情形：11.1.1承包人未按合同约定完成工程11.1.2发包人未按合同约定支付工程款11.1.3双方违反合同约定的其他行为11.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.3违约责任赔偿：赔偿金额按合同约定或实际损失计算12.争议解决12.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼12.2争议解决机构：如双方同意，可约定仲裁机构进行仲裁12.3争议解决程序：按照争议解决方式的相关规定进行13.合同解除13.1合同解除条件：13.1.1双方协商一致13.1.2因不可抗力导致合同无法履行13.1.3一方严重违约13.2合同解除程序：合同解除需书面通知对方，并按照合同约定处理后续事宜13.3合同解除后果：合同解除后，双方应按照合同约定处理未履行完毕的工程、未支付的款项等14.合同生效及其他14.1合同生效条件：合同双方签字盖章后生效14.2合同生效时间：自合同生效之日起14.3合同附件：包括但不限于施工图纸、技术规范、验收标准等14.4合同份数：本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份14.5合同签订日期：[具体日期]14.6合同签署：[发包人签字盖章][承包人签字盖章]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，“第三方”指除甲乙双方之外的，为合同履行提供专业服务、技术支持、监督管理等角色的机构或个人，包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、设计单位、供应商等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在提高合同履行的效率、保证工程质量、监督合同执行过程，以及解决合同执行中可能出现的争议。15.3第三方介入范围：第三方的介入范围包括但不限于工程质量监督、进度管理、费用控制、合同争议解决等方面。16.第三方介入程序16.1第三方选择：甲乙双方应共同协商选择合适的第三方，并签订相应的合作协议。16.2第三方资质要求：第三方应具备相应的资质证书，能够胜任合同约定的服务内容。16.3第三方授权：第三方应获得甲乙双方的授权，以代表双方行使相应权利，履行相应义务。17.第三方责任与权利17.1第三方责任：17.1.1第三方应按照合同约定，履行其职责，确保合同执行过程中各项工作的顺利进行。17.1.2第三方应对其提供的服务质量承担责任，如因第三方原因导致合同无法履行或造成损失，第三方应承担相应的赔偿责任。17.2第三方权利：17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持，包括但不限于提供相关资料、现场配合等。17.2.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督，并向甲乙双方提出建议。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额：第三方在履行合同过程中，因自身原因造成损失的，其赔偿责任不得超过合同总价的[具体百分比]。18.2限额责任范围：责任限额适用于第三方在履行合同过程中因疏忽、过失、违反合同约定等原因造成的损失。18.3限额责任免除：如损失是由于不可抗力、甲乙双方共同过错或其他第三方责任造成的，第三方不承担赔偿责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1甲乙双方与第三方的关系：第三方是甲乙双方共同聘请的，其服务对象为甲乙双方，不构成甲乙双方之外