2024年二零二四年度带景观绿化商品房产权买卖合同补充协议3篇_第1页
2024年二零二四年度带景观绿化商品房产权买卖合同补充协议3篇_第2页
2024年二零二四年度带景观绿化商品房产权买卖合同补充协议3篇_第3页
2024年二零二四年度带景观绿化商品房产权买卖合同补充协议3篇_第4页
2024年二零二四年度带景观绿化商品房产权买卖合同补充协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩38页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年二零二四年度带景观绿化商品房产权买卖合同补充协议本合同目录一览1.协议依据2.协议签订目的3.协议适用范围4.协议生效条件5.协议主要内容6.景观绿化项目描述7.景观绿化项目责任8.景观绿化项目进度安排9.景观绿化项目费用及支付方式10.景观绿化项目验收标准11.景观绿化项目争议解决机制12.合同履行过程中的变更与调整13.合同解除条件14.其他条款第一部分:合同如下:第一条协议依据1.1本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》及相关法律法规制定。1.2本协议双方均应遵守相关法律法规,确保协议内容的合法性、有效性。第二条协议签订目的2.1本协议旨在明确双方在2024年二零二四年度带景观绿化商品房产权买卖过程中,关于景观绿化项目的相关权利义务。2.2通过本协议,确保景观绿化项目的顺利进行,保障购房者的合法权益。第三条协议适用范围3.1本协议适用于2024年二零二四年度带景观绿化商品房的买卖双方。3.2本协议适用于景观绿化项目的规划、建设、维护及使用等全过程。第四条协议生效条件4.1双方应在签订本协议之日起,履行各自的权利和义务。4.2本协议自双方签字盖章之日起生效。第五条协议主要内容5.1景观绿化项目描述:包括项目名称、建设地点、建设规模、建设内容等。5.2景观绿化项目责任:明确双方在项目实施过程中的责任和义务。5.3景观绿化项目进度安排:明确项目各个阶段的完成时间及验收标准。第六条景观绿化项目描述6.1项目名称:______花园6.2建设地点:______市______区______路______号6.3建设规模:占地______亩,总建筑面积______平方米6.4建设内容:包括绿化、景观、休闲、娱乐等设施。第七条景观绿化项目责任7.1开发商责任:7.1.1负责景观绿化项目的规划、设计、施工及验收。7.1.2确保项目质量符合国家相关标准和规范。7.1.3按时完成项目各个阶段的建设任务。7.2购房者责任:7.2.1积极配合开发商完成景观绿化项目的建设。7.2.2遵守项目使用规定,爱护公共设施。7.2.3不得擅自改变景观绿化项目的用途。第八条景观绿化项目进度安排8.1项目启动阶段:自本协议生效之日起____个工作日内,开发商应完成项目前期准备工作,包括但不限于规划设计、施工许可等。8.2项目施工阶段:项目启动后____个月内,开发商应完成主体景观绿化工程的建设。8.3项目验收阶段:主体景观绿化工程完工后____个工作日内,开发商应组织相关部门进行验收,确保项目符合设计要求和验收标准。8.4项目移交阶段:验收合格后____个工作日内,开发商应将景观绿化项目移交给购房者使用。第九条景观绿化项目费用及支付方式9.1景观绿化项目费用包括但不限于设计费、材料费、人工费、施工费等。9.2.1首付款:签订本协议之日起____个工作日内,购房者支付______元。9.2.2分期付款:剩余费用分____期支付,每期支付______元,自项目启动之日起每____个月支付一次。第十条景观绿化项目验收标准10.1景观绿化项目应按照国家相关标准和规范进行验收。10.2验收标准包括但不限于:10.2.1景观绿化面积达标。10.2.2绿化植物成活率不低于95%。10.2.3景观设施功能完善,无明显损坏。10.2.4项目整体环境整洁,无安全隐患。第十一条景观绿化项目争议解决机制11.1双方在履行本协议过程中发生争议,应友好协商解决。11.2协商不成的,任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。第十二条合同履行过程中的变更与调整12.1在合同履行过程中,如因不可抗力因素导致项目延期,双方应协商一致,合理调整进度安排。12.2如因政策调整、市场变化等原因,导致项目费用发生变化,双方应重新协商确定费用及支付方式。第十三条合同解除条件13.1如一方违反本协议约定,另一方有权解除本协议。13.2解除协议后,双方应按照协议约定处理相关事宜,包括但不限于费用结算、项目移交等。第十四条其他条款14.1本协议未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本协议自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同所述第三方,是指除甲乙双方以外的,在合同履行过程中,因提供专业服务、咨询、监督等作用而介入合同的主体。1.2第三方包括但不限于中介机构、监理公司、设计单位、评估机构等。第二条第三方介入的同意2.1任何第三方介入合同,必须事先取得甲乙双方书面同意。2.2第三方介入合同后,甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议,明确各方的权利义务。第三条第三方的责任与权利3.1第三方在合同中的责任:3.1.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,提供专业、高效的服务。3.1.2第三方在提供服务过程中,如因自身原因造成损失,应承担相应的赔偿责任。3.1.3第三方应遵守国家法律法规和行业规范,维护甲乙双方的合法权益。3.2第三方的权利:3.2.1第三方有权根据合同约定,获得相应的服务费用。3.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助,以完成其服务任务。第四条第三方责任限额4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合作协议中约定,但不得低于法定责任限额。4.2如第三方责任超出合同约定的限额,甲乙双方应根据实际情况承担相应的补充责任。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方的权利义务关系,仅限于合作协议约定的范围内。5.2第三方与甲乙双方的关系,不改变甲乙双方在合同中的权利义务关系。5.3第三方对甲乙双方的义务,不得影响甲乙双方之间的合同履行。第六条第三方介入的具体条款6.1第三方介入的具体事项和方式,应在合作协议中明确。6.2第三方介入的时间、期限和条件,应在合作协议中约定。6.3第三方介入的费用,应在合作协议中约定,并由甲乙双方分摊或由第三方自行承担。第七条第三方介入的变更与解除7.1第三方介入的变更或解除,必须经甲乙双方书面同意,并通知第三方。7.2第三方介入的变更或解除,不影响本合同其他条款的效力。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入产生的争议,应由甲乙双方与第三方协商解决。8.2协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条第三方介入的保密条款9.1第三方在合同履行过程中,应对甲乙双方的技术、商业等信息保密。9.2第三方违反保密义务的,应承担相应的法律责任。第十条本合同其他相关条款的适用10.1第三方介入后的合同履行,仍适用本合同的其他相关条款。10.2本合同未规定的第三方介入事项,由甲乙双方另行协商确定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:景观绿化项目设计方案要求:设计方案应详细说明项目规划、布局、植物种类、材料使用等,并附有图纸和说明。说明:设计方案是项目实施的基础,应确保其科学性、合理性和可行性。2.附件二:景观绿化项目施工图纸要求:施工图纸应包括详细的施工图、节点图、材料表等,确保施工过程中各项工作的顺利进行。说明:施工图纸是施工过程中的重要依据,应保证其准确性和完整性。3.附件三:景观绿化项目施工合同要求:施工合同应明确甲乙双方的权利义务,包括工期、质量、费用、验收标准等。说明:施工合同是项目实施的法律依据,应确保各方权益。4.附件四:景观绿化项目进度计划要求:进度计划应详细列出项目各个阶段的完成时间,确保项目按期完成。说明:进度计划是项目管理的工具,有助于监控项目进度。5.附件五:景观绿化项目费用清单要求:费用清单应详细列出项目各项费用的构成,包括材料费、人工费、设备租赁费等。说明:费用清单是项目成本控制的重要依据,有助于确保项目预算的合理性。6.附件六:景观绿化项目验收报告要求:验收报告应详细记录项目验收过程、验收结果及存在的问题。说明:验收报告是项目完成的重要标志,有助于确保项目质量。7.附件七:第三方合作协议要求:合作协议应明确第三方在项目中的角色、职责、权利义务等。说明:第三方合作协议是明确第三方介入项目的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付项目费用。责任认定标准:甲方应按照合同约定支付费用,如未按时支付,应向乙方支付______%的违约金。示例:若合同约定每月支付______元,甲方未按时支付,应向乙方支付______元的违约金。2.违约行为:乙方未按时完成项目施工。责任认定标准:乙方应按照合同约定完成施工,如未按时完成,应向甲方支付______%的违约金。示例:若合同约定施工工期为______个月,乙方未按时完成,应向甲方支付______个月的违约金。3.违约行为:第三方未按约定提供专业服务。责任认定标准:第三方应按照合作协议提供专业服务,如未按约定提供,应承担相应的赔偿责任。示例:若第三方未按约定提供监理服务,应赔偿甲方______元。4.违约行为:甲乙双方未按约定履行合同其他条款。责任认定标准:甲乙双方应按照合同约定履行各项义务,如未按约定履行,应承担相应的违约责任。示例:若甲乙双方未按约定完成项目移交,应赔偿对方______元。全文完。2024年二零二四年度带景观绿化商品房产权买卖合同补充协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2释义2.协议依据3.协议范围4.协议内容4.1景观绿化标准4.2绿化面积及分布4.3景观设施及维护4.4景观绿化施工进度5.产权转移及登记5.1产权转移条件5.2产权登记手续5.3产权登记费用6.景观绿化费用6.1费用承担方6.2费用支付方式6.3费用结算7.景观绿化维护责任7.1维护期限7.2维护内容7.3维护责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.通知与送达11.1通知方式11.2送达地址12.合同附件13.其他约定14.合同签署第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语1.1.1“卖方”指本协议中出售带景观绿化商品房的甲方。1.1.2“买方”指本协议中购买带景观绿化商品房的乙方。1.1.3“商品房”指卖方拥有的、符合国家房地产管理法规的住宅性质的房屋。1.1.4“景观绿化”指商品房所在区域内的公共绿化带、景观设施及其维护。1.2释义1.2.1本协议中涉及的所有术语均按照国家相关法律法规及行业惯例进行解释。2.协议依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》等相关法律法规制定。3.协议范围本协议涉及卖方将带景观绿化商品房出售给买方的相关事宜,包括但不限于景观绿化标准、产权转移、费用支付、维护责任、违约责任、争议解决等。4.协议内容4.1景观绿化标准4.1.1景观绿化应符合国家相关标准,确保绿化面积达到规定的比例。4.1.2景观设施应包括但不限于休闲座椅、绿化小品、健身器材等。4.2绿化面积及分布4.2.2绿化区域应合理分布,确保各住户均能享受到景观绿化的服务。4.3景观设施及维护4.3.1景观设施应定期进行检查和维护,确保其正常使用。4.3.2维护费用由卖方承担,买方有权监督维护工作的执行。4.4景观绿化施工进度4.4.1景观绿化施工进度应与商品房主体结构施工进度同步。4.4.2施工过程中,卖方应确保施工质量,避免对商品房结构造成损害。5.产权转移及登记5.1产权转移条件5.1.1买方支付全部购房款项后,卖方应将商品房产权转移给买方。5.1.2卖方应配合买方办理产权登记手续。5.2产权登记手续5.2.1卖方应在买方支付全部购房款项后30日内,向相关部门申请办理产权登记手续。5.2.2产权登记费用由买方承担。5.3产权登记费用5.3.1产权登记费用包括但不限于登记费、印花税等,具体费用以相关部门规定为准。6.景观绿化费用6.1费用承担方6.1.1景观绿化费用由卖方承担。6.2费用支付方式6.2.1费用支付方式为一次性支付,在签订本协议时支付。6.3费用结算6.3.1费用结算以实际发生为准,卖方应在收到费用后15日内向买方开具正式发票。8.违约责任8.1违约情形8.1.1卖方未按照协议约定时间交付商品房或景观绿化设施。8.1.2卖方未按照协议约定标准提供景观绿化服务。8.1.3买方未按照协议约定支付购房款项或景观绿化费用。8.1.4双方未按照协议约定履行其他义务。8.2违约责任承担8.2.1卖方未按时交付商品房或景观绿化设施,应向买方支付违约金,违约金为已付购房款项的5%。8.2.2卖方未达到景观绿化标准,应承担修复费用,并赔偿买方因此遭受的损失。8.2.3买方未按时支付购房款项或景观绿化费用,应向卖方支付违约金,违约金为应付款项的1%。8.2.4双方未履行其他义务,应按照协议约定承担相应的违约责任。8.3违约赔偿8.3.1卖方违约导致买方遭受损失的,买方有权要求卖方赔偿损失。8.3.2买方违约导致卖方遭受损失的,卖方有权要求买方赔偿损失。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决争议。9.1.2如协商不成,可提交协议约定的争议解决机构解决。9.2争议解决机构9.2.1本协议争议解决机构为仲裁委员会。10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.1.1双方在本协议上签字盖章后生效。10.2合同终止条件10.2.1协议约定的各项义务履行完毕。10.2.2双方协商一致解除本协议。10.2.3因不可抗力导致合同无法履行。11.通知与送达11.1通知方式11.1.1通知应以书面形式进行。11.2送达地址11.2.1卖方送达地址:[卖方地址]11.2.2买方送达地址:[买方地址]12.合同附件12.1本协议附件包括但不限于景观绿化施工图纸、费用明细表等。13.其他约定13.1本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。13.2本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.合同签署14.1卖方代表(签字):____________________14.2买方代表(签字):____________________14.3签署日期:____________________第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中,因甲乙双方协商一致或法律规定,介入合同关系,提供中介、咨询、监理、评估等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入的条件15.2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。15.2.2第三方应具备相应的资质和条件,并承诺遵守国家相关法律法规。15.2.3第三方介入的目的应有利于合同的履行,维护甲乙双方的合法权益。15.3第三方的责权利15.3.1第三方有权根据合同约定和甲乙双方的要求,提供专业服务。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以便其履行职责。15.3.3第三方在提供专业服务过程中,应保守甲乙双方的商业秘密。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的关系:第三方为甲方提供中介、咨询、监理等服务,甲方应支付相应的服务费用。15.4.2第三方与乙方的关系:第三方为乙方提供中介、咨询、监理等服务,乙方应支付相应的服务费用。15.4.3第三方与甲乙双方的关系:第三方作为独立的第三方,对甲乙双方均负有相应的责任。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同无法履行或造成损失的,应承担相应的责任。16.1.2第三方责任限额为甲乙双方约定服务费用的50%,超过部分由甲乙双方自行承担。16.2责任认定16.2.1第三方责任认定依据国家相关法律法规及合同约定。16.2.2第三方责任认定由甲乙双方共同协商确定,协商不成时,可提交协议约定的争议解决机构解决。17.第三方变更17.1第三方变更条件17.1.1甲乙双方同意变更第三方。17.1.2变更后的第三方应满足原第三方介入的条件。17.2第三方变更程序17.2.1甲乙双方书面通知对方及第三方变更事宜。17.2.2变更后的第三方应重新签署相关协议,并承担相应责任。18.第三方退出18.1第三方退出条件18.1.1第三方完成合同约定的服务内容。18.1.2甲乙双方书面同意第三方退出。18.2第三方退出程序18.2.1第三方书面通知甲乙双方退出事宜。19.本合同修正19.1本合同如有第三方介入,甲乙双方应就第三方介入的相关事宜进行协商,并签署补充协议。19.2补充协议与本合同具有同等法律效力。20.合同解除20.1如第三方介入违反合同约定,甲乙双方有权解除合同,并要求第三方承担相应责任。21.争议解决21.1第三方介入产生的争议,适用本合同约定的争议解决方式。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.景观绿化施工图纸要求:图纸应详细展示绿化布局、设施配置、植物种类等,符合国家相关标准。说明:本附件为景观绿化施工的依据,卖方应在签订合同后30日内提供。2.景观绿化费用明细表要求:费用明细应包括绿化材料费、人工费、维护费等,并附上相应发票。说明:本附件为景观绿化费用的结算依据,卖方应在签订合同后30日内提供。3.产权登记申请表要求:申请表应填写完整,包括双方信息、房屋信息、产权转移情况等。说明:本附件为产权登记的必要文件,卖方应在办理产权登记前提供。4.争议解决协议要求:协议应明确争议解决方式、机构及程序。说明:本附件为解决合同履行过程中争议的依据,双方应在签订合同时签署。5.第三方资质证明要求:证明文件应包括第三方营业执照、资质证书等。说明:本附件为第三方介入的资质证明,甲乙双方应在第三方介入前审查。6.第三方服务协议要求:协议应明确第三方服务内容、费用、期限等。说明:本附件为第三方提供服务的合同,甲乙双方应在第三方介入时签署。7.附件清单要求:清单应列明所有附件的名称、页码及附件份数。说明:本附件为合同附件的汇总,双方应在合同签订时核对。说明二:违约行为及责任认定:1.卖方违约行为及责任认定1.1卖方未按时交付商品房责任认定:卖方应向买方支付违约金,违约金为已付购房款项的5%。示例:如卖方未在合同约定的交付日期前30日交付商品房,则应支付违约金。1.2卖方未达到景观绿化标准责任认定:卖方应承担修复费用,并赔偿买方因此遭受的损失。示例:如绿化带未达到约定的绿化率,卖方应进行补种或赔偿损失。2.买方违约行为及责任认定2.1买方未按时支付购房款项责任认定:买方应向卖方支付违约金,违约金为应付款项的1%。示例:如买方未在合同约定的付款日期前支付购房款项,则应支付违约金。2.2买方违反景观绿化维护责任责任认定:买方应承担相应责任,如修复损坏的设施或赔偿损失。示例:如买方损坏了公共设施,应负责修复或赔偿。3.第三方违约行为及责任认定3.1第三方未按约定提供专业服务责任认定:第三方应承担违约责任,如赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例:如第三方未按约定完成监理任务,则应赔偿甲乙双方因此遭受的损失。3.2第三方泄露商业秘密责任认定:第三方应承担相应的法律责任,并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例:如第三方泄露了甲乙双方的商业秘密,应赔偿损失。全文完。2024年二零二四年度带景观绿化商品房产权买卖合同补充协议2本合同目录一览1.1补充协议的签订依据及目的1.2补充协议的生效条件1.3补充协议的期限及终止条件2.1商品房的基本情况2.1.1商品房的位置、面积、户型等基本信息2.1.2商品房的权利归属及限制2.1.3商品房的相关配套设施及公共区域3.1景观绿化工程的范围及标准3.1.1景观绿化工程的实施范围3.1.2景观绿化工程的设计标准3.1.3景观绿化工程的施工标准4.1景观绿化工程的投资及费用承担4.1.1景观绿化工程的投资总额4.1.2景观绿化工程的费用构成4.1.3费用承担方式及比例5.1景观绿化工程的施工及验收5.1.1施工单位的选定及资质要求5.1.2施工进度安排及监督5.1.3工程验收标准及程序6.1景观绿化工程的保修及维护6.1.1保修期限及保修内容6.1.2维护责任及费用承担7.1商品房产权转移及过户登记7.1.1商品房产权转移的条件7.1.2商品房产权过户登记的程序7.1.3产权转移登记的费用承担8.1付款方式及期限8.1.1付款方式的选择8.1.2付款期限及违约责任9.1违约责任及争议解决9.1.1违约情形及违约责任9.1.2争议解决方式及管辖法院10.1合同解除条件及程序10.1.1合同解除的情形10.1.2合同解除的程序11.1补充协议的变更及解除11.1.1补充协议变更的条件及程序11.1.2补充协议解除的条件及程序12.1合同的生效及终止12.1.1合同生效的条件12.1.2合同终止的条件13.1合同的附件及补充条款13.1.1合同附件的内容及效力13.1.2补充条款的效力及适用14.1其他约定事项14.1.1其他约定事项的内容14.1.2其他约定事项的效力及适用第一部分:合同如下:1.1补充协议的签订依据及目的1.1.1本补充协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规制定。1.1.2本补充协议的目的是明确双方在2024年度带景观绿化商品房产权买卖合同中的权利义务,确保景观绿化工程的质量和进度,保障双方的合法权益。1.2补充协议的生效条件1.2.1本补充协议经甲乙双方协商一致,并经双方签字盖章后生效。1.2.2本补充协议自签订之日起,与原商品房买卖合同具有同等法律效力。1.3补充协议的期限及终止条件1.3.1本补充协议的有效期限为自签订之日起至景观绿化工程竣工之日止。a)景观绿化工程按约定的标准全部完成并经验收合格;b)双方协商一致解除本补充协议;c)出现法律、法规规定的其他终止情形。2.1商品房的基本情况2.1.1商品房的位置:位于市区路号。2.1.2商品房面积:建筑面积为平方米。2.1.3商品房户型:三室两厅一卫。2.1.4商品房的权利归属:甲方(买受人)享有该商品房的完全产权。2.1.5商品房的相关配套设施:包括电梯、供水、供电、供暖、燃气等。2.2商品房的权利归属及限制2.2.1甲方在商品房产权证办理完毕后,取得该商品房的完全产权。2.2.2甲方在取得商品房产权后,未经乙方(出卖人)同意,不得擅自改变商品房的结构和用途。3.1景观绿化工程的范围及标准3.1.1景观绿化工程实施范围为商品房周边平方米的公共区域。3.1.2景观绿化工程设计标准应符合国家相关规范和标准。3.1.3景观绿化工程施工标准应保证工程质量,确保绿化效果。3.2景观绿化工程的投资及费用承担3.2.1景观绿化工程投资总额为人民币万元。3.2.2景观绿化工程费用由甲乙双方按照约定的比例承担。3.2.3甲方承担万元,乙方承担万元。3.3景观绿化工程的施工及验收3.3.1施工单位应具备相应的资质,并在甲方监督下进行施工。3.3.2施工进度安排应与甲方协商一致,并报乙方备案。3.3.3工程验收标准应符合国家相关规范和标准,验收合格后方可交付使用。4.1景观绿化工程的保修及维护4.1.1景观绿化工程自验收合格之日起,保修期为年。4.1.2保修期内,因工程质量问题导致的问题,由施工单位负责维修。4.1.3保修期满后,甲方应承担日常维护费用。8.1付款方式及期限a)首付款:自合同签订之日起X个工作日内,支付购房款总额的%;b)尾款:景观绿化工程竣工验收合格并交付使用后X个工作日内,支付购房款总额的剩余部分。8.1.2付款期限为自合同签订之日起至景观绿化工程竣工验收合格之日止。9.1违约责任及争议解决9.1.1若甲方未按约定支付购房款,应向乙方支付逾期付款违约金,违约金按每日万分之五计算。9.1.2若乙方未按约定完成景观绿化工程,应向甲方支付违约金,违约金按每日万分之五计算,并承担相应的赔偿责任。9.1.3双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.1合同解除条件及程序10.1.1合同解除条件:a)双方协商一致;b)因不可抗力导致合同无法履行;c)一方严重违约,经对方催告后仍不履行;d)出现法律、法规规定的其他解除情形。10.1.2合同解除程序:a)双方应书面通知对方解除合同;b)解除合同的通知送达对方之日起,合同解除。11.1补充协议的变更及解除11.1.1补充协议的变更:a)变更内容应经甲乙双方协商一致;b)变更内容应以书面形式作出,并经双方签字盖章后生效。11.1.2补充协议的解除:a)出现本合同第十条所述的合同解除条件;b)变更或解除协议应以书面形式作出,并经双方签字盖章后生效。12.1合同的生效及终止12.1.1合同自双方签字盖章之日起生效。12.1.2合同终止条件:a)景观绿化工程竣工验收合格并交付使用;b)合同约定的其他终止条件成就。13.1合同的附件及补充条款13.1.1本合同附件包括:a)商品房买卖合同;b)景观绿化工程设计图纸;c)景观绿化工程施工合同;d)其他双方认为必要的文件。13.1.2补充条款:a)本合同未尽事宜,按相关法律法规执行;b)本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.1其他约定事项14.1.1本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。14.1.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方的定义与介入目的15.1.1第三方是指在合同履行过程中,根据甲乙双方的需要,介入合同关系中的第三方个人或机构。15.1.2第三方介入的目的包括但不限于提供专业服务、监督工程质量、提供资金支持等。15.2第三方的资质要求15.2.1第三方应具备相应的资质证书和执业许可,能够满足合同约定的服务要求。15.2.2第三方应向甲乙双方提供相关资质证明文件。15.3第三方的责权利划分15.3.1第三方在合同履行过程中的权利:a)收取合同约定的服务费用;b)要求甲乙双方提供必要的资料和条件;c)对工程质量进行监督和验收。15.3.2第三方在合同履行过程中的义务:a)按照合同约定提供服务;b)保证服务质量,确保工程达到约定的标准;c)及时向甲乙双方报告工程进度和问题。15.4第三方的责任限额15.4.1第三方对因自身原因造成的损失,承担相应的赔偿责任,但责任限额不超过合同约定金额的%。15.4.2第三方的责任限额应在合同中明确约定,并在提供服务前由第三方确认。15.5第三方介入的具体条款15.5.1第三方介入的申请:a)甲乙双方协商一致,决定引入第三方;b)第三方介入申请应以书面形式提交甲乙双方。15.5.2第三方介入的确认:a)甲乙双方应在收到第三方介入申请后X个工作日内予以确认;b)第三方介入确认后,甲乙双方应与第三方签订服务协议。15.5.3第三方介入的监督:a)甲乙双方应共同监督第三方履行合同义务;b)第三方应定期向甲乙双方报告工作进展。15.6第三方介入的费用承担15.6.1第三方介入产生的费用由甲乙双方按照约定的比例承担。15.7第三方的退出机制15.7.1第三方在合同履行过程中,如有严重违约行为,甲乙双方有权要求其退出合同关系。15.7.2第三方退出合同关系后,甲乙双方应就其履行义务的部分进行结算。15.8第三方与其他各方的责任划分15.8.1第三方与甲方、乙方之间的责任划分:a)第三方对甲方、乙方承担的服务质量责任;b)甲方、乙方对第三方提供的服务承担费用支付责任。15.8.2第三方与监理单位、施工单位等其他相关方的责任划分:a)第三方对监理单位、施工单位等承担监督责任;b)监理单位、施工单位等对第三方承担配合责任。15.9第三方的保密义务15.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论