![2024年度苏州市光伏发电项目合作协议3篇_第1页](http://file4.renrendoc.com/view14/M06/3E/20/wKhkGWdjg_WATBJ7AACl-zyBVak278.jpg)
![2024年度苏州市光伏发电项目合作协议3篇_第2页](http://file4.renrendoc.com/view14/M06/3E/20/wKhkGWdjg_WATBJ7AACl-zyBVak2782.jpg)
![2024年度苏州市光伏发电项目合作协议3篇_第3页](http://file4.renrendoc.com/view14/M06/3E/20/wKhkGWdjg_WATBJ7AACl-zyBVak2783.jpg)
![2024年度苏州市光伏发电项目合作协议3篇_第4页](http://file4.renrendoc.com/view14/M06/3E/20/wKhkGWdjg_WATBJ7AACl-zyBVak2784.jpg)
![2024年度苏州市光伏发电项目合作协议3篇_第5页](http://file4.renrendoc.com/view14/M06/3E/20/wKhkGWdjg_WATBJ7AACl-zyBVak2785.jpg)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度苏州市光伏发电项目合作协议本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.合作方式与期限3.1合作方式3.2合作期限4.资金投入与收益分配4.1资金投入4.2投资回报4.3收益分配5.技术支持与设备供应5.1技术支持5.2设备供应6.项目实施与管理6.1项目实施进度6.2项目管理6.3质量控制7.电力输出与并网7.1电力输出7.2并网方式7.3并网手续8.运营维护与检修8.1运营维护8.2检修责任8.3检修费用9.保险与风险承担9.1保险责任9.2风险承担10.违约责任与争议解决10.1违约责任10.2争议解决11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.合同生效与变更12.1合同生效12.2合同变更13.附件与补充条款13.1附件13.2补充条款14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系方式1.4注册地址1.5法定代表人身份证号码2.项目概述2.1项目名称:2024年度苏州市光伏发电项目2.2项目地点:苏州市区镇村2.3项目规模:装机容量为兆瓦2.4项目类型:分布式光伏发电项目3.合作方式与期限3.1合作方式:合资经营3.2合作期限:自合同签订之日起,至项目并网发电之日起20年4.资金投入与收益分配4.1资金投入:4.1.1投资方A投入:人民币万元4.1.2投资方B投入:人民币万元4.2投资回报:4.2.1投资方A回报:项目总收益的%4.2.2投资方B回报:项目总收益的%4.3收益分配:4.3.1每年进行一次收益分配4.3.2收益分配时间为每年的3月31日5.技术支持与设备供应5.1技术支持:5.1.1投资方B负责提供项目所需的技术支持5.1.2技术支持内容包括设备选型、安装指导、运行维护等5.2设备供应:5.2.1投资方B负责提供项目所需的光伏发电设备5.2.2设备供应需符合国家相关标准和规范6.项目实施与管理6.1项目实施进度:6.1.1项目自合同签订之日起6个月内完成设备采购6.1.2项目自合同签订之日起12个月内完成并网发电6.2项目管理:6.2.1双方共同成立项目管理委员会,负责项目实施过程中的决策和管理6.2.2管理委员会由双方各派一名代表组成,共同担任主任和副主任6.3质量控制:6.3.1项目建设过程中,严格按照国家相关标准和规范进行质量控制6.3.2双方共同对项目质量进行监督和验收7.电力输出与并网7.1电力输出:7.1.1项目产生的电力优先向当地电网输送7.1.2电力输出需符合国家电网的相关标准和规定7.2并网方式:7.2.1项目采用光伏发电系统与电网并网7.2.2并网手续由投资方B负责办理7.3并网手续:7.3.1投资方B负责办理项目并网所需的所有手续7.3.2并网手续办理过程中,如遇政策调整,双方应协商解决8.运营维护与检修8.1运营维护8.1.1项目运营期间,日常维护由投资方B负责8.1.2每年进行一次全面检查,确保设备正常运行8.2检修责任8.2.1小型故障由投资方B负责修理,费用由投资方B承担8.2.2大型故障或设备更换,双方共同协商处理8.3检修费用8.3.1小型故障维修费用不超过万元,由投资方B承担8.3.2大型故障维修费用超出万元部分,由双方按投资比例分摊9.保险与风险承担9.1保险责任9.1.1投资方A和投资方B共同投保项目相关保险9.1.2保险范围包括火灾、盗窃、自然灾害等风险9.2风险承担9.2.1保险理赔范围内的损失,由保险公司赔偿9.2.2保险理赔范围外的损失,由投资方A和投资方B按投资比例分摊10.违约责任与争议解决10.1违约责任10.1.1任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任10.1.2违约方应支付违约金,违约金金额为万元10.2争议解决10.2.1双方发生争议,应友好协商解决10.2.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1一方严重违约,另一方有权解除合同11.1.2项目无法继续实施,经双方协商一致,可解除合同11.2合同终止条件11.2.1合同期限届满11.2.2项目完成并网发电后,合同自然终止12.合同生效与变更12.1合同生效12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效12.1.2合同生效前,双方应履行合同约定的各项义务12.2合同变更12.2.1合同变更需经双方书面同意12.2.2变更后的合同仍具有同等法律效力13.附件与补充条款13.1附件13.1.1本合同附件包括但不限于:投资协议项目可行性研究报告设备采购合同并网协议13.1.2附件与本合同具有同等法律效力13.2补充条款13.2.1本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议14.其他约定事项14.1本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.2本合同自双方签字盖章之日起生效,自合同终止之日起失效14.3本合同未尽事宜,按照国家相关法律法规执行第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义15.1.1第三方是指本合同双方之外的独立法人、自然人或其他组织。15.1.2第三方介入包括但不限于中介方、监理方、技术服务方、设备供应商等。15.2第三方责任15.2.1第三方在履行合同过程中,应遵守国家法律法规和本合同约定。15.2.2第三方因自身原因导致的违约行为,应承担相应的法律责任。15.3第三方责任限额15.3.1第三方的责任限额由双方在合同中约定,最高不超过合同总金额的%。15.3.2第三方责任限额的约定应遵循公平、合理的原则。15.4第三方资质要求15.4.1第三方介入前,乙方应审查第三方的资质证明文件,确保其具备履行合同所需的专业能力和条件。15.4.2第三方资质证明文件包括但不限于营业执照、资质证书、相关行业认可证书等。15.5第三方权利15.5.1第三方在合同约定的范围内,享有相应的权利,包括但不限于:15.5.1.1要求甲方和乙方提供必要的信息和数据;15.5.1.2依据合同约定对项目进行监理、技术服务等;15.5.1.3在发现违约行为时,有权要求违约方承担相应责任。15.6第三方义务15.6.1.1严格遵守国家法律法规和合同约定;15.6.1.2按时、按质完成合同约定的任务;15.6.1.3对甲方和乙方提供的信息和数据保密;15.6.1.4对项目进行必要的监督和管理。15.7第三方与其他各方的划分15.7.1第三方与甲方、乙方之间的关系由合同明确约定。15.7.2第三方对甲方和乙方的责任不因与其中一方存在合同关系而免除。15.7.3第三方在履行合同过程中,应与甲方和乙方保持良好沟通,及时解决问题。16.第三方介入程序16.1甲方和乙方协商确定第三方介入事宜,并签订相应的协议。16.2甲方和乙方共同向第三方发出邀请,并明确其介入的职责和权限。16.3第三方接受邀请后,应向甲方和乙方提交其资质证明文件和合同履行计划。17.第三方介入变更17.1第三方介入期间,如需变更第三方的职责和权限,甲方和乙方应协商一致,并签订补充协议。17.2第三方介入变更不得影响合同的履行和各方的合法权益。18.第三方介入终止18.1第三方介入期间,如因第三方原因导致合同无法履行,甲方和乙方有权终止第三方介入。18.2第三方介入终止后,甲方和乙方应就第三方介入期间的工作进行结算,并处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.投资协议详细要求:明确投资双方的投资比例、资金到位时间、投资回报方式等。说明:投资协议是本合同的基础,规定了双方的投资义务和权利。2.项目可行性研究报告详细要求:包括项目背景、市场需求、技术方案、投资估算、经济效益分析等。说明:可行性研究报告是项目能否实施的重要依据。3.设备采购合同详细要求:明确设备供应商、设备规格、数量、价格、交货时间、质量保证等。说明:设备采购合同是确保项目设备质量的关键文件。4.并网协议详细要求:明确并网方式、并网时间、电力输出协议、并网费用等。说明:并网协议是项目电力输出并网的必要条件。5.运营维护合同详细要求:明确运营维护范围、维护标准、维护费用、维修责任等。说明:运营维护合同确保项目长期稳定运行。6.保险合同详细要求:明确保险类型、保险金额、保险期限、保险费等。说明:保险合同为项目提供风险保障。7.第三方监理合同详细要求:明确监理单位、监理范围、监理费用、监理报告等。说明:第三方监理合同确保项目质量。8.第三方技术服务合同详细要求:明确技术服务内容、服务期限、服务费用、服务质量等。说明:技术服务合同确保项目技术支持。9.第三方设备供应合同详细要求:明确设备供应商、设备规格、数量、价格、交货时间等。说明:设备供应合同确保项目设备供应。说明二:违约行为及责任认定:1.投资方未按时足额出资责任认定:投资方应向守约方支付违约金,金额为未出资部分的%。示例:投资方A应于合同签订后3个月内出资万元,如未按时足额出资,应向投资方B支付违约金。2.项目进度延误责任认定:延误责任由延误方承担,延误造成的损失由延误方赔偿。示例:项目实施进度延误超过天,延误方应赔偿守约方由此造成的损失。3.设备质量不合格责任认定:供应商应承担更换或修理不合格设备的责任,并赔偿由此造成的损失。示例:设备供应商提供的设备存在质量问题,供应商应负责更换或修理。4.电力输出不足责任认定:电力输出不足的责任由电力输出方承担,并赔偿由此造成的损失。示例:项目并网后,电力输出量低于合同约定,电力输出方应赔偿甲方因此遭受的损失。5.违反保密义务责任认定:泄露保密信息的责任由泄露方承担,并赔偿因此造成的损失。示例:第三方泄露项目商业秘密,泄露方应赔偿甲方因此遭受的损失。6.未能履行监理或技术服务职责责任认定:监理方或技术服务方未能履行职责,应承担相应责任,并赔偿因此造成的损失。示例:第三方监理方未按时提交监理报告,监理方应承担相应责任。全文完。2024年度苏州市光伏发电项目合作协议1本合同目录一览1.项目概述1.1项目背景1.2项目目的1.3项目内容2.双方基本信息2.1发电方信息2.2用电方信息3.项目投资及建设3.1投资总额3.2投资构成3.3建设进度3.4工程质量4.发电及用电4.1发电设施4.2用电设施4.3发电量及用电量5.电力价格及结算5.1电力价格5.2结算方式5.3结算周期6.权益及义务6.1发电方权益及义务6.2用电方权益及义务7.运营管理7.1运营机构7.2运营费用7.3运营维护8.技术支持与培训8.1技术支持8.2培训计划9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同期限及终止10.1合同期限10.2合同终止条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力处理13.合同变更与解除13.1合同变更13.2合同解除14.合同附件及补充条款第一部分:合同如下:1.项目概述1.1项目背景本项目位于苏州市区,旨在利用太阳能资源,建设一座光伏发电站,实现绿色能源的利用。1.2项目目的提高太阳能资源的利用率,降低能源消耗,促进可持续发展。1.3项目内容包括光伏发电站的设计、建设、运营和维护。2.双方基本信息2.1发电方信息名称:苏州市太阳能科技有限公司法定代表人:注册资本:1000万元注册地址:苏州市区路号2.2用电方信息名称:苏州市工业园区管理委员会法定代表人:注册资本:5000万元注册地址:苏州市区路号3.项目投资及建设3.1投资总额本项目总投资为5000万元人民币。3.2投资构成其中,设备投资2000万元,建设投资1500万元,运营维护投资1500万元。3.3建设进度本项目建设周期为12个月,自合同签订之日起计算。3.4工程质量本项目工程质量应符合国家相关标准和规范。4.发电及用电4.1发电设施发电设施包括光伏组件、逆变器、配电箱等。4.2用电设施用电设施包括配电线路、变压器等。4.3发电量及用电量发电量预计为1000万千瓦时/年,用电量根据实际需求确定。5.电力价格及结算5.1电力价格电力价格按照国家规定和苏州市相关政策执行。5.2结算方式结算方式为按月结算,每月结算一次。5.3结算周期结算周期为一个月。6.权益及义务6.1发电方权益及义务发电方负责项目的建设、运营和维护,并确保发电设施正常运行。6.2用电方权益及义务用电方负责接收和利用光伏发电,并按照合同约定支付电费。7.运营管理7.1运营机构运营机构由双方共同设立,负责项目的日常运营管理。7.2运营费用运营费用包括人员工资、设备维护、安全管理等费用。7.3运营维护运营维护应按照国家相关标准和规范执行,确保发电设施安全稳定运行。8.技术支持与培训8.1技术支持发电方应提供必要的技术支持,包括但不限于设备安装、调试、故障排除等技术问题。8.2培训计划发电方应制定培训计划,对用电方人员进行光伏发电系统的操作和维护培训。9.争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同执行过程中的争议。9.2争议解决程序若协商不成,争议应提交至苏州市仲裁委员会仲裁。10.合同期限及终止10.1合同期限本合同期限自双方签字之日起计算,为期20年。10.2合同终止条件1)合同期满;2)一方严重违约,经对方书面通知后30日内仍未改正;3)不可抗力导致合同无法履行;4)双方协商一致终止合同。11.违约责任11.1违约情形1)一方未按合同约定履行其义务;2)一方提供虚假信息或隐瞒重要事实;3)一方违反合同约定导致对方遭受损失。11.2违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.不可抗力12.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。12.2不可抗力处理发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方,并采取措施减轻损失。如不可抗力事件导致合同无法履行,双方可协商解除合同或变更合同内容。13.合同变更与解除13.1合同变更双方同意变更合同内容的,应书面协商一致,并签订补充协议。13.2合同解除在合同有效期内,如出现合同终止条件之一,双方可解除合同。14.合同附件及补充条款14.1合同附件1)项目可行性研究报告;2)设备采购合同;3)施工合同;4)运维合同;5)相关政府批文和许可证。14.2补充条款本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方约定或根据法律规定介入合同关系中的独立主体,包括但不限于中介方、监理方、评估方、咨询方等。2.第三方介入情形1)项目可行性研究、设计、施工等环节需要第三方提供专业服务;2)项目运营维护过程中需要第三方进行设备检测、维修或更换;3)合同履行过程中出现争议,需要第三方进行调解或仲裁;4)双方同意的其他第三方介入情形。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定:1)在合同中明确第三方的责任范围和责任限额;2)责任限额应根据第三方的专业能力、服务质量、市场行情等因素综合确定;3)责任限额应以书面形式在合同中明确约定。4.第三方介入的甲乙方额外条款4.1甲方额外条款:1)甲方应确保第三方具备履行合同所需的专业资质和能力;2)甲方应与第三方签订书面合同,明确双方的权利义务;3)甲方应监督第三方按照合同约定履行职责;4)甲方应承担第三方在履行合同过程中产生的合理费用。4.2乙方额外条款:1)乙方应配合第三方的工作,提供必要的资料和条件;2)乙方应接受第三方的监督和检查;3)乙方应按照合同约定支付第三方服务费用;4)乙方应承担第三方在履行合同过程中产生的合理费用。5.第三方与其他各方的责任划分5.1第三方与甲方的责任划分:1)第三方在履行合同过程中,因自身原因导致合同无法履行或造成损失,应承担相应的责任;2)甲方在第三方履行合同过程中,应提供必要的协助,并承担因协助产生的合理费用;3)甲方应监督第三方的工作,如发现第三方存在违约行为,应书面通知乙方。5.2第三方与乙方的责任划分:1)第三方在履行合同过程中,因自身原因导致合同无法履行或造成损失,应承担相应的责任;2)乙方在第三方履行合同过程中,应配合第三方的工作,并承担因配合产生的合理费用;3)乙方应监督第三方的工作,如发现第三方存在违约行为,应书面通知甲方。5.3第三方与其他各方的责任划分:1)第三方在履行合同过程中,如涉及与其他方的合作,应签订相应的合作协议,明确各方的权利义务;2)第三方与其他方在合作过程中发生的争议,应按照合作协议或相关法律规定解决。6.第三方介入的合同条款修改6.1在本合同中增加“第三方介入”条款,明确第三方介入的情形、责任范围、责任限额、甲乙双方额外条款等内容;6.2在合同附件中增加第三方相关信息,包括第三方名称、资质、联系方式等;6.3在合同履行过程中,如需增加第三方介入,应签订补充协议,明确各方权利义务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告要求:详细分析项目的技术可行性、经济可行性、环境可行性等,并提供相关数据、图表和结论。说明:作为项目立项的依据,必须经过专业机构审核。2.设备采购合同要求:明确设备型号、数量、价格、交货时间、质量保证等条款。说明:确保设备质量符合项目要求,满足合同约定。3.施工合同要求:明确施工范围、进度、质量标准、安全措施、验收标准等条款。说明:确保项目按期、保质完成,符合国家相关标准和规范。4.运维合同要求:明确运维范围、服务内容、服务质量标准、费用及支付方式等条款。说明:保障项目运行期间的稳定性和安全性。5.相关政府批文和许可证要求:提供项目所需的所有政府批文和许可证,确保项目合法合规。说明:作为项目开展的前提条件,必须齐全。6.第三方合作协议要求:明确第三方介入的项目范围、服务内容、费用、责任划分等条款。说明:确保第三方在项目中的角色和责任明确。7.争议解决协议要求:明确争议解决方式、程序、地点等条款。说明:为双方提供解决争议的途径。8.保密协议要求:明确保密范围、保密期限、违约责任等条款。说明:保护双方商业秘密和知识产权。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1甲方违约行为:未按合同约定支付电费;未按合同约定提供用电设施;未按合同约定提供运营维护资金;未按合同约定配合第三方工作。1.2乙方违约行为:未按合同约定提供发电设施;未按合同约定提供发电量;未按合同约定支付设备投资;未按合同约定提供运营维护资金。2.责任认定标准:2.1甲方违约责任认定标准:甲方未支付电费,应按逾期支付金额的千分之五支付违约金;甲方未提供用电设施,应承担由此造成的损失;甲方未提供运营维护资金,应承担由此造成的损失;甲方未配合第三方工作,应承担由此造成的损失。2.2乙方违约责任认定标准:乙方未支付设备投资,应按逾期支付金额的千分之五支付违约金;乙方未提供发电设施,应承担由此造成的损失;乙方未提供发电量,应按实际发电量不足部分的双倍支付违约金;乙方未提供运营维护资金,应承担由此造成的损失。3.违约示例说明:3.1甲方违约示例:甲方未在合同约定的电费支付期限内支付电费,逾期支付5天,应支付逾期电费金额的千分之二十五作为违约金。3.2乙方违约示例:乙方未在合同约定的发电设施交付期限内提供发电设施,导致项目延期一个月,应承担由此造成的损失,包括但不限于项目延期损失、第三方违约金等。全文完。2024年度苏州市光伏发电项目合作协议2本合同目录一览1.项目概述1.1项目背景1.2项目目标1.3项目范围2.双方基本信息2.1项目方2.2合作方2.3联系方式3.项目合作内容3.1项目投资3.2技术支持3.3设备供应3.4施工安装3.5运营维护4.合作期限及费用4.1合作期限4.2费用构成4.3付款方式4.4逾期付款处理5.权利与义务5.1项目方权利与义务5.2合作方权利与义务5.3双方共同权利与义务6.项目的进度与质量6.1项目进度安排6.2项目质量控制6.3项目验收标准7.项目风险管理7.1风险识别7.2风险评估7.3风险应对措施8.保密条款8.1保密信息8.2保密义务8.3保密期限9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止12.其他约定12.1法律适用12.2合同附件12.3合同份数13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人14.合同附件14.1项目合作协议附件一14.2项目合作协议附件二14.3其他附件第一部分:合同如下:第一条项目概述1.1项目背景本合同涉及的项目为2024年度苏州市光伏发电项目,项目地点位于苏州市区镇。项目背景为响应国家新能源发展战略,推动光伏产业在苏州市的推广应用,实现节能减排。1.2项目目标项目目标为建设一座装机容量为兆瓦的光伏发电站,实现年发电量万千瓦时,为苏州市提供清洁能源,促进当地经济发展。1.3项目范围项目范围包括光伏发电站的设计、设备采购、施工建设、运营管理及维护等全过程。第二条双方基本信息2.1项目方项目方为苏州市新能源有限公司,注册地为苏州市区路号,法定代表人为,联系电话为。2.2合作方合作方为光伏科技有限公司,注册地为苏州市区路号,法定代表人为,联系电话为。2.3联系方式双方联系方式见附件一。第三条项目合作内容3.1项目投资项目总投资为人民币万元,其中项目方投资%,合作方投资%。3.2技术支持合作方负责提供光伏发电站所需的技术支持,包括设备选型、设计审查、施工指导等。3.3设备供应合作方负责提供光伏发电站所需的设备,包括光伏组件、逆变器、支架等。3.4施工安装项目方负责光伏发电站的施工安装工作,确保工程质量和进度。3.5运营维护项目投产后,双方共同负责光伏发电站的运营维护工作,确保发电站安全稳定运行。第四条合作期限及费用4.1合作期限本合同有效期为自双方签署之日起至年月日止。4.2费用构成项目总投资构成包括设备采购费、施工安装费、运营维护费等。4.3付款方式项目投资款项按照双方约定的进度支付,具体支付方式见附件二。4.4逾期付款处理如项目方或合作方逾期付款,应向对方支付逾期付款金额的%作为违约金。第五条权利与义务5.1项目方权利与义务项目方享有项目投资收益,负责项目的日常运营管理,确保项目按期完成。5.2合作方权利与义务合作方享有项目投资收益,负责项目的技术支持、设备供应及施工指导,确保项目质量。5.3双方共同权利与义务双方共同负责项目的整体推进,确保项目按计划完成,共同承担项目风险。第六条项目的进度与质量6.1项目进度安排项目进度安排见附件三,双方应共同遵守。6.2项目质量控制项目质量控制标准见附件四,双方应共同监督。6.3项目验收标准项目验收标准见附件五,双方应共同参与项目验收。第七条项目风险管理7.1风险识别双方应共同识别项目过程中可能出现的风险,包括技术风险、市场风险、政策风险等。7.2风险评估对识别出的风险进行评估,确定风险等级,并制定相应的应对措施。7.3风险应对措施针对评估出的风险,双方应制定相应的应对措施,确保项目顺利进行。第八条保密条款8.1保密信息双方在本合同项下所获得的对方商业秘密、技术信息、项目资料等均属于保密信息。8.2保密义务双方对本合同项下的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。8.3保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至项目终止后年。第九条违约责任9.1违约情形(1)一方未按照合同约定履行其义务;(2)一方未按照合同约定支付款项;(3)一方泄露对方保密信息;(4)一方违反合同约定的其他行为。9.2违约责任发生违约情形时,违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿违约赔偿金额应根据违约行为的严重程度及给对方造成的实际损失确定。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时,应友好协商解决;协商不成的,提交苏州市仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构苏州市仲裁委员会。10.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及苏州市仲裁委员会仲裁规则执行。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件本合同自双方签署并加盖公章之日起生效。11.2合同变更合同变更需经双方书面同意,并签订补充协议。11.3合同终止(1)合同约定的合作期限届满;(2)双方协商一致解除合同;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)一方严重违约,另一方有权解除合同。第十二条其他约定12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2合同附件本合同附件包括但不限于附件一、附件二、附件三、附件四、附件五。12.3合同份数本合同一式份,双方各执份,具有同等法律效力。第十三条合同签署13.1签署日期本合同签署日期为年月日。13.2签署地点本合同签署地点为苏州市。13.3签署人项目方代表:____________________合作方代表:____________________第十四条合同附件14.1项目合作协议附件一附件一为双方联系方式。14.2项目合作协议附件二附件二为付款方式及进度表。14.3项目合作协议附件三附件三为项目进度安排。14.4项目合作协议附件四附件四为项目质量控制标准。14.5项目合作协议附件五附件五为项目验收标准。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1定义本合同所称第三方,指在合同履行过程中,因特定需要而介入合同关系的独立第三方机构或个人,包括但不限于中介机构、监理单位、检测机构、咨询顾问等。15.2范围第三方的介入范围限于本合同约定的范围内,包括但不限于项目咨询、项目管理、质量监督、设备检测、争议解决等。第十六条第三方的选择与授权16.1选择甲乙双方均有权选择合适的第三方介入本合同项目,但需征得对方同意。16.2授权第三方介入前,甲乙双方应签署书面授权书,明确第三方的职责、权限及授权期限。第十七条第三方的责任与权利17.1责任第三方应按照合同约定和授权书的要求,履行其职责,并对自身的行为承担法律责任。17.2权利第三方享有根据合同约定和授权书要求所获得
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- GSP药品经营行业管理体系内部审核检查记录(内审检查表)
- 《丰田战略分析》课件
- 2023-2024学年河南省郑州市八十五中七年级(上)期末生物试卷
- 临终患者的观察和护理
- 糖尿病的治疗与用药
- 儿童摄影店装修施工合同范本
- 医疗器械安全使用细则
- 铝合金技术服务协议
- UU电影院建筑材料供应招投标
- 智能港口装卸系统布线改造合同
- DB3502∕T 139-2024“无陪护”医院服务规范通 用要求
- 期中模拟练习(试题)-2024-2025学年统编版语文二年级上册
- 人教版九年级历史下册第10课-《凡尔赛条约》和《九国公约》(共31张课件)
- 2023年法律职业资格《客观题卷一》真题及答案
- 教科版 三年级上册科学知识点归纳梳理
- 2024年初级经济师考试经济基础知识真题及答案
- 2024年人教版七年级英语(上册)期末考卷及答案(各版本)
- 2024年执法资格考试考前预测卷(附答案)
- 部编版道德与法治二年级上册全册教案
- 农村民兵连指导员述职报告范本
- 2024年农业学:农村农业基础知识考试题库(附含答案)
评论
0/150
提交评论