台州市住宅装饰装修施工合同_第1页
台州市住宅装饰装修施工合同_第2页
台州市住宅装饰装修施工合同_第3页
台州市住宅装饰装修施工合同_第4页
台州市住宅装饰装修施工合同_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

台州市住宅装饰装修施工合同一、合同双方本装饰装修施工合同（以下简称“合同”），由甲方（业主）和乙方（装饰公司）双方共同缔结，遵循诚实、公正、公平和互利的原则。甲方（业主）：姓名/法人代表：身份证号码/工商注册号：地址：联系电话：乙方（装饰公司）：公司名称：统一社会信用代码：法人代表：地址：联系电话：二、装修项目和范围1.装修项目具体装修项目由双方在合同附件中详细列明，并签字确认。2.装修范围装修范围包括但不限于以下内容：2.1墙面和天花板的刷漆处理；2.2地面的铺设；2.3门窗的更换和安装；2.4卫生间和厨房的改造；2.5室内水电线路的布置和改造；2.6室内软装饰品的购买和安装。三、装修工期和工作日程安排1.装修工期双方商定的装修工期为_____天/月，具体施工工期由乙方根据实际情况提供。2.工作日程安排乙方将根据装修进度与甲方协商安排工人数量和工作时间，确保装修工作顺利进行。四、装修费用和支付方式1.装修费用装修费用总额为人民币___________元（大写：__________________）。2.付款方式（1）首期付款：甲方在签订合同时，应支付合同总金额的____%作为首期付款。（2）进度付款：根据装修进度，乙方将提供付款要求，甲方应按照要求及时支付相应的款项。（3）尾款支付：甲方应在装修完工验收合格后，支付剩余款项。3.付款说明甲方应在合同签订后的_____个工作日内，将首期付款支付至乙方指定账户。五、工程质量保证和维修1.工程质量保证乙方保证装修工程符合国家法律法规和相关标准要求，并承诺在验收合格后的_______个月内，负责修理由于工程质量问题造成的问题。2.维修责任甲方应按照乙方的使用和保养要求，合理使用装修材料和设备，并负有维护和保养的责任。六、违约责任1.甲方违约责任（1）甲方未按照合同约定支付款项的，应按欠款金额每日按照合同约定支付违约金。（2）甲方未按照约定时间提供施工场所或影响施工进度的，应按照双方协商确定的方式进行补偿。2.乙方违约责任（1）乙方未按照合同约定完工的，应按照双方协商确定的方式进行补偿。（2）乙方装修工程质量不符合相关标准要求的，应承担整改责任，并赔偿甲方因此所遭受的直接经济损失。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议的，应通过友好协商解决。2.协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、合同生效和解除1.合同的生效合同经甲、乙双方签字盖章后生效，具有法律效力。2.解除合同合同解除的情况包括但不限于：双方协商一致解除、经法院判决解除等。九、其他事项1.合同附件本合同的附件包括但不限于：装修设计方案、装修工程图纸、装修施工进度安排表

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论