2024年清包工分包合同书格式

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年清包工分包合同书格式本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3分包人第二条工程范围及内容2.1工程范围2.2工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整第四条工程质量4.1质量标准4.2质量验收第五条工程进度5.1施工计划5.2进度调整第六条合同工期6.1工期要求6.2工期延误第七条材料与设备7.1材料供应7.2设备供应第八条施工安全8.1安全措施8.2安全事故处理第九条变更与解除9.1变更条件9.2解除条件第十条违约责任10.1违约行为10.2违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同终止第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同的副本和复印件14.4送达地址14.5合同的修改和补充第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包人1.1.1发包人是指合同中指明的具有工程发包权利的自然人、法人和其他组织，即甲方。1.1.2发包人的授权代表，负责与承包人和分包人进行合同履行过程中的各项事宜。1.2承包人1.2.1承包人是指合同中指明的具有工程承包权利的自然人、法人和其他组织，即乙方。1.2.2承包人应具备与工程相适应的资质等级和施工能力，并按照合同约定完成工程的施工。1.3分包人1.3.1分包人是指合同中指明的由承包人指定的承担部分工程承包的自然人、法人和其他组织，即丙方。1.3.2分包人应具备与分包工程相适应的资质等级和施工能力，并按照合同约定完成分包工程的施工。第二条工程范围及内容2.1工程范围2.1.1工程范围包括合同中指明的所有施工项目，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等。2.1.2承包人应根据发包人的要求，编制施工组织设计，明确工程范围和施工内容。2.2工程内容2.2.1工程内容应包括合同中指明的所有施工任务，包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等。2.2.2承包人应根据发包人的要求，编制详细的施工方案，明确工程内容和要求。第三条合同价格3.1合同总价3.1.1合同总价是指承包人完成合同约定的全部工程内容所需的全部费用，包括但不限于施工费用、材料费用、设备费用、管理费用等。3.1.2合同总价在合同签订时确定，并在合同中明确。3.2价格调整3.2.1在合同履行过程中，如遇市场价格波动、政策调整等不可预见因素，导致合同总价发生变动，双方可协商调整合同价格。3.2.2价格调整的具体办法和幅度，双方应在合同中约定。第四条工程质量4.1质量标准4.1.1工程质量应符合国家现行法律法规、行业标准及合同中约定的质量标准。4.1.2承包人应按照合同约定的质量标准，采取有效的质量控制措施，保证工程质量。4.2质量验收4.2.1工程质量验收分为施工过程中验收和竣工验收两个阶段。4.2.2施工过程中验收由承包人负责，竣工验收由发包人和承包人共同组织。4.2.3工程质量验收不合格的，承包人应按照发包人的要求进行整改，并承担整改费用。第五条工程进度5.1施工计划5.1.1承包人应根据工程特点和施工条件，编制详细的施工组织设计，明确施工计划和进度安排。5.1.2承包人应按照施工计划组织施工，确保工程按期完成。5.2进度调整5.2.1如遇特殊情况，导致工程进度发生延误，承包人应立即通知发包人和分包人，并采取措施减少延误。5.2.2经发包人同意，双方可协商调整工程进度计划。第六条合同工期6.1工期要求6.1.1合同工期是指合同约定的工程竣工交付使用的时间。6.1.2承包人应确保工程在合同约定的工期内完成，如因承包人原因导致工期延误，应按照约定承担违约责任。6.2工期延误6.2.1如遇不可抗力等特殊情况，导致工程进度发生延误，双方可协商顺延合同工期。6.2.2工期延误的处理，双方应在合同中约定。第八条材料与设备8.1材料供应8.1.1承包人应按照合同约定的质量和数量，负责材料供应。8.1.2承包人应保证材料供应的时间和顺序，满足施工进度的需要。8.2设备供应8.2.1承包人应按照合同约定的型号、质量和数量，负责设备供应。8.2.2承包人应保证设备供应的时间和状态，满足施工进度的需要。第九条施工安全9.1安全措施9.1.1承包人应制定施工安全措施，并按照措施进行施工。9.1.2承包人应定期对施工现场进行安全检查，及时消除安全隐患。9.2安全事故处理9.2.1如发生安全事故，承包人应立即启动应急预案，组织救援，并及时报告发包人和相关部门。9.2.2安全事故的处理，按照相关法律法规和合同约定进行。第十条变更与解除10.1变更条件10.1.1合同履行过程中，如因客观原因导致工程内容、工程量、工程进度等发生变更，双方可协商变更。10.1.2变更的条件和程序，双方应在合同中约定。10.2解除条件10.2.1合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。10.2.2解除的条件和程序，双方应在合同中约定。第十一条违约责任11.1违约行为11.1.1双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。11.1.2违约行为包括但不限于未按约定时间履行合同、未按约定质量完成工程等。11.2违约责任11.2.1如一方违约，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2.2违约责任的具体事项，双方应在合同中约定。第十二条争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。12.1.2如协商不成，争议可提交仲裁机构进行仲裁，或向人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1如选择仲裁，双方应在合同中约定仲裁机构。12.2.2如选择诉讼，双方应明确诉讼管辖法院。第十三条保密条款13.1保密内容13.1.1双方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、运营秘密等，应予以保密。13.1.2保密内容的具体范围，双方应在合同中约定。13.2保密期限13.2.1保密期限应自合同签订之日开始，至合同解除或终止之日起三年内结束。13.2.2保密期限的具体规定，双方应在合同中约定。第十四条其他条款14.1不可抗力14.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.1.2不可抗力的认定和处理，按照相关法律法规和合同约定进行。14.2法律适用14.2.1本合同的签订、履行、解释及争议解决，适用中华人民共和国法律。14.3合同的副本和复印件14.3.1本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。14.4送达地址14.4.1双方在合同中明确各自的送达地址，用于法律文书、通知等文件的送达。14.5合同的修改和补充14.5.1合同的修改和补充，应采用书面形式，经甲乙双方签字盖章后生效。14.5.2修改和补充的内容，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方是指除甲乙方之外的，根据本合同约定介入合同履行过程的自然人、法人和其他组织。1.2第三方包括但不限于中介方、监理方、审计方、贷款方、担保方等。第二条第三方介入的条件和方式2.1第三方介入的条件和方式，应在本合同中明确。2.2第三方介入应遵循平等、自愿、公正、诚信的原则。第三条第三方权利和义务3.1第三方根据本合同约定，享有合同约定的权利，并履行合同约定的义务。3.2第三方应按照合同约定的方式、时间和标准，完成介入工作。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额是指第三方对因其履行合同所产生的损失承担的最高赔偿限额。4.2第三方责任限额在本合同中明确，并符合相关法律法规的规定。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲乙方为合同关系，第三方并非甲乙方的代理人、雇佣人或者合伙人。5.2第三方按照合同约定履行义务，甲乙方应支付第三方合同约定的费用。第六条第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件，应在本合同中明确。6.2第三方介入终止后，第三方应将合同约定的权利和义务交接给甲乙方。第七条第三方违约责任7.1第三方如违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.2第三方违约责任的具体事项，双方应在合同中约定。第八条第三方与甲乙方的争议解决8.1第三方与甲乙方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，争议可提交仲裁机构进行仲裁，或向人民法院提起诉讼。第九条第三方与甲乙方的保密条款9.1第三方与甲乙方在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密、运营秘密等，应予以保密。9.2保密内容的具体范围、保密期限等，双方应在合同中约定。第十条第三方与甲乙方的送达地址10.1第三方与甲乙方在本合同中明确各自的送达地址，用于法律文书、通知等文件的送达。第十一条第三方与甲乙方的合同修改和补充11.1第三方与甲乙方的合同修改和补充，应采用书面形式，经甲乙双方签字盖章后生效。11.2修改和补充的内容，与本合同具有同等法律效力。第十二条第三方与甲乙方的法律适用和争议解决12.1第三方与甲乙方的合同签订、履行、解释及争议解决，适用中华人民共和国法律。12.2双方在合同中约定仲裁机构进行仲裁，或向人民法院提起诉讼。本附加说明条款与本合同具有同等法律效力，甲乙双方应严格履行本附加说明条款约定的义务。如有争议，按照本合同约定的争议解决方式处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸附件二：施工组织设计附件三：材料供应清单附件四：设备供应清单附件五：施工进度计划附件六：安全施工措施附件七：质量验收标准附件八：合同价格明细表附件九：付款凭证附件十：变更订单附件十一：违约金计算公式附件十二：争议解决机构名录附件的详细要求和说明：1.工程图纸：应详细标注工程项目的各项参数、尺寸、材料等，由乙方提供，甲方确认后使用。2.施工组织设计：应包括施工方案、施工进度计划、施工人员配置、施工材料供应计划等，由乙方制定，甲方审批。3.材料供应清单：应详细列出合同约定的材料名称、规格、数量、质量标准等，由乙方提供，甲方确认。4.设备供应清单：应详细列出合同约定的设备名称、型号、数量、质量标准等，由乙方提供，甲方确认。5.施工进度计划：应详细列出工程各阶段的开始时间、结束时间、施工内容等，由乙方制定，甲方确认。6.安全施工措施：应包括施工现场安全管理、安全防护设施、安全培训等，由乙方制定，甲方确认。7.质量验收标准：应详细列出工程质量验收的标准和要求，由乙方提供，甲方确认。8.合同价格明细表：应详细列出合同总价、各分项工程价格、材料费用、设备费用等，由乙方提供，甲方确认。9.付款凭证：应包括付款金额、付款时间、付款对象等信息，由甲方提供，乙方确认。10.变更订单：应包括变更内容、变更原因、变更后的工程量、价格等，由甲方提出，乙方确认。11.违约金计算公式：应详细列出违约金的计算方法和公式，由双方约定。12.争议解决机构名录：应包括争议解决机构的名称、地址、联系方式等，由双方约定。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付合同款项，乙方未按约定时间完成工程。2.甲方未按约定提供施工场地、施工条件等，导致乙方无法正常施工。3.乙方未按约定质量标准完成工程，或工程存在严重质量问题。4.乙方未按约定进度完成工程，或工程进度严重延误。5.乙方未按约定提供材料或设备，或材料设备存在质量问题。6.乙方未按约定安全标准进行施工，导致安全事故发生。违约责任认定标准：1.违约金：按照双方约定的违约金计算公式计算违约金金额。2.损失赔偿：根据甲方实际损失金额进行赔偿，包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费等。3.工期延误：按照合同约定的工期顺延，并支付相应的逾期竣工违约金。4.质量问题：乙方应负责修复质量问题，并支付因此产生的费用。5.安全事故：根据事故造成的损失和影响，承担相应的赔偿责任。示例说明：假设乙方未按约定时间完成工程，导致工期延误，甲方可以根据合同约定的违约金计算公式计算违约金金额，并根据实际损失情况要求乙方赔偿损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。3.合同解除：指合同双方协商一致