2024年版边坡支护锚杆锚索劳务分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年版边坡支护锚杆锚索劳务分包合同本合同目录一览1.劳务分包范围与内容1.1分包工程概述1.2分包工程量清单1.3分包工程质量标准1.4分包工程安全要求2.劳务分包价格与支付2.1劳务分包价格2.2价格调整机制2.3支付方式与时间2.4工程进度款支付2.5竣工结算3.分包方的义务与责任3.1分包方的施工准备3.2分包方的施工组织与管理3.3分包方的质量保证3.4分包方的安全防护3.5分包方的环境保护4.总包方的义务与责任4.1总包方的技术支持4.2总包方的材料供应4.3总包方的质量管理4.4总包方的安全监督4.5总包方的协调沟通5.合同的履行与验收5.1合同的履行期限5.2工程验收标准5.3验收程序与时间5.4验收结果的处理6.违约责任与争议解决6.1违约行为及责任6.2争议解决方式6.3法律适用与诉讼管辖7.合同的变更与终止7.1合同变更的条件7.2合同变更的程序7.3合同终止的条件7.4合同终止后的处理8.保密条款8.1保密信息的定义8.2保密信息的保护期限8.3保密信息的泄露责任9.合同的解除9.1合同解除的条件9.2合同解除的程序9.3合同解除后的处理10.不可抗力10.1不可抗力的定义10.2不可抗力的通知与证明10.3不可抗力的后果处理11.保险责任11.1保险的种类与范围11.2保险的办理与费用11.3保险事故的处理12.合同的签字与生效12.1合同签字的要求12.2合同的生效时间12.3合同的续签与延长13.合同的附件13.1附件清单13.2附件的效力13.3附件的补充与修改14.其他条款14.1一般条款14.2特殊条款14.3条款的效力与优先级第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与内容1.1分包工程概述分包工程为边坡支护锚杆锚索的施工，包括但不限于锚杆孔钻孔、锚索孔钻孔、锚杆和锚索的制作、安装、张拉、注浆等工作。1.2分包工程量清单详见附件一，分包工程量清单。1.3分包工程质量标准分包工程应符合《边坡支护工程质量验收规范》（GB502022018）的要求，并通过发包方的验收。1.4分包工程安全要求分包方应严格按照《建设工程安全生产管理条例》和国家有关安全生产的法律、法规、规章的要求，做好施工现场的安全防护工作。第二条劳务分包价格与支付2.1劳务分包价格劳务分包价格为人民币【】元（大写：【】元整），详见附件二，劳务分包价格明细表。2.2价格调整机制如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整劳务分包价格。2.3支付方式与时间劳务分包费用采用按工程进度分阶段支付的方式，具体支付时间及比例详见附件三，支付时间表。2.4工程进度款支付发包方根据分包方提交的工程进度报表，按约定比例支付工程进度款。2.5竣工结算工程竣工后，分包方应向发包方提交完整的工程资料，双方按照约定进行竣工结算。第三条分包方的义务与责任3.1分包方的施工准备分包方应负责施工现场的平整、清理及施工用水、用电的接入。3.2分包方的施工组织与管理分包方应按照工程量和施工进度，合理安排施工人员，确保工程按时完成。3.3分包方的质量保证分包方应保证分包工程的质量，对分包工程的质量问题承担责任。3.4分包方的安全防护分包方应做好施工现场的安全防护工作，确保施工现场的安全。3.5分包方的环境保护分包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规，做好施工现场的环境保护工作。第四条总包方的义务与责任4.1总包方的技术支持总包方应向分包方提供施工图纸、技术要求及施工规范，并对分包方进行技术交底。4.2总包方的材料供应总包方应按照合同约定，及时供应施工所需的材料。4.3总包方的质量管理总包方应对分包工程的质量进行监督，确保分包工程符合质量要求。4.4总包方的安全监督总包方应对分包方的施工安全进行监督，确保施工现场的安全。4.5总包方的协调沟通总包方应负责协调分包方与发包方、设计方及其他参建单位之间的关系，确保工程顺利进行。第五条合同的履行与验收5.1合同的履行期限分包工程应按照约定的工期完成，具体工期见附件四，工期时间表。5.2工程验收标准分包工程应按照《边坡支护工程质量验收规范》（GB502022018）进行验收。5.3验收程序与时间工程验收分为中间验收和竣工验收，具体验收程序与时间见附件五，验收时间表。5.4验收结果的处理工程验收不合格的，分包方应按照验收意见进行整改，直至达到验收标准。第六条违约责任与争议解决6.1违约行为及责任双方应严格按照合同约定履行各自的义务，如一方违约，应承担违约责任。6.2争议解决方式双方发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。6.3法律适用与诉讼管辖本合同适用中华人民共和国法律，诉讼管辖地为合同签订地人民法院。第八条保险责任8.1保险的种类与范围分包方应依法办理工程保险，包括但不限于建筑工程一切险、意外伤害险等，并将保险单副本提交给总包方备案。8.2保险的办理与费用分包方应承担办理保险的费用，保险费用应在合同签订后七个工作日内支付完毕。8.3保险事故的处理保险事故发生时，分包方应立即通知总包方，并按照保险公司的要求进行理赔程序。第九条合同的签字与生效9.1合同签字的要求本合同一式两份，双方签字盖章后生效，双方各执一份。9.2合同的生效时间合同自双方签字盖章之日起生效。9.3合同的续签与延长合同到期后，如需续签或延长，双方应提前一个月协商并签订补充协议。第十条合同的附件10.1附件清单附件清单详见附件六。10.2附件的效力附件是本合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。10.3附件的补充与修改附件的补充与修改应由双方协商一致，并以书面形式签订。第十一条其他条款11.1一般条款本合同未尽事宜，可由双方协商一致，补充规定。11.2特殊条款本合同如有特殊条款，应明确标注并单独约定。11.3条款的效力与优先级本合同各项条款相互补充，如遇冲突，以条款编号顺序为准。第十二条合同的解除12.1合同解除的条件双方同意解除合同的，可以协商解除合同。12.2合同解除的程序合同解除应由双方协商一致，并签订解除协议。12.3合同解除后的处理合同解除后，双方应按照解除协议约定的方式处理后续事宜。第十三条保密条款13.1保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中双方交换的涉及商业秘密、技术秘密等信息。13.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限为合同终止后五年。13.3保密信息的泄露责任泄露保密信息的，泄露方应承担相应的法律责任。第十四条不可抗力14.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。14.2不可抗力的通知与证明发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明文件。14.3不可抗力的后果处理因不可抗力导致合同无法履行或造成损失的，双方应协商处理后续事宜。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定在本合同中，第三方指的是除甲乙方以外的其他主体，包括但不仅限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、施工设备租赁方等。第三方介入是指在合同履行过程中，由于工作需要或合同约定，第三方参与合同的履行，包括但不限于提供服务、材料、设备等。2.第三方介入的程序与条件当甲乙方根据本合同需要第三方介入时，应提前书面通知对方，并明确第三方介入的时间、内容、责任等。第三方介入需得到甲乙双方的同意，未经对方同意，任何一方不得擅自引入第三方。3.第三方责任限额第三方的责任限额应根据其介入的具体内容和性质进行界定。甲乙双方应在合同中明确第三方的责任限额，包括但不限于质量、安全、进度等方面的责任。第三方对甲乙双方承担的责任不应超过甲乙双方约定的责任限额。4.第三方义务与责任第三方应按照甲乙双方的要求，提供合格的服务、材料、设备等。第三方应对其提供的服务、材料、设备等的质量、安全、环保等方面承担责任。第三方在合同履行过程中造成甲乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。5.第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方之间的合同关系应以本合同为准。第三方在履行合同过程中，应遵守甲乙方的管理制度、操作规程和安全要求。第三方与甲乙方之间的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。6.第三方介入的变更与解除当合同履行过程中，甲乙方需变更或解除第三方介入的内容时，应提前书面通知对方，并按照本合同约定的变更与解除程序进行。7.第三方介入的监督与检查甲乙双方应对第三方的履行情况进行监督与检查，确保第三方按照合同约定履行义务。甲乙双方有权要求第三方提供履行合同的证明文件、报告等，第三方应予以配合。8.第三方介入的支付与结算甲乙双方与第三方之间的支付与结算应按照本合同约定的支付方式进行。第三方介入的费用应包含在甲乙双方的合同价格中。9.第三方介入的违约处理第三方未按照合同约定履行义务的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。第三方违约导致甲乙方损失的，第三方应予以赔偿。10.第三方介入的争议解决第三方介入引起的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。11.第三方介入的附加条款甲乙双方可根据本合同的履行情况，与第三方协商签订附加条款，明确双方的权利、义务与责任。附加条款应经甲乙双方同意并签字盖章后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：分包工程量清单详细列出分包工程的所有工作内容、工程量、材料需求等信息。附件二：劳务分包价格明细表详细列出劳务分包价格的构成，包括人工费、材料费、设备费等。附件三：支付时间表明确各阶段支付的时间点、支付比例及支付金额。附件四：工期时间表详细列出工程各阶段的工期，包括施工准备、施工、验收等。附件五：验收时间表明确工程验收的时间点、验收程序及验收人员。附件六：保险单副本提供总包方和分包方办理的保险单副本，以证明保险的有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.未按照约定时间完成工程。2.工程质量不符合约定的质量标准。3.未按照约定提供材料或设备。4.未按照约定支付价款或进度款。5.未按照约定履行安全防护义务。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行，对方有权解除合同。2.违约行为导致对方损失的，违约方应承担赔偿责任。3.违约行为涉及政府罚款、行政处罚的，违约方应承担相应的罚款、处罚责任。示例说明：如果分包方未按照约定的工期完成工程，属于违约行为。根据合同约定，分包方应支付违约金，违约金为合同总价的1%。如果分包方的违约行为导致总包方遭受损失，总包方还可以要求分包方承担额外的赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.边坡支护工程：指为防止边坡岩体滑动、崩塌等灾害，采取的各种支护措施和工程。2.锚杆锚索：指用于固定岩体或结构的钢筋，通过注浆等手段与岩体或结构连接，以提高其稳定性的工程材料。3.劳务分包：