版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年房地产开发商合作框架本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2定义2.合作双方基本信息2.1开发商信息2.2合作方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目位置3.3项目规模3.4项目性质4.合作模式4.1合作方式4.2合作期限4.3合作范围5.合作内容与责任5.1开发商责任5.2合作方责任5.3质量要求5.4完成时间6.投资与资金6.1投资额度6.2投资方式6.3资金使用计划6.4资金支付方式7.利润分配与风险承担7.1利润分配比例7.2风险承担7.3风险防范措施8.知识产权与保密8.1知识产权归属8.2保密条款9.违约责任与争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决地点10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.其他约定11.1不可抗力条款11.2合同附件12.合同签署与生效12.1签署方式12.2生效日期13.通知与通讯13.1通知方式13.2通讯地址14.合同附件第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语1.1.1“本合同”指本框架合作协议。1.1.2“开发商”指甲方,指从事房地产开发的企业。1.1.3“合作方”指乙方,指与甲方合作的企业。1.2定义1.2.1“项目”指本合同约定的房地产开发项目。1.2.2“投资”指合作双方按照约定投入的资金总额。1.2.3“利润”指项目开发完成后,扣除成本、税费等后的净收益。2.合作双方基本信息2.1开发商信息2.1.1名称:甲方全称2.1.2注册地址:甲方注册地址2.1.3法定代表人:甲方法定代表人姓名2.1.4联系方式:甲方联系电话及电子邮箱2.2合作方信息2.2.1名称:乙方全称2.2.2注册地址:乙方注册地址2.2.3法定代表人:乙方法定代表人姓名2.2.4联系方式:乙方联系电话及电子邮箱3.项目概况3.1项目名称:房地产开发项目3.2项目位置:市区路号3.3项目规模:占地面积平方米,建筑面积平方米3.4项目性质:住宅、商业综合体4.合作模式4.1合作方式:合资合作4.2合作期限:自合同签订之日起至年月日止4.3合作范围:项目开发、建设、销售及售后服务5.合作内容与责任5.1开发商责任5.1.1负责项目的整体规划、设计、施工、监理等管理工作。5.1.2负责项目资金筹措、资金使用及财务管理工作。5.2合作方责任5.2.1负责提供项目所需的土地使用权。5.2.2负责协助开发商办理项目相关审批手续。5.3质量要求5.3.1项目建设必须符合国家及地方相关法律法规、技术标准和规范。5.3.2项目质量达到国家规定的优良等级。5.4完成时间5.4.1项目建设周期为个月。6.投资与资金6.1投资额度:甲方投资%,乙方投资%,总投资额为万元。6.2投资方式:以货币形式投入。6.3资金使用计划:具体资金使用计划详见附件。6.4资金支付方式:按项目进度分期支付。7.利润分配与风险承担7.1利润分配比例:项目净利润按甲方%,乙方%的比例进行分配。7.2风险承担7.2.1甲方承担项目投资风险。7.2.2乙方承担土地使用风险。7.3风险防范措施:详见附件。8.知识产权与保密8.1知识产权归属8.1.1本合同项下的知识产权,包括但不限于项目设计图纸、技术资料、商标、专利等,均归合作双方共同所有。8.1.2开发商对其在项目开发过程中产生的知识产权拥有独立的权利。8.2保密条款8.2.1合作双方对本合同内容以及项目相关机密信息负有保密义务。8.2.2未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露或披露。9.违约责任与争议解决9.1违约责任9.1.1若任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。9.1.2违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失。9.2争议解决方式9.2.1双方应友好协商解决争议。9.2.2若协商不成,任何一方均有权将争议提交至市仲裁委员会仲裁。9.3争议解决地点9.3.1争议解决地点为市。10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.1.1本合同经双方签字盖章后生效。10.1.2合同生效前,双方应完成必要的审批手续。10.2合同终止条件10.2.1合同期满自然终止。10.2.2发生不可抗力事件,经双方协商一致可终止合同。11.其他约定11.1不可抗力条款11.1.1不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等。11.1.2发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并采取必要措施减轻损失。11.2合同附件11.2.1本合同附件包括但不限于项目投资计划、资金使用计划、保密协议等。12.合同签署与生效12.1签署方式12.1.1本合同一式四份,双方各执两份,自双方签字盖章之日起生效。12.2生效日期12.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。13.通知与通讯13.1通知方式13.1.1除非另有约定,所有通知应以书面形式发送。13.1.2通知应发送至本合同中指定的地址或电子邮箱。13.2通讯地址13.2.1甲方通讯地址:市区路号13.2.2乙方通讯地址:市区路号14.合同附件14.1附件一:项目投资计划14.2附件二:资金使用计划14.3附件三:保密协议第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1定义15.1.1“第三方”指在合同执行过程中,因特定目的被引入合同关系的独立法人或自然人。15.1.2第三方可以是咨询机构、设计单位、施工单位、监理单位、评估机构、融资机构等。15.2第三方引入条件15.2.1第三方的引入应经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。15.2.2第三方的选择应基于其专业能力、资质和信誉。15.3第三方职责15.3.1第三方应根据合作协议履行其职责,并接受甲乙双方的监督。15.3.2第三方应按照合同约定的范围和标准提供专业服务。16.甲乙双方责任16.1.1甲方的责任16.1.1.1提供必要的项目信息和资料。16.1.1.2协调第三方与项目相关方的沟通。16.1.1.3监督第三方的服务质量和工作进度。16.1.2乙方的责任16.1.2.1提供必要的项目信息和资料。16.1.2.2协调第三方与项目相关方的沟通。16.1.2.3监督第三方的服务质量和工作进度。17.第三方责任限额17.1.1第三方的合作协议中约定的责任限额。17.1.2第三方提供的专业服务的性质和风险。17.1.3第三方的专业资质和经验。17.2第三方责任限额的具体条款如下:17.2.1第三方在履行职责过程中,对甲方或乙方的直接经济损失,其责任限额不超过万元。17.2.2第三方因违反合作协议造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方、乙方之间的关系为委托与被委托关系。18.2第三方在执行任务过程中,其行为不代表甲方或乙方,甲方和乙方对第三方的行为不承担责任。18.3第三方在执行任务过程中,若违反法律法规或合同约定,甲方和乙方有权要求第三方承担相应的法律责任。19.第三方变更19.1如需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并签订新的合作协议。19.2更换第三方不影响本合同其他条款的效力。20.第三方退出20.1第三方在合同执行过程中,如因故退出,应提前通知甲乙双方,并妥善处理相关事宜。20.2第三方退出后,甲乙双方应重新选择第三方或自行处理相关事务。21.第三方介入的合同附件21.1附件一:第三方合作协议21.2附件二:第三方责任限额协议21.3附件三:第三方退出及更换协议第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目投资计划详细要求:包括项目总投资预算、资金来源、投资比例、投资时间表等。说明:该附件用于明确项目投资的具体安排,确保资金的有效使用。2.附件二:资金使用计划详细要求:列出项目各阶段资金使用情况,包括具体用途、金额、时间节点等。说明:该附件用于监控项目资金流向,确保资金使用符合计划。3.附件三:保密协议详细要求:明确双方在项目合作过程中应遵守的保密义务和违约责任。说明:该附件用于保护双方的商业秘密和知识产权。4.附件四:第三方合作协议详细要求:包括第三方的名称、职责、服务内容、费用、责任限额等。说明:该附件用于规范第三方在项目中的角色和责任。5.附件五:第三方责任限额协议详细要求:明确第三方在合同执行过程中可能产生的责任及赔偿限额。说明:该附件用于限制第三方对甲方或乙方的赔偿责任。6.附件六:第三方退出及更换协议详细要求:规定第三方退出或更换的条件、程序和责任。说明:该附件用于确保第三方退出或更换时的合同连续性和稳定性。7.附件七:不可抗力事件清单详细要求:列出可能影响合同履行的不可抗力事件类型。说明:该附件用于界定不可抗力事件,以便双方在发生此类事件时采取相应措施。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为违约方未按时履行合同约定的付款义务。违约方未按合同约定完成项目进度。违约方泄露合作方商业秘密。违约方未按合同约定提供或使用第三方服务。2.责任认定标准违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的间接经济损失。违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的信誉损失。3.示例说明示例一:甲方未按时支付乙方款项,导致乙方工程进度延误,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因延误造成的额外损失。示例二:第三方在提供服务过程中泄露甲方商业秘密,甲方有权要求第三方承担违约责任,并赔偿因泄露造成的损失。示例三:乙方未按合同约定完成项目进度,甲方有权要求乙方承担违约责任,并赔偿因延误造成的损失。全文完。2024年房地产开发商合作框架1本合同目录一览1.合作双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3注册地址1.4联系方式2.合作目的与原则2.1合作目的2.2合作原则3.合作范围与内容3.1合作范围3.2合作内容4.合作期限4.1合作起止日期4.2合作期限续约条件5.合作双方的权利与义务5.1开发商权利与义务5.2合作方权利与义务6.技术与质量要求6.1技术标准6.2质量要求7.项目开发流程7.1项目立项7.2项目设计7.3项目施工7.4项目验收8.费用与支付8.1合作费用8.2费用支付方式8.3费用结算9.利润分配9.1利润分配比例9.2利润分配方式10.风险承担10.1风险识别10.2风险分担11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1合同生效条件14.2合同附件14.3合同解释权14.4合同份数与签署14.5合同变更与补充14.6合同生效日期第一部分:合同如下:1.合作双方基本信息1.1双方名称1.1.1开发商名称:X房地产开发有限公司1.1.2合作方名称:X建筑工程有限公司1.2法定代表人1.2.1开发商法定代表人:1.2.2合作方法定代表人:1.3注册地址1.3.1开发商注册地址:省市区街道号1.3.2合作方注册地址:省市区街道号1.4联系方式2.合作目的与原则2.1合作目的2.1.1提高房地产项目开发效率2.1.2提升房地产开发品质2.1.3实现双方经济效益最大化2.2合作原则2.2.1诚信原则2.2.2平等互利原则2.2.3互惠共赢原则3.合作范围与内容3.1合作范围3.1.1房地产项目开发3.1.2土地一级开发3.1.3配套设施建设3.2合作内容3.2.1开发商负责提供项目用地、资金及建设所需其他资源3.2.2合作方负责项目的设计、施工、监理等工作3.2.3双方共同负责项目的市场推广、销售及售后服务4.合作期限4.1合作起止日期4.1.1合作起始日期:2024年1月1日4.1.2合作终止日期:2029年12月31日4.2合作期限续约条件4.2.1双方应于合作期满前三个月内协商是否续约4.2.2续约条件应符合本合同相关条款及法律法规要求5.合作双方的权利与义务5.1开发商权利与义务5.1.1获取项目用地及所需资源5.1.2按合同约定支付合作费用5.1.3按合同约定监督合作方的施工质量5.2合作方权利与义务5.2.1按合同约定进行设计、施工、监理等工作5.2.2按合同约定确保施工质量5.2.3按合同约定配合开发商进行市场推广、销售及售后服务6.技术与质量要求6.1技术标准6.1.1设计标准:符合国家及行业标准6.1.2施工标准:符合国家及行业标准6.2质量要求6.2.1设计质量:确保设计方案合理、可行6.2.2施工质量:确保施工质量符合国家标准及合同约定7.项目开发流程7.1项目立项7.1.1开发商负责项目立项,并报相关部门审批7.1.2合作方协助开发商完成项目立项手续7.2项目设计7.2.1开发商负责组织设计单位进行项目设计7.2.2合作方对设计方案进行审核,并提出修改意见7.3项目施工7.3.1合作方负责组织施工单位进行项目施工7.3.2开发商对施工过程进行监督,确保施工质量7.4项目验收7.4.1开发商负责组织相关部门对项目进行验收7.4.2合作方负责提供验收所需的资料及配合验收工作8.费用与支付8.1合作费用8.1.1开发商支付的费用包括但不限于土地购置费、规划设计费、工程建设费、税费等。8.1.2合作方应按照合同约定的时间节点提交相应的工程进度报告和费用结算单。8.2费用支付方式8.2.1开发商应按照合同约定的支付进度表,通过银行转账方式支付费用。8.2.2支付进度与工程进度挂钩,每完成一个阶段的工程,合作方需提交相应的验收报告和费用结算单。8.3费用结算8.3.1双方应在每月末进行一次费用结算,对已支付和应支付的费用进行核对。8.3.2费用结算应以双方签字确认的结算单为准,如有争议,应在5个工作日内协商解决。9.利润分配9.1利润分配比例9.1.1合作双方的利润分配比例为:开发商60%,合作方40%。9.1.2利润分配比例可在合同签订前协商一致后进行调整。9.2利润分配方式9.2.1利润分配以年度为单位,每年结束后一个月内进行利润分配。9.2.2利润分配应以银行转账方式支付给双方,具体支付时间由双方协商确定。10.风险承担10.1风险识别10.1.1双方应共同识别项目开发过程中可能出现的风险,包括但不限于政策风险、市场风险、技术风险等。10.2风险分担10.2.1政策风险:由双方共同承担,根据实际情况调整利润分配比例。10.2.2市场风险:由开发商承担主要责任,合作方提供必要的市场信息和建议。10.2.3技术风险:由合作方承担主要责任,开发商提供必要的支持和技术指导。11.违约责任11.1违约情形11.1.1双方未按合同约定履行义务的,构成违约。11.2违约责任11.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2.2违约金的计算标准为:违约金额的1%按日计算。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议。12.2争议解决机构12.2.1如协商不成,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.合同解除与终止13.1合同解除条件13.1.1如一方违约,另一方有权解除合同。13.2合同终止条件13.2.1合作期满或合同解除后,合同自动终止。14.其他约定事项14.1合同生效条件14.1.1本合同经双方签字盖章后生效。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于项目合作协议、工程进度表、费用支付表等。14.3合同解释权14.3.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.4合同份数与签署14.4.1本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。14.5合同变更与补充14.5.1合同的任何变更或补充均需以书面形式进行,并经双方签字盖章后方可生效。14.6合同生效日期14.6.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1本合同所指的第三方,是指在本合同执行过程中,为协助甲乙双方完成项目开发而引入的任何非合同双方的主体,包括但不限于中介方、咨询方、监理方、设计方、施工方等。1.2.1提供专业咨询和建议;1.2.2承担项目监理或设计任务;1.2.3执行项目施工或安装任务;1.2.4提供融资或贷款服务;1.2.5提供市场推广或销售服务。2.第三方责任限额2.1第三方的责任限额应根据其提供的具体服务内容和服务质量,由甲乙双方在合同中约定。2.2第三方的责任限额应在合同中明确,包括但不限于:2.2.1第三方的直接经济损失;2.2.2第三方的间接经济损失;2.2.3第三方的违约责任;2.2.4第三方的赔偿责任。3.第三方介入程序3.1第三方的介入需经甲乙双方同意,并签订相应的合作协议。3.2第三方介入前,甲乙双方应就第三方的资质、服务内容、费用、责任限额等事项进行充分协商。4.第三方责任与权利4.1第三方的责任:4.1.1第三方应按照合同约定和甲乙双方的要求,提供高质量的服务。4.1.2第三方在履行合同过程中,应遵守国家法律法规和行业标准。4.1.3第三方对因其疏忽或故意行为造成的损失,应承担相应的赔偿责任。4.2第三方的权利:4.2.1第三方有权要求甲乙双方按照合同约定支付费用。4.2.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的支持和配合。4.2.3第三方有权根据合同约定,对甲乙双方提出合理化建议。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:5.1.1第三方对甲方承担的责任仅限于合同约定的范围内。5.1.2甲方对第三方的违约行为,有权向第三方追究责任。5.2第三方与乙方的划分:5.2.1第三方对乙方承担的责任仅限于合同约定的范围内。5.2.2乙方对第三方的违约行为,有权向第三方追究责任。5.3第三方与甲乙双方的共同责任:5.3.1如第三方在履行合同过程中,因甲乙双方的共同原因导致损失,甲乙双方应根据各自的责任承担相应的赔偿责任。6.第三方变更与退出6.1如需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并签订新的合作协议。6.2第三方退出合同,需提前30日通知甲乙双方,并办理相关手续。7.第三方争议解决7.1第三方与甲乙双方之间发生争议,应通过协商解决。7.2协商不成,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目合作协议1.1详细内容:包括但不限于合作双方的名称、法定代表人、注册地址、联系方式、合作目的、合作范围、合作期限、权利义务、费用与支付、利润分配、风险承担、违约责任、争议解决、合同解除与终止、其他约定事项等。1.2要求:附件应与主合同内容一致,并由双方签字盖章。2.工程进度表2.1详细内容:包括但不限于工程名称、阶段、起止日期、预计完成时间、实际完成时间、验收结果等。2.2要求:工程进度表应每月更新,并由双方签字确认。3.费用支付表3.1详细内容:包括但不限于费用项目、金额、支付日期、支付方式、付款凭证等。3.2要求:费用支付表应每月更新,并由双方签字确认。4.设计方案4.1详细内容:包括但不限于设计图纸、设计说明、设计依据等。4.2要求:设计方案应经双方审核同意,并由设计方签字盖章。5.施工方案5.1详细内容:包括但不限于施工图纸、施工组织设计、施工进度计划等。5.2要求:施工方案应经双方审核同意,并由施工方签字盖章。6.验收报告6.1详细内容:包括但不限于验收时间、验收项目、验收结果、验收结论等。6.2要求:验收报告应经双方签字确认。7.第三方合作协议7.1详细内容:包括但不限于第三方名称、服务内容、费用、责任限额、合作期限等。7.2要求:第三方合作协议应经甲乙双方及第三方签字盖章。8.违约通知函8.1详细内容:包括但不限于违约方名称、违约行为、违约事实、违约责任等。8.2要求:违约通知函应经违约方签字确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1开发商违约:1.1.1未按合同约定支付费用。1.1.2未按合同约定提供项目用地或所需资源。1.1.3未按合同约定监督合作方的施工质量。1.2合作方违约:1.2.1未按合同约定进行设计、施工、监理等工作。1.2.2未按合同约定确保施工质量。1.2.3未按合同约定配合开发商进行市场推广、销售及售后服务。1.3第三方违约:1.3.1未按合同约定提供服务质量。1.3.2未按合同约定承担赔偿责任。2.责任认定标准2.1违约金:2.1.1违约方应向守约方支付违约金,违约金按合同约定的比例计算。2.2赔偿损失:2.2.1违约方应赔偿守约方因违约行为造成的实际损失。3.示例说明3.1开发商未按合同约定支付设计费用,合作方因此停止设计工作。3.1.1违约方:开发商3.1.2违约行为:未按合同约定支付设计费用3.1.3责任认定:开发商应支付违约金,并赔偿合作方因停工造成的损失。3.2合作方未按合同约定确保施工质量,导致工程质量不合格。3.2.1违约方:合作方3.2.2违约行为:未按合同约定确保施工质量3.2.3责任认定:合作方应承担违约责任,包括支付违约金和赔偿开发商的损失。全文完。2024年房地产开发商合作框架2本合同目录一览1.定义与解释1.1本合同术语定义1.2合同解释原则2.合作双方信息2.1开发商信息2.2合作方信息3.合作项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目类型4.合作模式与内容4.1合作模式4.2合作内容4.3合作期限5.投资与资金安排5.1投资总额5.2投资方式5.3资金安排6.权利与义务6.1开发商权利6.2合作方权利6.3开发商义务6.4合作方义务7.项目开发与建设7.1项目开发计划7.2项目建设进度7.3项目质量要求8.市场销售与推广8.1市场销售策略8.2推广计划8.3销售目标9.利润分配与收益9.1利润分配比例9.2收益结算方式9.3利润分配时间10.违约责任与赔偿10.1违约行为定义10.2违约责任10.3赔偿方式11.解除合同与终止11.1解除合同条件11.2终止合同条件11.3终止合同后的处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同附件13.1附件一:项目合作协议13.2附件二:投资协议13.3附件三:其他相关协议14.其他条款14.1合同生效与变更14.2合同解释权14.3合同份数与保管14.4合同签署与生效日期第一部分:合同如下:第一条定义与解释1.1本合同术语定义1.1.1“本合同”指《2024年房地产开发商合作框架合同》。1.1.2“开发商”指在合同中签署的房地产开发企业。1.1.3“合作方”指在合同中签署的合作企业。1.1.4“项目”指双方合作开发的房地产项目。1.1.5“投资总额”指双方合作开发项目所需的全部资金总额。1.1.6“利润”指项目运营后扣除所有成本后的净收益。第二条合作双方信息2.1开发商信息2.1.1名称:_______2.1.2注册地址:_______2.1.3法定代表人:_______2.1.4联系电话:_______2.2合作方信息2.2.1名称:_______2.2.2注册地址:_______2.2.3法定代表人:_______2.2.4联系电话:_______第三条合作项目概述3.1项目名称:_______3.2项目地点:_______3.3项目规模:占地面积_______平方米,总建筑面积_______平方米。3.4项目类型:住宅、商业、办公等。第四条合作模式与内容4.1合作模式:合资合作开发模式。4.2合作内容:包括土地开发、建筑施工、配套设施建设、市场销售等。第五条投资与资金安排5.1投资总额:_______万元。5.2投资方式:双方按照约定的比例共同投资。5.3资金安排:资金按项目进度分期投入。第六条权利与义务6.1开发商权利6.1.1参与项目决策。6.1.2监督项目进度和质量。6.1.3享有项目运营收益。6.2合作方权利6.2.1参与项目决策。6.2.2监督项目进度和质量。6.2.3享有项目运营收益。6.3开发商义务6.3.1按时提供开发所需土地。6.3.2负责项目建设的组织和管理。6.3.3确保项目按时交付。6.4合作方义务6.4.1按时投入资金。6.4.2负责项目的市场销售和推广。6.4.3确保项目按时交付。第八条市场销售与推广8.1市场销售策略8.1.1销售目标:在项目交付后一年内,实现项目总销售面积_______平方米。8.1.2销售渠道:线上线下结合,包括但不限于直销、分销、电商平台等。8.1.3价格策略:根据市场调研和竞争分析,制定合理的销售价格。8.2推广计划8.2.1线上推广:通过官方网站、社交媒体、搜索引擎等渠道进行线上宣传。8.2.2线下推广:举办项目发布会、举办促销活动、投放户外广告等。8.2.3合作推广:与房地产相关机构、媒体、电商平台等合作进行联合推广。8.3销售目标8.3.1第一阶段:项目开盘前,完成_______平方米的销售。8.3.2第二阶段:项目开盘后三个月内,完成_______平方米的销售。8.3.3第三阶段:项目开盘后六个月内,完成_______平方米的销售。第九条利润分配与收益9.1利润分配比例9.1.1开发商:_______%9.1.2合作方:_______%9.1.3风险基金:_______%9.2收益结算方式9.2.1按季度结算利润。9.2.2利润结算后,双方应于_______日内完成款项的收付。9.3利润分配时间9.3.1每季度末的_______日前,完成上一季度的利润分配。第十条违约责任与赔偿10.1违约行为定义10.1.1未按约定时间提供土地。10.1.2未按约定时间完成资金投入。10.1.3未按约定时间完成项目建设。10.2违约责任10.2.1违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3赔偿方式10.3.1违约金:按照_______比例计算。10.3.2损失赔偿:根据实际损失计算。第十一条解除合同与终止11.1解除合同条件11.1.1双方协商一致。11.1.2一方违约,另一方给予书面通知后_______日内未能解决。11.2终止合同条件11.2.1项目无法继续进行。11.2.2合同约定的其他终止条件。11.3终止合同后的处理11.3.1双方应立即停止合作。11.3.2完成现有项目的收尾工作。11.3.3根据合同约定处理剩余款项。第十二条争议解决12.1争议解决方式12.1.1通过协商解决。12.1.2协商不成,提交_______仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构12.2.1_______仲裁委员会。12.3争议解决程序12.3.1双方应在收到仲裁通知后_______日内提交仲裁申请。12.3.2仲裁委员会应在_______日内组成仲裁庭。第十三条合同附件13.1附件一:项目合作协议13.2附件二:投资协议13.3附件三:其他相关协议第十四条其他条款14.1合同生效与变更14.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.1.2合同的变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。14.2合同解释权14.2.1本合同的解释权归_______所有。14.3合同份数与保管14.3.1本合同一式_______份,双方各执_______份。14.4合同签署与生效日期14.4.1本合同自_______年_______月_______日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1“第三方”指在合同履行过程中,因甲乙双方需要而介入本合同的独立第三方,包括但不限于中介机构、咨询顾问、监理单位、评估机构、保险公司、律师事务所等。第二条第三方介入的条件与程序2.1.1甲乙双方一致同意。2.1.2第三方具备相应的资质和能力。2.1.3第三方的介入有利于合同履行和项目推进。2.2第三方介入的程序:2.2.1甲乙双方共同签署《第三方介入协议》。2.2.2第三方根据协议约定,参与合同相关事宜。2.2.3第三方的介入需符合国家法律法规和行业规范。第三条第三方权利与义务3.1第三方的权利:3.1.1按照协议约定,独立开展相关工作。3.1.2在合同履行过程中,享有知情权和参与权。3.1.3对甲乙双方违反合同约定的事项,有权提出意见和建议。3.2第三方的义务:3.2.1按照协议约定,履行相应职责。3.2.2确保工作质量,对工作结果负责。3.2.3保守商业秘密,不得泄露甲乙双方信息。第四条第三方责任限额4.1第三方的责任限额:4.1.1第三方的责任仅限于其直接行为导致的损失。4.1.2第三方的责任限额为_______万元。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:5.1.1第三方对甲方负责,甲方对第三方的行为承担连带责任。5.1.2甲方有权对第三方的行为进行监督,并提出整改意见。5.2第三方与乙方的划分:5.2.1第三方对乙方负责,乙方对第三方的行为承担连带责任。5.2.2乙方有权对第三方的行为进行监督,并提出整改意见。5.3第三方与甲乙双方共同责任:5.3.1对于第三方介入导致甲乙双方共同利益受损的情况,甲乙双方应共同承担相应责任。5.3.2甲乙双方共同责任的责任限额为_______万元。第六条第三方介入合同的变更与解除6.1第三方介入合同的变更:6.1.1甲乙双方可协商一致,对第三方介入合同进行变更。6.1.2
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 四川省成都市锦江区2024年一级造价工程师《土建计量》临考冲刺试卷含解析
- 18650电池课程设计
- 《与区域经济转型》课件
- 预防性侵害安全教育2
- 《岩矿测试与鉴定》课件
- 《erp沙盘规则》课件
- 《土木工程专业英语 第2版》 翻译版 课件 Unit 3 Introduction to Steel Structures
- 《方法学评价》课件
- 中国生物医药产业发展概况
- 小学英语三年级下小学英语三年级下册教学工作计划
- 人防工程给排水管道隐蔽工程检查验收记录表(隐蔽)
- 人教版高一英语必修第一册-Unit-4-Reading-and-thinking(公开课)课件
- 施工过程中淤泥质土层分级放坡开挖土坡稳定性计算书
- 上线切换12系统报告
- (新教材)广东粤教粤科版六年级上册科学 4.21 自然的选择 课时练(同步练习)
- 实验室生物安全讲(一)课件
- 北京广播电视大学组织行为学形考作业二-形考作业二(20分)0答案
- DB37T 3366-2018 山东省涉路工程技术规范
- ICD-10恶性肿瘤编码整理版
- 丙二醇化学品安全技术说明书
- 黑布林名著阅读-Black Beauty 黑骏马 学案及阅读训练(含答案)
评论
0/150
提交评论