2024委托施工合同

合同编号：__________合同各方：委托方：名称：____________________________地址：____________________________联系人：_________________________联系电话：_______________________施工方：名称：____________________________地址：____________________________联系人：_________________________联系电话：_______________________鉴于委托方与施工方经充分协商，就委托施工事项达成一致，特订立本合同，以共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程预算：____________________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后，委托方支付施工方工程预算的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，支付施工方工程预算的30%；（3）工程进度达到100%时，支付施工方工程预算的20%。第三条合同履行3.1施工方应按照约定的工程内容、工程质量、工程进度和施工安全要求完成本工程。3.2委托方应按照约定的付款方式和付款时间支付合同价款。3.3双方应共同参与工程验收，工程验收合格后，委托方支付剩余的合同价款。第四条违约责任4.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。4.2施工方如未按照约定的工程质量、工程进度完成工程，委托方有权要求施工方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。第五条争议解决5.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。5.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同一式两份，双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。委托方（盖章）：________________施工方（盖章）：________________签订日期：_____________________注意事项及解决办法：1.工程质量标准：双方应明确约定工程质量标准，确保施工方按照约定的标准进行施工。如施工方未达到约定的质量标准，委托方有权要求施工方进行整改或重新施工，并有权要求赔偿造成的损失。2.工程进度：双方应明确约定工程进度和验收时间。如施工方未按照约定的进度完成工程，委托方有权要求施工方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。3.合同价款支付：双方应按照约定的方式和时间支付合同价款。如委托方未按时支付价款，施工方有权拒绝继续施工，并有权要求委托方支付违约金，违约金为合同总价款的10%。4.变更和增减工程：如在施工过程中，委托方提出变更或增减工程内容，双方应签订变更协议，明确变更的内容、价款和工期等。5.保险和安全生产：施工方应按照相关法律法规和安全生产要求，为工程购买必要的保险，并采取措施确保施工安全。如因施工方原因导致安全事故，施工方应承担相应的责任和赔偿责任。6.争议解决：如在履行合同过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.委托方：指委托施工方进行工程施工的当事人。2.施工方：指接受委托进行工程施工的当事人。3.工程预算：指根据工程设计和施工方案，预先计算出的工程所需的全部费用。4.合同价款：指双方约定的工程施工的费用。5.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。6.工程验收：指对工程施工完毕后的质量、功能、安全性等进行检查、测试和评价的过程。7.争议解决：指在合同履行过程中，双方对合同条款或者履行情况产生分歧，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决争议的行为。应用场合：1.房地产开发商与施工单位之间的建筑工程委托施工合同。2.企事业单位与施工单位之间的装修工程委托施工合同。3.政府机关、公共设施建设部门与施工单位之间的公共设施建设委托施工合同。4.其他各类需要委托施工方进行工程建设的情景。补充条款：1.工程变更条款：如双方同意对工程范围、工程量、工程设计等做变更时，应签订变更协议，明确变更内容、价款及工期等。2.不可抗力条款：明确不可抗力事件的范围、责任划分及相应的处理办法。3.保密条款：约定双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等信息的保密义务及违约责任。4.知识产权保护条款：约定施工过程中产生的知识产权归属及保护责任。5.环境保护条款：明确施工方在施工过程中应遵守的环境保护法规和标准，以及违约责任。6.竣工验收和保修条款：约定工程竣工验收的标准、程序及保修期限和保修责任。7.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权