公路建设工程合同范例

公路建设工程合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：

乙方（以下简称“乙方”）：

鉴于甲方拟对某公路进行建设，乙方愿意按照甲方要求承担该公路的建设任务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：某公路建设工程

1.2工程地点：某地

1.3工程规模：全长__________公里，路基宽__________米，路面宽__________米，路面等级：__________级公路

1.4工程内容：路基、路面、桥梁、涵洞、排水等

二、合同工期

2.1合同工期为__________个月，自合同签订之日起计算。

2.2乙方应在合同工期内完成工程，如有特殊情况需延长工期，应提前__________个月向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可延长。

三、合同价款

3.1本合同价款为__________元人民币，分__________期支付。

3.2甲方应在合同签订后__________日内支付乙方__________元人民币作为预付款。

3.3乙方在工程完成__________后，甲方应支付乙方__________元人民币。

3.4乙方在工程完工验收合格后，甲方应支付乙方剩余价款。

四、工程质量

4.1乙方应严格按照国家有关质量标准和设计文件要求，确保工程质量。

4.2工程验收合格标准：根据《公路工程质量检验评定标准》及设计文件要求进行验收。

4.3工程验收不合格，乙方应负责整改，直至验收合格。

五、工程进度

5.1乙方应按合同约定的时间节点完成工程进度。

5.2甲方有权对乙方工程进度进行监督检查。

六、工程变更

6.1在工程建设过程中，如遇设计变更、工程量增减等情况，双方应协商一致后，签订补充协议，作为本合同的组成部分。

6.2因设计变更或工程量增减等原因导致合同价款发生变化，双方应重新协商确定。

七、违约责任

7.1甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付__________的违约金。

7.2乙方未按约定完成工程，应向甲方支付__________的违约金。

七、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交__________仲裁委员会仲裁。

八、合同生效及终止

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2合同履行完毕，本合同自动终止。

九、其他

10.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

10.2本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份。

附件：

1.公路建设工程设计文件

2.施工图纸及技术规范

3.工程量清单

4.甲方提供的场地、设备等资料

5.双方协商的其他附件

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表人（签字）：代表人（签字）：

日期：日期：

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：

乙方（以下简称“乙方”）：

第三方（以下简称“第三方”）：

鉴于甲方拟对某公路进行建设，乙方愿意按照甲方要求承担该公路的建设任务，为保障甲方的权益，提高工程建设质量，引入第三方参与监督和管理，三方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：某公路建设工程

1.2工程地点：某地

1.3工程规模：全长__________公里，路基宽__________米，路面宽__________米，路面等级：__________级公路

1.4工程内容：路基、路面、桥梁、涵洞、排水等

二、合同工期

2.1合同工期为__________个月，自合同签订之日起计算。

2.2乙方应在合同工期内完成工程，如有特殊情况需延长工期，应提前__________个月向甲方提出书面申请，经甲方和第三方共同批准后方可延长。

三、合同价款

3.1本合同价款为__________元人民币，分__________期支付。

3.2甲方应在合同签订后__________日内支付乙方__________元人民币作为预付款。

3.3乙方在工程完成__________后，甲方应支付乙方__________元人民币。

3.4乙方在工程完工验收合格后，甲方应支付乙方剩余价款。

四、第三方职责

4.1第三方负责对工程进行全过程监督，包括设计、施工、验收等环节。

4.2第三方有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行检查，并提出整改意见。

4.3第三方有权要求乙方提供相关资料和报告，乙方应予以配合。

五、甲方权益

5.1甲方有权要求乙方按照设计文件和国家有关质量标准施工。

5.2甲方有权要求乙方在工程进度中，每完成__________，向甲方和第三方提交工程进度报告。

5.3甲方有权要求乙方在工程完工后，进行竣工验收，并提交验收报告。

六、乙方责任

6.1乙方应严格按照设计文件和国家有关质量标准施工，确保工程质量。

6.2乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度，如有延误，应向甲方和第三方提交原因说明。

6.3乙方应遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工安全。

七、违约责任及限制条款

7.1若乙方未按约定完成工程，每延误一日，应向甲方支付__________元人民币的违约金。

7.2若乙方施工质量不合格，经第三方验收不合格，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

7.3乙方不得擅自更改设计方案，如需变更，应经甲方和第三方共同同意。

7.4乙方不得将工程分包给不具备相应资质的单位或个人。

七、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交__________仲裁委员会仲裁。

八、合同生效及终止

9.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2合同履行完毕，本合同自动终止。

第三方介入的意义和目的在于提高工程建设质量，确保工程进度，保障甲方的权益。甲方为主导的目的和意义在于确保工程按期、按质完成，降低风险，实现投资回报。

附件：

1.公路建设工程设计文件

2.施工图纸及技术规范

3.工程量清单

4.甲方提供的场地、设备等资料

5.第三方资质证明文件

6.双方协商的其他附件

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

乙方（以下简称“乙方”）：

甲方（以下简称“甲方”）：

第三方（以下简称“第三方”）：

鉴于乙方拟参与某公路建设工程，甲方愿意作为投资方提供资金支持，为保障乙方施工权益，引入第三方进行项目管理和协调，三方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：某公路建设工程

1.2工程地点：某地

1.3工程规模：全长__________公里，路基宽__________米，路面宽__________米，路面等级：__________级公路

1.4工程内容：路基、路面、桥梁、涵洞、排水等

二、合同工期

2.1合同工期为__________个月，自合同签订之日起计算。

2.2乙方应在合同工期内完成工程，如有特殊情况需延长工期，应提前__________个月向甲方和第三方提出书面申请，经甲方和第三方共同批准后方可延长。

三、合同价款

3.1本合同价款为__________元人民币，分__________期支付。

3.2甲方应在合同签订后__________日内支付乙方__________元人民币作为预付款。

3.3乙方在工程完成__________后，甲方应支付乙方__________元人民币。

3.4乙方在工程完工验收合格后，甲方应支付乙方剩余价款。

四、第三方职责

4.1第三方负责对工程进行全过程管理，包括合同履行、工程质量、进度控制等。

4.2第三方有权对甲方的资金支付进行监督，确保资金使用合理。

4.3第三方有权要求甲方和乙方提供相关资料和报告，双方应予以配合。

五、乙方权益

5.1乙方有权要求甲方按照合同约定及时支付工程款项。

5.2乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和保障。

5.3乙方有权要求甲方在工程完工后进行竣工验收，并确保验收合格。

六、甲方责任

6.1甲方应按照合同约定及时支付乙方工程款项。

6.2甲方应按照合同约定提供必要的施工条件和保障。

6.3甲方应遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工安全。

七、违约责任及限制条款

7.1若甲方未按约定支付工程款项，每延误一日，应向乙方支付__________元人民币的违约金。

7.2若甲方提供的施工条件不符合合同约定，导致乙方施工进度延误，甲方应承担相应责任。

7.3甲方不得擅自变更设计方案，如需变更，应经乙方和第三方共同同意。

七、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交__________仲裁委员会仲裁。

八、合同生效及终止

9.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2合同