2024年校园绿化景观设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年校园绿化景观设计与施工合同本合同目录一览第一条合同主体与范围1.1设计方主体资格及资质证明1.2施工方主体资格及资质证明1.3合同涉及的绿化景观项目范围与界限第二条设计与施工要求2.1设计标准与规范2.2施工方案与工艺2.3质量保证措施与验收标准第三条合同价格与支付3.1合同总价与支付条款3.2设计费用支付3.3施工费用支付3.4付款进度与条件第四条设计与施工进度4.1设计进度计划4.2施工进度计划4.3延期条款与责任第五条变更与调整5.1设计变更程序5.2施工变更程序5.3变更导致的费用调整第六条合同的解除与终止6.1合同解除的条件6.2合同终止的条件6.3解除或终止合同后的责任处理第七条违约责任7.1设计方违约责任7.2施工方违约责任7.3违约导致的损失赔偿第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁地点与机构8.3诉讼地点与法院第九条合同的生效、修改与失效9.1合同的生效条件9.2合同修改程序9.3合同失效条件第十条保密条款10.1保密信息的定义与范围10.2保密义务与期限10.3违约保密条款的后果第十一条法律法规适用11.1适用法律法规11.2法律解释第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义与范围12.2不可抗力导致的合同变更或解除12.3不可抗力后的责任处理第十三条其他条款13.1知识产权保护13.2环境保护与安全生产13.3信息与沟通机制第十四条合同附件14.1设计方案与施工图纸14.2资质证书复印件14.3相关审批文件第一部分：合同如下：第一条合同主体与范围1.1设计方主体资格及资质证明设计方应具有国家认可的园林景观设计资质，并提供相应的资质证书复印件。设计方应保证其资质证书的有效性，并在整个合同期间保持资质证书的有效状态。1.2施工方主体资格及资质证明施工方应具有国家认可的园林景观施工资质，并提供相应的资质证书复印件。施工方应保证其资质证书的有效性，并在整个合同期间保持资质证书的有效状态。1.3合同涉及的绿化景观项目范围与界限合同涉及的绿化景观项目包括校园内的绿地、景观带、园林小品等，具体范围与界限以附件中的设计方案与施工图纸为准。第二条设计与施工要求2.1设计标准与规范设计方应按照国家和行业的相关标准与规范进行设计，并充分考虑校园的文化特色、环境特点和功能需求。2.2施工方案与工艺施工方应根据设计方案制定详细的施工方案与工艺，并严格按照设计方案进行施工。施工方应保证施工过程中的质量与安全。2.3质量保证措施与验收标准设计方和施工方应共同制定质量保证措施，并明确验收标准。工程完成后，双方应共同组织验收，验收不合格的工程部分，设计方和施工方应负责整改并重新验收。第三条合同价格与支付3.1合同总价与支付条款合同总价由设计费用和施工费用组成。合同签订后，双方根据工程进度和完成情况分期支付。3.2设计费用支付设计费用根据设计工作的实际完成情况支付，具体支付比例和金额在合同附件中明确。3.3施工费用支付施工费用根据施工工作的实际完成情况支付，具体支付比例和金额在合同附件中明确。3.4付款进度与条件付款进度与条件按照双方约定的工程进度和完成情况进行。每阶段工程完成后，经双方验收合格，方可进行相应的付款。第四条设计与施工进度4.1设计进度计划设计方应按照合同约定的时间节点完成设计工作，并提交设计成果。4.2施工进度计划施工方应按照合同约定的时间节点完成施工工作，并保证工程质量。4.3延期条款与责任设计方和施工方如因特殊情况无法按照约定时间完成工作，应提前通知对方，并协商延期。延期导致的损失，由责任方承担。第五条变更与调整5.1设计变更程序设计方在设计过程中如需进行变更，应提前通知施工方，并协商确定变更方案和费用。5.2施工变更程序施工方在施工过程中如需进行变更，应提前通知设计方，并协商确定变更方案和费用。5.3变更导致的费用调整变更导致的费用调整，双方应按照合同约定的比例和方式进行分担。第六条合同的解除与终止6.1合同解除的条件合同解除的条件在合同附件中明确。6.2合同终止的条件合同终止的条件在合同附件中明确。6.3解除或终止合同后的责任处理第八条争议解决8.1争议解决方式1）提交仲裁委员会进行仲裁；2）向人民法院提起诉讼。8.2仲裁地点与机构如选择仲裁方式解决争议，双方应共同选择一个有管辖权的仲裁委员会，并在合同中明确该仲裁委员会的具体名称。8.3诉讼地点与法院如选择诉讼方式解决争议，双方应明确约定诉讼地点和法院。诉讼地点应为合同签订地或者工程所在地的人民法院。第九条合同的生效、修改与失效9.1合同的生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同修改程序合同的修改应由双方协商一致，并以书面形式进行。修改后的合同经双方签字盖章后生效。9.3合同失效条件合同失效的条件在合同附件中明确。第十条保密条款10.1保密信息的定义与范围保密信息包括合同内容、设计方案、施工图纸、商业秘密等双方在合同履行过程中知悉的对方未公开的信息。10.2保密义务与期限双方对保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向第三方披露。保密期限自合同生效之日起算，至合同失效之日起终止。10.3违约保密条款的后果违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条法律法规适用11.1适用法律法规本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2法律解释本合同中的条款如有未尽事宜，应根据法律法规的规定和双方的合理意愿进行解释。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义与范围不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力导致的合同变更或解除因不可抗力导致一方不能履行合同的，该方应立即通知对方，并提供相关证明。双方应协商变更或解除合同。12.3不可抗力后的责任处理因不可抗力导致合同变更或解除的，双方不承担违约责任。双方应按照合同约定的方式处理因不可抗力导致的相关问题。第十三条其他条款13.1知识产权保护双方在合同履行过程中创造的知识产权，归创造方所有。双方另有约定的，从其约定。13.2环境保护与安全生产双方应遵守国家有关环境保护和安全生产的法律、法规，确保工程的环境友好和安全生产。13.3信息与沟通机制双方应建立有效的信息沟通机制，确保合同履行过程中的信息畅通。第十四条合同附件14.1设计方案与施工图纸附件中包含设计方案和施工图纸，用于指导工程的实施。14.2资质证书复印件附件中包含设计方和施工方的资质证书复印件，以证明双方的资质。14.3相关审批文件附件中包含与工程相关的审批文件，用于证明工程的合法性。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入是指在合同履行过程中，除甲乙方之外，需要第三方参与的情况。第三方可以是中介方、评估方、监理方等，也可以是其他具有特定职能的机构或个人。1.2第三方介入的范围包括但不限于：设计评审、施工监理、质量检测、安全评估等。具体介入范围和职责在合同附件中明确。第二条第三方介入的程序与条件2.1甲乙方应在合同中明确第三方介入的条件和程序。第三方介入的条件包括但不限于：工程关键节点、特定技术问题、安全质量问题等。2.2甲乙方应协商确定第三方的选择标准，包括但不限于：第三方资质要求、专业领域、信誉度等。2.3甲乙方应在合同中明确第三方介入的申请程序，包括申请条件、申请材料、审批流程等。第三条第三方介入的责任与权益3.1第三方应按照甲乙方的要求，履行合同约定的职责，并对其提供的服务负责。3.2第三方享有合同约定的权益，包括但不限于：报酬、保密、知识产权等。3.3第三方介入期间，甲乙方应配合第三方的工作，提供必要的资料、信息和便利条件。第四条第三方介入的费用与支付4.1第三方介入的费用在合同附件中明确。费用包括但不限于：第三方服务费用、差旅费用、住宿费用等。4.2甲乙方按照合同约定的比例分担第三方费用。具体比例在合同附件中明确。4.3第三方费用的支付进度与条件按照甲乙方的约定执行。第五条第三方介入的变更与解除5.1甲乙方如需变更或解除第三方介入，应提前通知对方，并协商确定变更或解除的方案和费用。5.2变更或解除第三方介入应遵循合同约定的程序。5.3变更或解除第三方介入后，甲乙方应重新明确第三方的职责和权益。第六条第三方介入的违约与责任6.1第三方如因违约行为导致合同损失，应承担相应的违约责任。6.2甲乙方如因第三方违约行为导致损失，有权向第三方追偿。6.3第三方如因过失行为导致合同损失，应承担相应的过失责任。第七条第三方介入的争议解决1）提交仲裁委员会进行仲裁；2）向人民法院提起诉讼。7.2仲裁地点与机构、诉讼地点与法院在合同中明确。第八条第三方介入的合同附件8.1第三方介入的具体职责、权益、费用等在合同附件中详细列明。8.2第三方介入的相关文件、资料、证明等在合同附件中附上。第九条第三方介入的生效、修改与失效9.1第三方介入合同自甲乙方签字盖章之日起生效。9.2第三方介入合同的修改应由甲乙方协商一致，并以书面形式进行。修改后的合同经甲乙方签字盖章后生效。9.3第三方介入合同失效的条件在合同附件中明确。第十条第三方介入的保密条款10.1保密信息的定义与范围保密信息包括合同内容、设计方案、施工图纸、商业秘密等甲乙方和第三方在合同履行过程中知悉的未公开信息。10.2保密义务与期限甲乙方和第三方对保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向第三方披露。保密期限自合同生效之日起算，至合同失效之日起终止。10.3违约保密条款的后果违反保密义务的一方应承担违约责任，赔偿因此遭受的损失。第十一条第三方介入的法律法规适用11.1适用法律法规本第三方介入合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2法律解释本第三方介入合同中的条款如有未尽事宜，应根据法律法规的规定和甲乙方的合理意愿进行解释。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义与范围不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力导致的合同变更或解除因不可抗力导致一方不能履行合同的，该方应立即通知对方，并提供相关证明。甲乙方应协商变更或解除合同。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：设计方案与施工图纸详细说明：本附件包含设计方根据合同要求制定的设计方案和施工图纸。设计方案应包括绿化景观的整体布局、植物配置、园林小品设计等，施工图纸应包括施工细节、材料要求、施工工艺等。附件2：资质证书复印件详细说明：本附件包含设计方和施工方的资质证书复印件，以证明双方的资质。资质证书应为国家认可的有效证书，包括但不限于园林景观设计资质和园林景观施工资质。附件3：相关审批文件详细说明：本附件包含与工程相关的审批文件，用于证明工程的合法性。审批文件包括但不限于工程可行性研究报告、环境影响评估报告、安全评估报告等。附件4：第三方介入的具体职责、权益、费用等详细说明：本附件详细列明第三方介入的具体职责、权益、费用等。包括但不限于第三方的职责范围、介入时间、报酬标准、保密义务等。附件5：第三方介入的相关文件、资料、证明等详细说明：本附件附上与第三方介入相关的文件、资料、证明等，包括但不限于第三方的资质证明、合同协议、工作成果等。说明二：违约行为及责任认定：1）设计方未按照约定的时间节点完成设计工作，或施工方未按照约定的时间节点完成施工工作。2）设计方未按照约定的标准进行设计，或施工方未按照设计方案进行施工。3）设计方或施工方未履行保密义务，泄露了合同中的保密信息。4）设计方或施工方未按照合同约定的比例分担第三方费用。5）设计方或施工方违反法律法规，导致工程出现问题。违约责任认定标准：1）违约行为导致的损失赔偿金额应根据实际损失进行计算。2）违约行为导致的工程延期，应按照合同约定的违约责任进行赔偿。3）违约行为导致的第三方费用增加，应由违约方承担相应的费用。示例说明：假设设计方未按照约定的时间节点完成设计工作，导致施工方无法按照约定的时间节点开始施工，施工方因此遭受了工期延误的损失。根据合同约定，设计方应承担工期延误导致的损失赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1）合同：本合同是指2024年校园绿化景观设计与施工合同，由甲乙方签订。2）甲乙方：甲方指校园管理部门，乙方指具有园林景观设计资质和施工资质的公司。3）设计方：指具有园林景观设计资质的公司，负责进行绿化景观设计工作。4）施工方：指具有园林景观施工资质的公司