版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL
2024年桥梁建设工程施工合同范本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3监理方1.4工程所在地第二条合同范围及工程内容2.1工程概况2.2工程规模2.3工程地点2.4工程质量标准第三条合同价格3.1合同总价3.2工程变更价款3.3工程进度款3.4质量保证金第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条承包方的义务与责任5.1工程设计5.2施工组织与管理5.3工程材料与设备5.4工程安全与环保第六条发包方的义务与责任6.1施工现场提供6.2施工图纸及技术资料提供6.3施工许可及手续办理6.4工程款的支付第七条监理方的职责7.1工程监理7.2工程质量控制7.3工程进度监控7.4合同争议解决第八条工程质量保修8.1质量保修期8.2质量保修责任8.3质量保修金第九条合同的变更与解除9.1合同变更9.2合同解除第十条违约责任10.1承包方违约10.2发包方违约10.3监理方违约第十一条争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4诉讼解决第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三条合同的附件13.1施工图纸13.2技术规范13.3工程量清单13.4其他相关文件第十四条其他条款14.1合同的保管14.2合同的保密14.3合同的转让14.4合同的补充第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指按照本合同的规定,承担工程发包任务的法人或其他组织,即桥梁建设工程的项目法人。1.2承包方承包方是指按照本合同的规定,承担桥梁建设工程施工任务的法人或其他组织,即取得本合同约定的桥梁建设工程施工权的施工单位。1.3监理方监理方是指按照本合同的规定,承担桥梁建设工程施工过程的监督管理工作的法人或其他组织,即本合同约定的桥梁建设工程监理单位。1.4工程所在地工程所在地是指本合同约定的桥梁建设工程施工的具体地点。第二条合同范围及工程内容2.1工程概况工程概况包括桥梁建设工程的项目名称、建设规模、建设标准、建设用途等。2.2工程规模工程规模是指桥梁建设工程的设计荷载、桥梁长度、宽度、高度、跨径、结构形式等技术参数。2.3工程地点工程地点是指本合同约定的桥梁建设工程施工的具体地理位置。2.4工程质量标准工程质量标准是指本合同约定的桥梁建设工程的质量要求,包括国家和行业规定的相关质量标准。第三条合同价格3.1合同总价合同总价是指根据本合同约定的工程量和工程单价计算出的桥梁建设工程施工的总费用。3.2工程变更价款工程变更价款是指因工程变更导致合同总价调整的金额。3.3工程进度款工程进度款是指根据桥梁建设工程施工进度,按照合同约定的比例支付的合同总价。3.4质量保证金质量保证金是指为保证桥梁建设工程质量,按照合同约定从工程进度款中扣除的一定比例的资金。第四条合同工期4.1开工日期开工日期是指本合同约定的桥梁建设工程施工的开始日期。4.2竣工日期竣工日期是指本合同约定的桥梁建设工程施工的结束日期。4.3工期延误工期延误是指因承包方原因导致工程不能按照合同约定的时间竣工的情况。第五条承包方的义务与责任5.1工程设计承包方负责根据发包方提供的施工图纸和技术资料,进行桥梁建设工程的施工设计。5.2施工组织与管理承包方负责桥梁建设工程的施工组织与管理,确保工程按照合同约定的质量、进度和投资完成。5.3工程材料与设备承包方负责采购、供应和管理桥梁建设工程所需的材料和设备,确保材料和设备符合合同约定的质量标准。5.4工程安全与环保承包方负责桥梁建设工程的安全防护和环境保护工作,确保工程在施工过程中符合国家和行业的相关法规和标准。第六条发包方的义务与责任6.1施工现场提供发包方负责在合同约定的时间内,向承包方提供具备施工条件的施工现场。6.2施工图纸及技术资料提供发包方负责向承包方提供符合国家法规和行业标准的施工图纸及技术资料。6.3施工许可及手续办理发包方负责办理桥梁建设工程的施工许可及所需的相关手续。6.4工程款的支付发包方按照合同约定的付款比例和时间,向承包方支付工程进度款。第八条工程质量保修8.1质量保修期质量保修期是指本合同约定的桥梁建设工程质量保修的有效期限,自工程竣工验收合格之日起计算。8.2质量保修责任承包方对桥梁建设工程在质量保修期内出现的质量问题负有修复和更换的责任。8.3质量保修金第九条合同的变更与解除9.1合同变更合同变更是指合同履行过程中,因特殊情况需要对合同的部分内容进行修改或调整。9.2合同解除合同解除是指合同履行过程中,因特殊情况需要提前终止合同的权利和义务。第十条违约责任10.1承包方违约承包方违反合同约定,导致工程质量、进度和投资等方面出现问题,应承担相应的违约责任。10.2发包方违约发包方违反合同约定,导致工程质量、进度和投资等方面出现问题,应承担相应的违约责任。10.3监理方违约监理方违反合同约定,导致工程质量、进度和投资等方面出现问题,应承担相应的违约责任。第十一条争议解决11.1协商解决合同争议通过双方协商解决,协商不成的,可采取其他争议解决方式。11.2调解解决合同争议可以通过第三方调解机构进行调解,调解不成的,可采取其他争议解决方式。11.3仲裁解决合同争议可以通过仲裁机构进行仲裁,仲裁裁决具有法律效力。11.4诉讼解决合同争议可以通过人民法院进行诉讼,诉讼裁决具有法律效力。第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效,并具备法律约束力。12.2合同变更程序合同变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。12.3合同终止条件合同终止条件按照合同约定或者法律法规规定执行。第十三条合同的附件13.1施工图纸施工图纸是本合同的重要组成部分,包括桥梁建设工程的设计图纸、施工图纸等。13.2技术规范技术规范是本合同的重要组成部分,包括桥梁建设工程的设计规范、施工规范等。13.3工程量清单工程量清单是本合同的重要组成部分,包括桥梁建设工程的工程量、工程单价等。13.4其他相关文件其他相关文件包括与桥梁建设工程有关的批准文件、验收文件、验收报告等。第十四条其他条款14.1合同的保管本合同及其附件由双方共同保管,任何一方不得擅自销毁或篡改。14.2合同的保密双方应对合同内容保密,未经对方同意,不得向第三方披露。14.3合同的转让未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。14.4合同的补充本合同未尽事宜,可通过补充协议进行补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1定义第三方是指非甲乙双方的自然人、法人和其他组织,不包括监理方。15.2第三方介入情形第三方介入情形包括但不限于:工程设计变更、工程材料检测、工程质量评估、环境保护评估等。第十六条第三方选择与委托16.1第三方选择甲乙双方应共同选择第三方,并签订第三方服务合同。16.2第三方委托甲乙双方授权第三方按照本合同和第三方服务合同的约定,进行相关服务。第十七条第三方责任17.1第三方责任界定第三方应按照甲乙双方的授权和本合同的约定,承担相应的责任。17.2第三方权利第三方在承担责任的同时,享有合同约定的权利。第十八条第三方责任限额18.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因违约、过失或其他原因造成的损失,应承担的最高赔偿限额。18.2第三方责任限额确定第三方责任限额根据第三方服务合同的约定和甲乙双方的协商确定。18.3第三方责任限额调整第三方责任限额的调整需甲乙双方协商一致,并签订书面协议。第十九条第三方与甲乙双方的关系19.1第三方与甲乙双方的关系界定第三方与甲乙双方是独立的法律主体,各自承担相应的法律责任。19.2第三方与甲乙双方的沟通协作第二十章第三方违约处理20.1第三方违约第三方违反本合同或第三方服务合同的约定,应承担相应的违约责任。20.2第三方违约处理甲乙双方有权依据本合同和第三方服务合同的约定,处理第三方违约事宜。第二十一章第三方退出21.1第三方退出条件第三方在合同约定的条件下,可以退出合同。21.2第三方退出程序第三方退出合同需按照本合同和第三方服务合同的约定进行。第二十二章第三方介入的变更与解除22.1第三方介入变更第三方介入的变更需甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。22.2第三方介入解除第三方介入的解除需甲乙双方协商一致,并签订书面解除协议。第二十三章第三方介入的补充条款23.1补充条款内容本合同未尽事宜,可通过补充协议进行补充,补充协议与本合同具有同等法律效力。23.2补充条款签订补充协议由甲乙双方共同签订,并报第三方备案。第二十四章第三方介入的保密与资料共享24.1保密义务第三方、甲乙双方应对合同内容保密,未经对方同意,不得向第三方披露。24.2资料共享甲乙双方应按照合同约定,向第三方提供必要的工程资料。第二十五章第三方介入的争议解决25.1争议解决方式第三方介入的争议通过协商解决,协商不成的,可采取其他争议解决方式。25.2争议解决机构争议解决机构包括但不限于仲裁机构、人民法院等。第二十六章第三方介入的有效期26.1有效期界定第三方介入的有效期自第三方服务合同签订之日起,至合同约定的工程竣工验收合格日止。26.2有效期延长第三方介入的有效期如需延长,甲乙双方应协商一致,并签订书面延长协议。第二十七章第三方介入的终止27.1终止条件第三方介入的终止条件按照本合同、第三方服务合同和法律法规的约定执行。27.2终止程序第三方介入的终止程序按照本合同、第三方服务合同和法律法规的约定执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:施工图纸详细要求:施工图纸应包括桥梁建设工程的设计图纸、施工图纸等,符合国家法规和行业标准。附件2:技术规范详细要求:技术规范应包括桥梁建设工程的设计规范、施工规范等,符合国家法规和行业标准。附件3:工程量清单详细要求:工程量清单应包括桥梁建设工程的工程量、工程单价等,准确无误。附件4:第三方服务合同详细要求:第三方服务合同应明确第三方的工作内容、责任、权利、责任限额等,由甲乙双方共同签订。附件5:工程质量保修条款详细要求:工程质量保修条款应明确质量保修期、质量保修责任、质量保修金等。附件6:合同变更协议详细要求:合同变更协议应明确合同变更的内容、范围、程序等。附件7:合同解除协议详细要求:合同解除协议应明确合同解除的条件、程序、责任等。附件8:补充协议详细要求:补充协议应明确本合同未尽事宜的内容、范围等。说明二:违约行为及责任认定:违约行为包括但不限于:1.承包方未按照合同约定完成工程。2.发包方未按照合同约定支付工程进度款。3.监理方未按照合同约定进行工程监督。4.第三方未按照合同约定提供服务。违约责任认定标准:1.违约行为导致工程质量、进度和投资等方面出现问题,应承担相应的违约责任。2.违约行为造成的损失,应按照合同约定和法律法规的规定进行赔偿。示例说明:若承包方未按照合同约定完成工程,导致工程延期,则承包方应承担工程延期的违约责任,如支付违约金等。说明三:法律名词及解释:1.合同主体:指参与合同的各方,包括发包方、承包方和第三方。2.合同履行:指各方按照合同约定履行各自的义务和责任。3.违约:指
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年暂停劳动合同3篇
- 招牌施工合同范例
- 2024年某影视公司与网络平台关于网络电影分账合同
- 合伙购车经营合同范例
- 2024年连续式微波杀菌和萃取设备项目建议书
- 工厂服装加工订单合同范例
- 2024年新能源汽车平行进口专项销售合作协议书3篇
- 沙发股东合伙合同范例
- 2024年版住宅用地购买合同3篇
- 2024年新版房屋建筑工程施工协议范本版B版
- 浙江省温州市2024-2025学年高三上学期一模英语试题 含解析
- 专项12-全等模型-手拉手-专题训练
- 基础模块2 Unit8 Green Earth单元测试-2025年中职高考英语一轮复习讲练测(高教版2023修订版·全国用)
- MOOC 电子线路仿真与设计-南京理工大学紫金学院 中国大学慕课答案
- 2024年山西航空产业集团有限公司招聘笔试参考题库附带答案详解
- 学校(幼儿园)每周食品安全排查治理报告(整学期16篇)
- 医学生科研思路的培养(72张幻灯片)课件
- 考试疯云(校园小品)
- 青岛市住宅工程质量通病防治手册
- 光谱光度计标准滤光片不确定度
- 河南联通节能减排工作经验
评论
0/150
提交评论