2024年施工合同封面：工程承包合同样本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年施工合同封面：工程承包合同样本版B版本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同金额第二条合同范围及工程内容2.1工程概述2.2施工范围2.3工程量清单第三条合同价格及支付方式3.1合同价格3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款第四条工程进度及工期4.1工程进度计划4.2工期延误4.3提前完成奖励第五条施工质量及标准5.1施工质量要求5.2质量控制5.3质量争议解决第六条施工安全及环保6.1安全管理措施6.2安全事故处理6.3环保要求第七条变更及调整7.1变更条件7.2变更程序7.3变更费用第八条违约责任及赔偿8.1违约行为8.2违约责任8.3赔偿金额计算第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点及机构9.3仲裁费用第十条合同解除10.1解除条件10.2解除程序10.3解除后的责任处理第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄露后的处理第十三条辅助条款13.1沟通协调13.2现场管理13.3资料共享第十四条其他条款14.1法律适用14.2争议解决14.3附件说明第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方1.1.2承包人是指被发包人接受的具有工程承包资质的法人或其他组织。1.1.3发包人是指委托承包人进行工程施工的法人或其他组织。1.2合同标的1.2.1本合同的标的为甲方同意按照本合同约定的工程内容、质量标准、工期等要求，完成乙方委托的工程施工任务。1.2.2工程施工的具体内容包括：（具体工程内容列表）。1.3合同金额1.3.1本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元，币种为人民币。1.3.2合同金额不包括税金、运费、保险费等其他费用。第二条合同范围及工程内容2.1工程概述2.1.1工程名称：____。2.1.2工程地点：____。2.1.3工程规模：____。2.2施工范围2.2.1承包人应按照本合同约定的工程施工内容进行施工，包括但不限于：（具体施工内容列表）。2.2.2承包人应承担因施工产生的所有费用，包括但不限于：人工费、材料费、设备租赁费、临时设施费等。2.3工程量清单2.3.1工程量清单作为本合同附件，详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格3.1.1本合同采用固定总价方式，合同价格为本合同附件工程量清单所列总价。3.1.2合同价格不包括税金、运费、保险费等其他费用。3.2支付方式3.2.1支付方式为进度付款和最终付款。3.2.2进度付款按照工程进度，按照双方约定的比例支付。3.2.3最终付款在工程验收合格后支付。3.3进度付款3.3.1进度付款的支付比例和时间由双方在专用条款中约定。3.3.2进度付款的支付条件：完成约定的工程内容，并经发包人验收合格。3.4最终付款3.4.1最终付款的支付条件：工程验收合格，并办理完毕工程移交手续。3.4.2最终付款的支付时间为验收合格后____日内。第四条工程进度及工期4.1工程进度计划4.1.1承包人应按照专用条款约定的时间提交工程进度计划。4.1.2工程进度计划应包括工程的各个阶段的开始和结束时间。4.2工期延误4.2.1因承包人原因导致工期延误的，承包人应承担相应的违约责任。4.2.2因发包人原因导致工期延误的，发包人应承担相应的违约责任。4.3提前完成奖励4.3.1承包人提前完成工程的，发包人可以根据实际情况给予奖励。4.3.2奖励的具体标准和办法由双方在专用条款中约定。第五条施工质量及标准5.1施工质量要求5.1.1承包人应按照国家和行业的标准进行施工，保证工程的质量和安全。5.1.2工程的施工质量应符合设计文件和规范的要求。5.2质量控制5.2.1承包人应建立健全质量管理体系，对施工过程进行质量控制。5.2.2承包人应定期对施工质量进行自检和抽检，确保工程质量符合要求。5.3质量争议解决5.3.1对于工程的质量和安全问题，双方应共同进行检测和鉴定。5.3.2如果检测和鉴定结果不符合要求的，承包人应承担相应的责任。第六条施工安全及环保6.1安全管理措施6.1.1承包人应制定并执行施工现场的安全管理制度，确保施工现场的安全。6.1.2承包人应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。第八条违约责任及赔偿8.1违约行为8.1.1承包人未能按照合同约定完成工程，或工程质量不符合合同约定的，视为违约。8.1.2发包人未能按照约定时间支付合同价款，或未提供施工条件的，视为违约。8.2违约责任8.2.1承包人违约的，应向发包人支付违约金，违约金为合同总价款的____%。8.2.2发包人违约的，应向承包人支付违约金，违约金为合同总价款的____%。8.3赔偿金额计算8.3.1因违约行为导致的损失，由守约方按照实际损失计算赔偿金额。8.3.2赔偿金额计算的具体办法由双方在专用条款中约定。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.1.2如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点及机构9.2.1双方同意将争议提交____仲裁委员会进行仲裁。9.2.2仲裁语言为中文，仲裁费用由败诉方承担。9.3仲裁费用9.3.1仲裁费用包括仲裁申请费、仲裁受理费、仲裁员报酬等。9.3.2仲裁费用的具体标准和负担方式由双方在专用条款中约定。第十条合同解除10.1解除条件10.1.1在合同履行过程中，如果出现不可抗力因素，导致合同无法履行，双方可以协商解除合同。10.1.2如果一方明确表示不履行合同义务，对方可以解除合同。10.2解除程序10.2.1合同解除必须经过双方协商一致，并签订书面解除协议。10.2.2合同解除后，双方应按照约定办理相关手续，包括工程移交、结算等。10.3解除后的责任处理10.3.1合同解除后，承包人应停止施工，并按照约定撤出施工现场。10.3.2合同解除后，发包人应支付承包人合理的撤场费用和剩余工程款。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2合同生效后，双方应按照合同约定履行各自的义务。11.2合同变更程序11.2.1合同变更必须经过双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2.2合同变更后的内容取代原合同相应内容，原合同相应内容无效。11.3合同终止条件11.3.1合同约定的工程验收合格，并办理完毕工程移交手续后终止。11.3.2合同解除或依法终止后，合同终止。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，均应予以保密。12.1.2保密信息不包括公共知识信息和已经公开的信息。12.2保密期限12.2.1双方对保密信息的保密义务，自合同生效之日起算，至合同终止或解除后____年。12.3泄露后的处理12.3.1如果一方泄露了对方的保密信息，泄露方应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。12.3.2泄露后的处理办法由双方在专用条款中约定。第十三条辅助条款13.1沟通协调13.1.1双方应建立有效的沟通渠道，确保合同履行过程中的信息畅通。13.1.2双方指定的项目负责人应负责日常沟通和协调工作。13.2现场管理13.2.1承包人应负责施工现场的日常管理，确保施工现场的安全、卫生和秩序。13.2.2发包人应提供必要的现场管理便利条件，包括办公设施、生活设施等。13.3资料共享13.3.1双方应相互提供与工程有关的资料，包括设计文件、施工图纸、技术规范等第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程量清单详细列出工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。包括所有施工内容和材料费用。附件2：设计文件包括工程施工的设计图纸、技术规范、施工图纸等设计文件。附件3：施工进度计划详细列出工程的各个阶段的开始和结束时间，包括关键节点和进度里程碑。附件4：工程质量标准详细列出工程的质量要求，包括材料标准、施工工艺、验收标准等。附件5：安全管理制度承包人制定的施工现场安全管理制度，包括安全防护措施、安全培训记录等。附件6：环保措施方案承包人提交的环保措施方案，包括施工现场环保要求、废物处理措施等。附件7：合同变更协议双方签订的书面变更协议，用于记录合同变更的内容和日期。附件8：违约金计算公式详细列出违约金的计算方法和比例，包括违约金计算的依据和计算公式。附件9：保密协议双方签订的保密协议，包括保密内容、保密期限和泄露后的处理办法。附件10：争议解决协议双方签订的争议解决协议，包括争议解决方式、仲裁地点及机构、仲裁费用等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未能按照合同约定完成工程，或工程质量不符合合同约定的。2.发包人未能按照约定时间支付合同价款，或未提供施工条件的。3.双方未能按照约定履行合同义务的其他情况。违约责任认定：1.违约金计算：根据合同附件中的违约金计算公式，按照违约行为的严重程度和违约金比例计算违约金。2.实际损失计算：根据违约行为导致的实际损失，包括工程修复费用、额外费用、损害赔偿等。3.违约行为的具体情形和责任认定标准，由双方在专用条款中约定。示例说明：如果承包人未能按照合同约定的时间完成工程，导致发包人遭受损失，承包人应根据违约金计算公式支付违约金。如果发包人未能按照约定时间支付合同价款，导致承包人无法正常施工，承包人可以要求发包人支付违约金，并赔偿因此造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同生效：指