2024年大型购物中心地下车库施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年大型购物中心地下车库施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方：指购物中心的所有权人或授权代表。1.2乙方：指承包商，负责地下车库的施工。1.3丙方：指购物中心的其他相关方，如有。第二条工程范围与内容2.1工程范围：本合同指地下车库的施工，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。2.2施工内容：按照双方确认的施工图纸和工程量清单进行施工。第三条合同价格与支付3.1合同价格：双方确认的合同价格为最终支付价格。3.2支付方式：按照工程进度和合同约定进行支付。第四条施工进度与质量4.1施工进度：按照双方确认的施工计划进行施工。4.2施工质量：符合国家相关标准和双方约定的质量要求。第五条材料与设备5.1乙方应按照施工图纸和合同要求提供合格的材料和设备。5.2甲方应提供施工所需的水、电、照明等基础设施。第六条安全与环保6.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。6.2乙方应采取有效措施，确保施工过程中的环境保护。第七条合同变更与解除7.1合同变更：双方同意按照变更后的条款继续履行合同。7.2合同解除：在符合法律规定和合同约定的前提下，双方可协商解除合同。第八条违约责任8.1乙方未按照约定完成施工的，应承担相应的违约责任。8.2甲方未按照约定支付合同价款的，应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、终止与解除10.1合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同在全部工程验收合格并支付完毕后终止。10.3合同的解除应符合法律规定和合同约定。第十一条保密条款11.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密，应予以保密。11.2保密期限自合同终止之日起计算，期限为____年。第十二条法律适用与争议解决12.1本合同适用中华人民共和国法律。12.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。12.3若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十三条其他约定13.1双方同意本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。13.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同的签署14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.2本合同自双方签字盖章之日起生效。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方：指购物中心的所有权人或授权代表，具有合法的代表权和决策权。1.2乙方：指承包商，具备相关资质和经验，负责地下车库的施工。1.3丙方：指购物中心的其他相关方，如有投资方、使用方等。第二条工程范围与内容2.1工程范围：本合同指地下车库的施工，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。2.2施工内容：按照双方确认的施工图纸和工程量清单进行施工，包括但不限于车库的布局、结构、水电布线、照明、通风等。第三条合同价格与支付3.1合同价格：双方确认的合同价格为最终支付价格，金额为人民币____元整（大写：____元整）。3.2支付方式：甲方按照工程进度和合同约定分期支付乙方工程款项。具体支付方式及进度由双方在补充协议中约定。第四条施工进度与质量4.1施工进度：乙方应按照双方确认的施工计划进行施工，确保工程按时完成。4.2施工质量：乙方应确保施工质量符合国家相关标准和双方约定的质量要求。具体质量标准由双方在补充协议中约定。第五条材料与设备5.1乙方应按照施工图纸和合同要求提供合格的材料和设备，并保证材料和设备的质量及安全。5.2甲方应提供施工所需的水、电、照明等基础设施，并保证基础设施的稳定供应。第六条安全与环保6.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。乙方应制定并执行施工现场的安全防护措施，防止事故的发生。6.2乙方应采取有效措施，确保施工过程中的环境保护。乙方应按照相关环保法规的要求，做好施工现场的清洁、垃圾处理等工作。第七条合同变更与解除7.1合同变更：双方同意按照变更后的条款继续履行合同。任何一方提出变更要求，均应提前书面通知对方，并经对方同意后进行变更。7.2合同解除：在符合法律规定和合同约定的前提下，任何一方均有权解除合同。甲方解除合同时，应支付乙方相应的违约金。乙方解除合同时，应承担因解除合同给甲方造成的损失。第八条违约责任8.1乙方未按照约定完成施工的，应承担相应的违约责任。乙方应按照甲方要求，按时完成施工，并承担因延期施工造成的甲方损失。8.2甲方未按照约定支付合同价款的，应承担相应的违约责任。甲方应按照合同约定，按时支付乙方工程款项，并承担因迟延支付造成的乙方损失。8.3如乙方施工质量不符合约定，乙方应承担返工、维修等费用，并承担因质量问题造成的甲方损失。8.4如甲方提供的施工条件不符合约定，甲方应承担乙方因此产生的额外费用，并承担因施工条件不符造成的乙方损失。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。双方应保持沟通，共同协商解决争议，避免影响工程的进展。9.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。双方同意接受法院的管辖，并按照法院的判决执行。第十条合同的生效、终止与解除10.1合同自双方签字盖章之日起生效。双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。10.2合同在全部工程验收合格并支付完毕后终止。工程验收合格后，甲方应按照合同约定支付乙方工程款项，双方的权利和义务随之终止。10.3合同的解除应符合法律规定和合同约定。任何一方均有权解除合同，但应提前书面通知对方，并经对方同意后进行解除。第十一条保密条款11.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密，应予以保密。保密信息包括但不仅限于工程设计图纸、施工工艺、甲方业务数据等。11.2保密期限自合同终止之日起计算，期限为____年。双方应在合同终止后继续履行保密义务，不得泄露对方的保密信息。第十二条法律适用与争议解决12.1本合同适用中华人民共和国法律。本合同的解释和适用均应遵循中华人民共和国的法律规定。12.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。双方应保持沟通，共同协商解决争议，避免影响工程的进展。12.3若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。双方同意接受法院的管辖，并按照法院的判决执行。第十三条其他约定13.1双方同意本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2补充协议与本合同存在冲突的，以补充协议为准。双方应按照补充协议的约定履行各自的权利和义务。第十四条合同的签署14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方应妥善保管合同副本，以备不时之需。14.2本合同自双方签字盖章之日起生效。双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，确保工程的顺利进行。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方：指除甲乙双方外，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、咨询方、监管方、审计方等。1.2第三方介入：指第三方在合同履行过程中，应甲乙双方的约定或法律规定，参与到合同的实施、监督、验收等环节。第二条第三方介入的程序与条件2.1甲乙双方同意，第三方介入应按照双方约定的程序进行。第三方介入前，甲乙双方应达成一致，明确第三方的角色、职责和权利。2.2第三方介入的条件包括但不限于：合同履行过程中出现争议，需要第三方调解；合同履行不符合约定的质量标准，需要第三方验收；法律法规规定必须有第三方参与的情况等。第三条第三方介入的权利与义务3.1第三方介入的权利：根据甲乙双方的共同约定，第三方有权对合同履行情况进行监督、检查和评估。第三方有权要求甲乙双方提供相关资料和信息，以便第三方更好地履行其职责。3.2第三方介入的义务：第三方应按照甲乙双方约定的职责范围，客观、公正地履行其职责。第三方应保护甲乙双方的商业秘密，不得泄露与合同无关的信息。第四条第三方介入的费用4.1第三方介入的费用由甲乙双方协商承担。甲乙双方可以根据实际情况，约定第三方介入费用的支付方式和金额。4.2第三方介入的费用应在合同中明确，或在甲乙双方达成一致后另行签订补充协议予以明确。第五条第三方介入的决策权5.1第三方介入不影响甲乙双方的权利和义务。第三方介入的决策权应由甲乙双方共同行使，第三方仅提供意见和建议。5.2甲乙双方应充分考虑第三方的意见和建议，但最终决策权在甲乙双方。第三方不得干涉甲乙双方的合同履行。第六条第三方介入的责任限额6.1第三方介入的责任限额应由甲乙双方在合同中明确。第三方对甲乙双方的损失承担有限责任，除非第三方故意或重大过失。6.2第三方介入的责任限额包括但不限于：第三方介入的费用、第三方过失导致的直接损失等。第七条第三方介入的争议解决7.1如第三方介入过程中出现争议，甲乙双方应尝试友好协商解决。协商不成的，任何一方有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.2甲乙双方同意接受法院的管辖，并按照法院的判决执行。第八条第三方介入的终止与解除8.1第三方介入在合同履行完毕后终止。合同履行完毕，第三方不再享有介入的权利和义务。8.2甲乙双方同意解除第三方介入的，应提前书面通知第三方。第三方应在接到通知后立即停止介入行为。第九条其他约定9.1双方同意本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。9.2补充协议与本合同存在冲突的，以补充协议为准。双方应按照补充协议的约定履行各自的权利和义务。第十条合同的签署10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方应妥善保管合同副本，以备不时之需。10.2本合同自双方签字盖章之日起生效。双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，确保工程的顺利进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸附件二：工程量清单附件三：施工计划附件四：材料和设备规格书附件五：质量标准和要求附件六：安全防护措施方案附件七：环保措施方案附件八：合同价款支付明细表附件九：工期延误赔偿计算公式附件十：违约金计算公式附件十一：保密协议附件十二：补充协议附件的详细要求和说明：附件一：工程图纸应详细展示地下车库的布局、结构、水电布线、照明、通风等设计内容。图纸应由甲方提供，乙方应妥善保管并按照图纸进行施工。附件二：工程量清单应详细列出所有施工项目、工程量、材料和人工费用等。清单应由甲方提供，乙方应按照清单进行施工。附件三：施工计划应详细规定施工的时间节点、施工内容、施工人员等。计划应由乙方制定，甲方确认后执行。附件四：材料和设备规格书应详细说明施工所需材料和设备的型号、规格、性能等技术参数。规格书应由乙方提供，甲方确认后使用。附件五：质量标准和要求应详细列出本工程的质量要求，包括材料、施工工艺、验收标准等。标准应由甲方提供，乙方应严格按照标准进行施工。附件六：安全防护措施方案应详细阐述施工过程中的安全防护措施，包括施工现场的安全防护、施工设备的安全使用等。方案应由乙方制定，甲方确认后执行。附件七：环保措施方案应详细说明施工过程中的环保措施，包括废弃物处理、噪音控制、空气质量管理等。方案应由乙方制定，甲方确认后执行。附件八：合同价款支付明细表应详细列出合同价款的支付方式和支付进度。表应由甲方提供，乙方应按照表中的约定进行支付。附件九：工期延误赔偿计算公式应详细说明工期延误赔偿的计算方法。公式应由甲方提供，乙方应按照公式进行计算。附件十：违约金计算公式应详细说明违约金的计算方法。公式应由甲方提供，乙方应按照公式进行计算。附件十一：保密协议应详细列出双方需保密的信息内容、保密期限、违约责任等。协议应由双方签订，双方共同遵守。附件十二：补充协议应详细说明本合同未尽事宜的内容。协议应由双方签订，与本合同具有同等法律效力。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.甲方未按照约定支付合同价款。2.乙方未按照约定完成施工。3.乙方施工质量不符合约定。4.甲方提供的施工条件不符合约定。5.第三方未按照约定履行其职责。违约的责任认定标准：1.甲方未按照约定支付合同价款的，应承担迟延支付的违约金。2.乙方未按照约定完成施工的，应承担延期施工的违约金。3.乙方施工质量不符合约定的，乙方应承担返工、维修等费用，并承担因质量问题造成的甲方损失。4.甲方提供的施工条件不符合约定的，甲方应承担乙方因此产生的额外费用，并承担因施工条件不符造成的乙方损失。5.第三方未按照约定履行其职责的，第三方应承担相应的违约责任。示例说明：如甲方未按照约定支付合同价款，乙方可以依据附件十中的违约金计算公式，计算出甲方应支付的违约金金额，并据此向甲方提出违约金的要求。说明三：法律名词及解释：1.购物中心：指集购物、餐饮、娱乐、休闲等多种功能于一体的商业综合体。2.承包商：指具备相关