二零二四年度道路照明工程监理合同3篇_第1页
二零二四年度道路照明工程监理合同3篇_第2页
二零二四年度道路照明工程监理合同3篇_第3页
二零二四年度道路照明工程监理合同3篇_第4页
二零二四年度道路照明工程监理合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度道路照明工程监理合同本合同目录一览1.合同双方的基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.监理范围3.1监理内容3.2监理期限3.3监理标准4.监理费用4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.监理工作流程5.1工程开工前5.2工程施工过程中5.3工程竣工后6.监理职责6.1监理人员的职责6.2监理单位的职责7.技术要求7.1技术标准7.2材料要求7.3施工工艺8.质量控制8.1质量标准8.2质量检查8.3质量整改9.安全管理9.1安全责任9.2安全措施9.3事故处理10.合同变更10.1变更范围10.2变更程序10.3变更费用11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决费用13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后果14.合同生效及其他14.1合同生效14.2合同解除14.3合同终止14.4合同附件14.5合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同双方的基本信息1.1合同双方名称(1)甲方:市道路照明工程管理局(2)乙方:监理咨询有限公司1.2合同双方法定代表人(1)甲方法定代表人:(2)乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.工程概况2.1工程名称市道路照明工程2.2工程地点市区街道2.3工程规模本工程道路总长10公里,涉及路灯安装1000盏,高压钠灯500盏,太阳能路灯500盏。2.4工程工期自合同签订之日起,工期为6个月。3.监理范围3.1监理内容(1)对道路照明工程设计文件、施工图及施工组织设计进行审查;(2)对道路照明工程施工过程进行监督检查;(3)对道路照明工程材料、设备进行抽检;(4)对道路照明工程质量进行评估;(5)对道路照明工程进度进行监控;(6)对道路照明工程安全进行管理;(7)对道路照明工程进行竣工验收。3.2监理期限自合同签订之日起至道路照明工程竣工验收合格之日止。3.3监理标准按照国家有关道路照明工程的标准和规范执行。4.监理费用4.1监理费用总额本工程监理费用总额为人民币100万元。4.2费用支付方式(1)合同签订后,乙方预收监理费用30万元;(2)工程开工后,乙方每月向甲方提交监理月报,甲方支付监理费用10万元;4.3费用支付时间(1)每月支付监理费用的时间为每月的一个工作日;(2)工程竣工验收合格后,甲方应在15个工作日内支付监理费用。5.监理工作流程5.1工程开工前(1)乙方应在工程开工前10个工作日内,向甲方提交监理大纲;(2)甲方应在收到监理大纲后5个工作日内,向乙方确认监理大纲。5.2工程施工过程中(1)乙方应在每天的工作时间内,对施工现场进行监督检查;(2)乙方应在每周五下午向甲方提交监理周报;(3)乙方应在每月的一个工作日向甲方提交监理月报。5.3工程竣工后6.监理职责6.1监理人员的职责(1)严格遵守国家有关法律法规和行业标准;(2)按照监理大纲、监理规范和合同约定,履行监理职责;(3)对施工现场进行监督检查,确保工程质量、进度和安全;(4)及时向甲方报告监理中发现的问题,并提出整改意见。6.2监理单位的职责(1)指派具备相应资质的监理人员;(2)为监理人员提供必要的工作条件;(3)对监理人员的工作进行管理和监督;(4)对监理工作成果进行审核和验收。8.质量控制8.1质量标准(1)道路照明工程设计文件应符合国家现行相关标准;(2)道路照明工程材料、设备应符合国家规定的产品质量标准;(3)道路照明工程施工质量应符合国家相关施工规范;(4)道路照明工程竣工后,应符合国家规定的竣工验收标准。8.2质量检查(1)监理人员应对进场材料、设备进行验收;(2)监理人员应定期对施工现场进行巡视检查;(3)监理人员应进行关键工序的质量控制;(4)监理人员应进行竣工质量验收。8.3质量整改(1)对不合格的材料、设备应立即停止使用;(2)对不合格的施工工序应要求返工;(3)对不合格的工程部位应要求修复;(4)监理人员应监督整改措施的落实。9.安全管理9.1安全责任(1)甲方负责施工现场的安全管理工作;(2)乙方负责监理人员的安全生产;(3)施工单位负责施工现场的日常安全管理。9.2安全措施(1)施工现场应设置明显的安全警示标志;(2)施工现场应配备必要的安全防护设施;(3)施工现场应定期进行安全教育培训;(4)施工现场应做好应急准备。9.3事故处理(1)发生安全事故时,应及时报告甲方和相关部门;(2)事故发生后,应立即采取必要的措施,防止事故扩大;(3)事故原因分析报告应在事故发生后3日内提交甲方;(4)事故责任认定和处理应在事故发生后7日内完成。10.合同变更10.1变更范围(1)工程规模、工期、监理范围等;(2)监理费用、支付方式等;(3)合同其他条款。10.2变更程序(1)甲方提出变更申请;(2)乙方审核变更申请;(3)双方协商一致后,签署变更协议;(4)变更协议作为合同附件。10.3变更费用变更费用由变更原因方承担,如变更由双方共同原因引起,则按比例分担。11.违约责任11.1违约行为(1)甲方未按时支付监理费用;(2)乙方未按合同约定履行监理职责;(3)任何一方违反合同其他约定。11.2违约责任(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失;(2)违约金按合同约定比例计算;(3)损失赔偿按实际损失计算。11.3违约赔偿违约赔偿应在违约行为发生后30日内支付。12.争议解决12.1争议解决方式(1)协商解决;(2)仲裁;(3)诉讼。12.2争议解决程序(1)争议发生后,双方应友好协商解决;(2)协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁;(3)仲裁或诉讼期间,合同其他条款继续履行。12.3争议解决费用争议解决费用由败诉方承担,或由双方协商分担。13.合同解除13.1解除条件(1)任何一方违反合同约定,经另一方催告后仍未改正;(2)发生不可抗力事件,导致合同无法履行;(3)合同约定的其他解除条件。13.2解除程序(1)提出解除合同的一方应书面通知另一方;(2)解除合同后,双方应妥善处理合同解除后的相关事宜。13.3解除后果(1)解除合同后,未履行的部分不再履行;(2)双方应按照合同约定,结算已发生的费用;(3)合同解除不影响双方已履行的部分。14.合同生效及其他14.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同解除本合同解除后,双方应按照合同约定,处理合同解除后的相关事宜。14.3合同终止本合同终止后,双方应按照合同约定,处理合同终止后的相关事宜。14.4合同附件14.5合同签署日期本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。甲方:市道路照明工程管理局乙方:监理咨询有限公司甲方代表:(签字)乙方代表:(签字)签订日期:年月日签订日期:年月日第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所指的第三方,包括但不限于工程咨询公司、检测机构、设计单位、施工单位、金融机构、仲裁机构等。15.2第三方责任15.2.1第三方责任限额(1)第三方因自身原因导致的工程延误、质量问题、安全事故等,应承担相应的责任,并赔偿由此给甲方和乙方造成的损失。(2)第三方责任限额由双方在合同中约定,未约定的,按国家相关法律法规执行。15.2.2第三方责任划分(1)第三方在合同约定的范围内履行职责,其责任由第三方自行承担。(2)第三方在履行职责过程中,如违反合同约定或国家法律法规,导致甲方和乙方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任。15.3第三方权利(1)第三方有权按照合同约定,获取必要的工程信息和技术资料。(2)第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定提供必要的支持和配合。15.4第三方介入程序15.4.1第三方介入申请(1)任何一方认为需要第三方介入的,应向对方提出书面申请。(2)对方收到申请后,应在5个工作日内答复是否同意第三方介入。15.4.2第三方介入审核(1)同意第三方介入的,双方应共同审核第三方资质、能力等。(2)经审核合格的第三方,由双方共同确定。15.4.3第三方介入实施(1)第三方介入后,应按照合同约定履行职责。(2)第三方在履行职责过程中,应主动与甲方和乙方沟通,及时报告工作进展。16.甲乙方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1甲方额外条款(1)甲方应按照合同约定,向第三方提供必要的工程信息和技术资料。(2)甲方应配合第三方履行职责,及时解决第三方在履行职责过程中遇到的问题。16.2乙方额外条款(1)乙方应按照合同约定,向第三方提供必要的工程信息和技术资料。(2)乙方应监督第三方履行职责,确保第三方按照合同约定执行。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系(1)第三方与甲方的关系为委托与被委托关系。(2)甲方有权对第三方的工作进行监督和检查。17.2第三方与乙方的关系(1)第三方与乙方的关系为服务与被服务关系。(2)乙方有权对第三方的工作进行监督和检查。17.3第三方与其他各方的关系(1)第三方应遵守国家相关法律法规和合同约定,与其他各方保持良好沟通。(2)第三方在履行职责过程中,应尊重其他各方的合法权益。18.第三方介入的费用18.1第三方介入的费用由甲方和乙方按照合同约定分担。18.2未约定的,按实际发生费用分担。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件(1)合同约定的第三方介入期限届满;(2)合同约定的第三方介入任务完成;(3)合同解除或终止。19.2第三方介入的终止程序20.第三方介入的后续处理20.1第三方介入的后续处理(1)第三方介入终止后,甲方和乙方应按照合同约定,处理合同终止后的相关事宜。(2)第三方应按照合同约定,协助甲方和乙方处理合同终止后的相关工作。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.监理大纲详细要求:包括监理范围、监理内容、监理期限、监理标准、监理人员配备等。说明:监理大纲是监理工作的指导文件,用于明确监理工作的具体内容和要求。2.监理月报详细要求:包括工程进度、质量情况、安全生产情况、存在问题及整改措施等。4.变更协议详细要求:包括变更范围、变更原因、变更内容、变更费用、变更程序等。说明:变更协议是合同变更的正式文件,用于明确变更的具体内容和责任。5.第三方资质证明详细要求:包括第三方营业执照、相关资质证书、人员资格证书等。说明:第三方资质证明用于证明第三方具备介入合同所需的能力和资格。详细要求:包括第三方工作内容、工作成果、存在问题及改进措施等。7.工程验收报告详细要求:包括工程概况、质量评估、安全评估、进度评估等。说明:工程验收报告是工程竣工验收的正式文件,用于确认工程是否符合合同要求。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为(1)甲方未按时支付监理费用责任认定:甲方应按照合同约定支付监理费用,逾期未支付的,应向乙方支付违约金。示例:若甲方逾期支付监理费用30天,应向乙方支付违约金总额的5%。(2)乙方未按合同约定履行监理职责责任认定:乙方应按照合同约定履行监理职责,未履行的,应承担违约责任。示例:若乙方未按合同约定完成监理工作,应承担违约金总额的3%,并赔偿由此给甲方造成的损失。(3)第三方未按合同约定履行职责责任认定:第三方应按照合同约定履行职责,未履行的,由第三方承担违约责任。示例:若第三方未按合同约定完成检测工作,应向甲方和乙方支付违约金总额的2%,并赔偿由此造成的损失。(4)工程延误责任认定:因甲方或乙方原因导致的工程延误,由责任方承担违约责任。示例:若因乙方原因导致工程延误,应向甲方支付违约金总额的1%。(5)工程质量问题责任认定:因甲方、乙方或第三方原因导致的工程质量问题,由责任方承担违约责任。示例:若因第三方提供的材料不合格导致质量问题,第三方应承担违约责任。(6)安全事故责任认定:因甲方、乙方或第三方原因导致的安全事故,由责任方承担违约责任。示例:若因乙方施工不规范导致安全事故,乙方应承担违约责任。全文完。二零二四年度道路照明工程监理合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位基本信息1.2施工单位基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设工期3.监理工作内容及范围3.1监理工作内容3.2监理工作范围4.监理工作职责4.1监理单位职责4.2施工单位配合职责5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2费用支付方式5.3支付时间节点6.工程进度及质量要求6.1工程进度要求6.2工程质量要求7.工程变更及索赔处理7.1工程变更流程7.2工程索赔流程8.监理报告及验收8.1监理报告编制8.2工程验收流程9.合同解除及终止条件9.1合同解除条件9.2合同终止条件10.违约责任10.1监理单位违约责任10.2施工单位违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:监理单位资质证明文件13.3附件三:施工单位资质证明文件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位基本信息1.1.1监理单位名称:监理有限公司1.1.2法定代表人:1.1.3注册地址:省市区路号1.1.4注册资本:人民币1000万元1.1.5营业执照号码:051.2施工单位基本信息1.2.1施工单位名称:施工单位有限公司1.2.2法定代表人:1.2.3注册地址:省市区路号1.2.4注册资本:人民币2000万元1.2.5营业执照号码:098762.工程概况2.1工程名称:二零二四年度道路照明工程2.2工程地点:省市区2.3工程规模:道路全长公里,共计盏路灯2.4工程建设工期:自合同签订之日起,工期为12个月3.监理工作内容及范围3.1监理工作内容3.1.1工程质量监督3.1.2工程进度控制3.1.3工程造价控制3.1.4工程安全监理3.1.5合同管理3.2监理工作范围3.2.1对工程的设计、施工、验收等全过程进行监理3.2.2对施工单位的技术、管理、质量、进度等方面进行监督3.2.3对工程变更、索赔等进行处理4.监理工作职责4.1监理单位职责4.1.1按照国家相关法律法规、技术标准和合同约定,履行监理职责4.1.2对工程质量、安全、进度、造价等方面进行监督检查4.1.3对施工单位的技术、管理、质量、进度等方面提出改进意见4.2施工单位配合职责4.2.1按照监理单位的指令,配合完成监理工作4.2.2向监理单位提供真实、准确、完整的工程资料4.2.3对监理单位提出的改进意见予以落实5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额:人民币50万元5.2费用支付方式5.2.1合同签订后,支付监理费用总额的30%5.2.2工程完工验收合格后,支付监理费用总额的50%5.2.3工程保修期满后,支付监理费用总额的20%6.工程进度及质量要求6.1工程进度要求6.1.1按照合同约定的工期,完成工程建设和验收6.1.2每月向监理单位报送工程进度报告6.2工程质量要求6.2.1工程质量应符合国家相关法律法规、技术标准和合同约定6.2.2工程验收合格率应达到100%7.工程变更及索赔处理7.1工程变更流程7.1.1施工单位提出变更申请,经监理单位审核同意后,由施工单位组织实施7.1.2变更费用由变更原因方承担7.2工程索赔流程7.2.1施工单位提出索赔申请,经监理单位审核同意后,由施工单位向监理单位提出索赔7.2.2索赔金额由监理单位与施工单位协商确定8.监理报告及验收8.1监理报告编制8.1.1监理单位应在工程完工后15日内编制完成监理报告8.1.2监理报告应包括工程质量、安全、进度、造价等方面的监督检查结果8.1.3监理报告应附有工程图片、检测报告、验收记录等相关资料8.2工程验收流程8.2.1施工单位应在工程完工后10日内向监理单位提出验收申请8.2.2监理单位应在收到验收申请后5日内组织验收8.2.3验收合格后,双方共同签署验收报告9.合同解除及终止条件9.1合同解除条件9.1.1合同双方协商一致,决定解除合同9.1.2一方严重违约,另一方有权解除合同9.2合同终止条件9.2.1工程建设完成,合同目的实现9.2.2因不可抗力导致合同无法履行10.违约责任10.1监理单位违约责任10.1.1未按时提交监理报告,每逾期一日,支付违约金人民币1000元10.1.2未按合同约定履行监理职责,造成工程损失,承担相应的赔偿责任10.2施工单位违约责任10.2.1未按时完成工程,每逾期一日,支付违约金人民币2000元10.2.2工程质量不合格,返工或修复,承担相应的费用11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1合同双方应友好协商解决争议11.1.2协商不成,提交合同约定的仲裁机构仲裁11.2争议解决机构11.2.1仲裁机构:市仲裁委员会12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后生效12.1.2本合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同终止条件12.2.1合同期限届满12.2.2合同解除或终止13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.1.1工程量清单应详细列明各项工程量及单价13.1.2工程量清单作为合同附件,具有同等法律效力13.2附件二:监理单位资质证明文件13.3附件三:施工单位资质证明文件14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在本合同执行过程中,为提供特定服务或履行特定职责而介入合同关系的独立主体,包括但不限于中介方、咨询方、评估方、检测方等。2.第三方介入的条件2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并在合同中明确约定。2.2第三方介入的服务内容、职责范围、费用及支付方式应在合同中详细列明。3.第三方介入的程序3.1甲乙双方应向第三方提供必要的合同信息及资料。3.2第三方应在收到资料后,按照合同约定的时间节点和质量要求提供服务。3.3第三方完成服务后,甲乙双方应共同对服务结果进行验收。4.第三方的责任限额4.1第三方在履行合同过程中,因自身原因造成甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。4.2第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,并应在合同附件中明确列明。4.3第三方的责任限额应包括但不限于:直接经济损失、间接经济损失、违约金等。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方在合同中的地位是独立的,不参与甲乙双方的合同主体关系。5.2第三方的服务对象为甲乙双方,其工作成果应对甲乙双方负责。5.3第三方与甲乙双方之间的合同关系独立于本合同,第三方不承担本合同约定的甲乙双方的任何责任。6.甲乙方根据本合同有第三方介入时,需增加的额外条款及说明6.1甲乙双方在合同中应明确第三方的服务内容和职责范围。6.2甲乙双方应明确第三方介入的费用及支付方式。6.3甲乙双方应明确第三方介入的时间节点和质量要求。6.4甲乙双方应明确第三方介入的验收标准和程序。6.5甲乙双方应明确第三方介入的违约责任和赔偿方式。7.第三方介入后的合同变更7.1第三方介入后,如需变更合同内容,甲乙双方应协商一致,并在合同中予以明确。7.2第三方介入后的合同变更,不影响本合同的效力。8.第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后,如发生争议,甲乙双方应友好协商解决。8.2协商不成的,提交合同约定的仲裁机构仲裁。9.第三方介入后的保密条款9.1第三方在履行合同过程中,应遵守保密原则,不得泄露甲乙双方的商业秘密和技术秘密。9.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。10.第三方介入后的合同解除10.1第三方介入后,如发生合同解除情形,甲乙双方应按照合同约定处理。10.2第三方介入后的合同解除,不影响本合同其他条款的效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:工程量清单应按照国家现行定额标准编制,详细列明各项工程量、工程内容和单价,包括但不限于路基、路面、照明设施、电缆、杆塔等。附件应包含工程量清单的电子版和纸质版。2.附件二:监理单位资质证明文件详细要求和说明:监理单位应提供有效的企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证明文件,以证明其具备相应的监理资质和条件。3.附件三:施工单位资质证明文件详细要求和说明:施工单位应提供有效的企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证明文件,以证明其具备相应的施工资质和条件。4.附件四:监理合同详细要求和说明:监理合同应详细列明监理工作内容、监理范围、监理费用、支付方式、工期要求、验收标准、违约责任等内容,并由甲乙双方签字盖章。5.附件五:工程变更单详细要求和说明:工程变更单应详细记录变更原因、变更内容、变更费用、变更实施时间等信息,并由甲乙双方签字确认。6.附件六:监理报告详细要求和说明:监理报告应包括工程进度、质量、安全、造价等方面的监督检查结果,以及监理单位对工程的意见和建议。7.附件七:验收报告详细要求和说明:验收报告应包括工程名称、地点、规模、验收时间、验收结论等内容,并由甲乙双方签字确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:监理单位未按时提交监理报告责任认定标准:每逾期一日,支付违约金人民币1000元。示例说明:监理单位未能在工程完工后15日内提交监理报告,则每逾期一日,应向甲乙双方支付人民币1000元的违约金。2.违约行为:施工单位未按时完成工程责任认定标准:每逾期一日,支付违约金人民币2000元。示例说明:施工单位未能在合同约定的工期内完成工程,则每逾期一日,应向甲乙双方支付人民币2000元的违约金。3.违约行为:工程质量不合格责任认定标准:返工或修复费用由施工单位承担,并支付相应的违约金。示例说明:工程验收时发现质量问题,施工单位需承担返工或修复费用,并支付人民币5000元的违约金。4.违约行为:第三方泄露商业秘密责任认定标准:第三方泄露商业秘密,应根据泄露程度和损失情况,承担相应的赔偿责任。示例说明:第三方在合同履行过程中泄露了甲乙双方的商业秘密,导致甲乙双方遭受损失,第三方应承担相应的赔偿责任。5.违约行为:第三方未按时完成服务责任认定标准:每逾期一日,支付违约金人民币1000元。示例说明:第三方未能在合同约定的时间内完成服务,则每逾期一日,应向甲乙双方支付人民币1000元的违约金。全文完。二零二四年度道路照明工程监理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理方基本信息1.2施工方基本信息2.合同签订背景及依据3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程期限4.监理范围及内容4.1监理范围4.2监理内容5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2费用支付方式5.3支付时间6.监理工作要求6.1监理人员资质要求6.2监理工作程序6.3监理工作标准7.施工单位责任7.1施工单位配合监理工作7.2施工单位质量保证7.3施工单位进度保证8.监理方责任8.1监理方质量控制8.2监理方进度控制8.3监理方合同管理9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限13.合同附件13.1附件一:监理人员名单13.2附件二:监理工作计划13.3附件三:监理费用清单14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理方基本信息1.1.1监理方名称:工程监理有限公司1.1.2监理方地址:省市区路号1.1.3监理方法定代表人:1.1.4监理方联系电话:138xxxx56781.2施工方基本信息1.2.1施工方名称:建设集团有限公司1.2.2施工方地址:省市区路号1.2.3施工方法定代表人:1.2.4施工方联系电话:139xxxx56782.合同签订背景及依据2.1合同签订背景:根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,双方经友好协商,达成一致意见,签订本合同。2.2合同签订依据:本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及《建设工程质量管理条例》等相关法律法规。3.工程概况3.1工程名称:二零二四年度道路照明工程3.2工程地点:省市区3.3工程规模:全长公里,道路照明设施套3.4工程期限:自合同签订之日起至2024年12月31日止4.监理范围及内容4.1监理范围:本工程的质量、进度、安全、合同管理及信息资料等工作4.2监理内容:4.2.1质量控制:对工程质量进行全过程监控,确保工程质量达到国家标准和设计要求4.2.2进度控制:对工程进度进行实时监控,确保工程按期完成4.2.3安全管理:对施工现场安全进行监控,确保施工安全4.2.4合同管理:对合同履行情况进行监督,确保合同履行到位4.2.5信息资料管理:对工程信息资料进行收集、整理、归档和保管5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额:人民币万元整5.2费用支付方式:5.2.1首付款:合同签订后个工作日内支付监理费用总额的30%5.2.2进度款:每月支付监理费用总额的20%,支付时间为每月一天5.2.3结算款:工程竣工验收合格后,支付监理费用总额的40%5.2.4保修金:工程竣工验收合格后,支付监理费用总额的10%作为保修金,保修期满无问题后无息退还6.监理工作要求6.1监理人员资质要求:6.1.1监理人员应具备相应的监理工程师资格证书6.1.3监理人员应熟悉相关法律法规和行业标准6.2监理工作程序:6.2.1监理人员应按照监理大纲和监理实施细则开展工作6.2.2监理人员应定期召开监理例会,及时解决施工过程中出现的问题6.2.3监理人员应定期向建设单位提交监理报告,汇报监理工作情况6.3监理工作标准:6.3.1质量标准:严格按照国家标准和设计要求进行质量控制6.3.2进度标准:严格按照合同约定的时间节点完成工程进度6.3.3安全标准:严格执行施工现场安全管理制度,确保施工安全8.监理方责任8.1监理方质量控制8.1.1监理方应严格按照国家有关工程质量标准和设计文件要求,对施工过程中的每道工序进行监督检查。8.1.2监理方应定期对施工质量进行抽样检验,对不合格项及时提出整改要求,并跟踪整改情况。8.2监理方进度控制8.2.1监理方应根据施工计划,对施工进度进行跟踪,确保工程按期完成。8.2.2监理方应定期对施工进度进行评估,对滞后计划提出预警措施,并及时调整进度计划。8.3监理方合同管理8.3.1监理方应严格按照合同约定,对合同履行情况进行监督,确保合同条款得到正确执行。8.3.2监理方应协助解决合同履行过程中出现的争议,维护双方的合法权益。9.施工单位责任9.1施工单位配合监理工作9.1.1施工单位应积极配合监理方的工作,提供必要的工作条件和便利。9.1.2施工单位应按照监理方的指示,及时整改质量问题,确保工程质量。9.2施工单位质量保证9.2.1施工单位应建立健全质量保证体系,确保工程质量达到国家相关标准。9.2.2施工单位应定期进行自检,并将自检结果报监理方审查。9.3施工单位进度保证9.3.1施工单位应根据监理方批准的施工进度计划,合理安排施工,确保工程按期完成。9.3.2施工单位应定期向监理方报告施工进度,并及时解决影响进度的因素。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中发生的争议。10.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决程序10.2.1发生争议后,双方应立即停止争议行为,并尽快协商解决。10.2.2协商不成的,任何一方可向对方发出争议解决通知,要求在规定时间内解决。11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方在本合同上签字盖章后,本合同即生效。11.1.2合同签订后,双方应及时履行各自义务。11.2合同终止条件11.2.1工程竣工验收合格,合同约定的各项义务履行完毕。11.2.2因不可抗力导致合同无法履行,经双方协商一致解除合同。12.违约责任12.1违约情形12.1.1一方未按照合同约定履行义务,造成对方损失的。12.1.2一方故意或者过失造成工程安全事故的。12.2违约责任12.2.1违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金或赔偿损失。12.2.2违约金的计算标准根据损失情况确定。13.保密条款13.1保密内容13.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密。13.2保密期限13.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入定义与范围15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或授权,介入合同履行、监督管理或提供专业服务的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联企业、员工或代理人。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围包括但不限于工程监理、设计咨询、技术检测、法律顾问、财务审计等。16.第三方介入程序16.1甲乙双方应共同协商确定第三方介入的事项、范围、期限及费用。16.2甲乙双方应签订第三方服务协议,明确第三方的权利、义务和责任。16.3第三方服务协议作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。17.甲乙双方增加条款17.1.1第三方在合同履行过程中的职责和权限。17.1.2第三方提供的服务内容、质量标准和验收程序。17.1.3第三方违反服务协议应承担的责任。18.第三方责任限额18.1第三方责任限额是指第三方因自身原因导致合同履行出现问题,应承担的最高赔偿金额。18.2第三方责任限额的确定:18.2.1第三方责任限额由甲乙双方在第三方服务协议中约定。18.2.2第三方责任限额不得低于合同总价的一定比例,具体比例由甲乙双方协商确定。19.第三方与其他各方的责任划分19.1第三方责任:19.1.1第三方应按照服务协议履行职责,对因其原因导致的服务缺陷或损害承担责任。19.1.2第三方应配合甲乙双方的工作,提供必要的信息和协助。19.2甲乙双方责任:19.2.1甲乙双方应按照本合同约定,履行各自的权利和义务。19.2.2甲乙双方应就第三方介入事项达成一致,并共同监督第三方履行职责。19.3甲乙双方与第三方的关系:19.3.1甲乙双方与第三方之间的关系是基于服务协议而建立,第三方的服务成果应直接向甲乙双方负责。20.第三方介入终止20.1当第三方服务协议约定的服务期限届满或合同终止时,第三方介入终止。20.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照服务协议约定,对第三方的服务成果进行验收和结算。21.第三方介入争议解决21.1第三方介

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论