2024年建筑工程施工合同验收与支付协议_第1页
2024年建筑工程施工合同验收与支付协议_第2页
2024年建筑工程施工合同验收与支付协议_第3页
2024年建筑工程施工合同验收与支付协议_第4页
2024年建筑工程施工合同验收与支付协议_第5页
已阅读5页,还剩14页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建筑工程施工合同验收与支付协议本合同目录一览第一条合同概述1.1工程概况1.2合同主体1.3工程地点1.4工程期限第二条验收标准与要求2.1验收依据2.2验收程序2.3验收合格标准2.4验收不合格的处理第三条支付条款3.1支付方式3.2支付进度3.3支付条件3.4支付金额与时间第四条质量保证4.1质量责任4.2质量监督4.3质量问题处理4.4质量保修第五条安全施工5.1安全责任5.2安全措施5.3安全事故处理5.4安全生产培训第六条变更与调整6.1变更条件6.2变更程序6.3变更费用6.4调整条款第七条违约责任7.1违约行为7.2违约责任承担7.3违约赔偿7.4违约解除合同第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁机构8.3诉讼管辖8.4保密条款第九条合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件9.2合同变更条件9.3合同终止条件9.4合同解除第十条权利与义务10.1双方权利10.2双方义务10.3第三方权利与义务第十一条合同的转让11.1转让条件11.2转让程序11.3转让后果11.4禁止转让第十二条合同的监督与检查12.1监督机构12.2检查程序12.3检查结果处理12.4监督费用第十三条附加条款13.1附加条款的效力13.2附加条款的制定与修改13.3附加条款的签署与备案13.4附加条款的补充与说明第十四条合同的份数与保管14.1合同份数14.2合同的保管14.3合同的复制与传递14.4合同的修改与替换第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1工程概况1.2合同主体1.3工程地点1.4工程期限第二条验收标准与要求2.1验收依据2.2验收程序2.3验收合格标准2.4验收不合格的处理第三条支付条款3.1支付方式3.2支付进度3.3支付条件3.4支付金额与时间第四条质量保证4.1质量责任4.2质量监督4.3质量问题处理4.4质量保修第五条安全施工5.1安全责任5.2安全措施5.3安全事故处理5.4安全生产培训第六条变更与调整6.1变更条件6.2变更程序6.3变更费用6.4调整条款第七条违约责任7.1违约行为7.2违约责任承担7.3违约赔偿7.4违约解除合同第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁机构8.3诉讼管辖8.4保密条款第九条合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件9.2合同变更条件9.3合同终止条件9.4合同解除第十条权利与义务10.1双方权利10.2双方义务10.3第三方权利与义务第十一条合同的转让11.1转让条件11.2转让程序11.3转让后果11.4禁止转让第十二条合同的监督与检查12.1监督机构12.2检查程序12.3检查结果处理12.4监督费用第十三条附加条款13.1附加条款的效力13.2附加条款的制定与修改13.3附加条款的签署与备案13.4附加条款的补充与说明第十四条合同的份数与保管14.1合同份数14.2合同的保管14.3合同的复制与传递14.4合同的修改与替换第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。8.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.1.3诉讼期间,除争议事项外,合同的其他条款继续履行。8.2仲裁机构8.2.1如双方同意通过仲裁解决争议,应选定中国仲裁协会推荐的仲裁机构进行仲裁。8.2.2仲裁裁决是终局的,对双方均具有法律约束力。8.3诉讼管辖8.3.1双方约定合同签订地人民法院为唯一诉讼管辖法院。8.3.2双方不得以仲裁协议为由排除诉讼管辖。8.4保密条款8.4.1双方在争议解决过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息,应予以严格保密。8.4.2保密期限自争议解决结束之日起计算,最长不超过五年。第九条合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件9.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.1.2合同生效后,双方应严格按照合同条款履行各自的权利和义务。9.2合同变更条件9.2.1合同变更应经双方协商一致,并以书面形式作出。9.2.2合同变更不得影响合同的合法性和双方的根本利益。9.3合同终止条件9.3.1合同履行完毕,双方权利义务终止。9.3.2合同因不可抗力导致无法履行,经双方协商一致,可以终止合同。9.4合同解除9.4.1双方同意,在合同履行过程中,如有违约行为,对方有权解除合同。9.4.2合同解除后,双方应按照合同约定处理善后事宜。第十条权利与义务10.1双方权利10.1.1甲方有权按照合同约定接收工程。10.1.2乙方有权按照合同约定进行施工。10.2双方义务10.2.1甲方应按照合同约定提供施工场地和必要的施工条件。10.2.2乙方应按照合同约定完成施工,并保证工程质量。10.3第三方权利与义务10.3.1第三方如因合同履行涉及的权利义务,应与甲方和乙方协商确定。10.3.2第三方如违反合同约定,甲方和乙方有权要求其承担相应责任。第十一条合同的转让11.1转让条件11.1.1合同任何一方如欲转让合同权利义务,应通知对方。11.1.2转让不得影响合同的履行和双方的根本利益。11.2转让程序11.2.1双方应就转让事项进行协商,并签订书面转让协议。11.2.2转让协议应经双方签字盖章,并报原合同监督机构备案。11.3转让后果11.3.1转让完成后,受让人取代转让方的合同地位。11.3.2转让方在转让前应确保受让人具备履行合同的能力和资格。11.4禁止转让11.4.1双方同意,不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。11.4.2违反本条规定的转让无效,并由转让方承担相应责任。第十二条合同的监督与检查12.1监督机构12.1.1双方共同设立合同履行监督机构,负责监督合同履行情况。12.1.2监督机构有权对合同履行情况进行检查和评估。12.2检查程序12.2.1监督机构定期对合同履行情况进行检查。12.2.2检查结果由监督机构书面通知双方。12.3检查结果处理12.3.1双方应根据检查结果采取措施,确保合同履行。12.3.2检查发现的问题,应由责任方在规定时间内予以纠正。12.4监督费用12.4.1监督机构的设立和运行费用由双方共同承担。12.4.2监督费用应在合同中专门列支,并第二部分:第三方介入后的修正第十三条第三方介入13.1第三方定义13.1.1本合同所述第三方是指除甲方和乙方之外,与本合同履行有关的其他主体。13.1.2第三方包括但不限于中介方、咨询方、监理方、分包方、材料供应商等。13.2第三方责任13.2.1第三方介入本合同履行过程中,应遵守合同约定,并承担相应的责任。13.2.2第三方如违反合同约定,甲方和乙方有权要求其承担相应责任。13.3第三方权益13.3.1第三方依据合同约定享有权益,包括但不限于合同款项的支付、工程验收等。13.3.2第三方应按照合同约定履行义务,并接受甲方和乙方的监督。13.4第三方责任限额13.4.1甲方和乙方明确,第三方对工程质量、安全等方面的责任限额,应在合同中具体规定。13.4.2甲方和乙方应确保第三方责任限额的合理性和可执行性。第十四条第三方与甲乙方的关系14.1第三方与甲方关系14.1.1第三方与甲方之间的权利义务,应由合同具体规定。14.1.2第三方如违反合同约定,甲方有权要求其承担相应责任。14.2第三方与乙方关系14.2.1第三方与乙方之间的权利义务,应由合同具体规定。14.2.2第三方如违反合同约定,乙方有权要求其承担相应责任。14.3第三方与甲乙方关系划分14.3.1第三方与甲乙方的关系划分,应根据合同具体条款和实际情况确定。14.3.2第三方如同时与甲方和乙方有合同关系,应分别明确各自的权利义务。第十五条第三方介入的额外条款15.1第三方介入的程序15.1.1第三方介入本合同履行,应经甲方和乙方同意。15.1.2甲方和乙方应在合同中明确第三方的介入条件和程序。15.2第三方介入的合同修改15.2.1第三方介入可能导致合同内容的变更,甲方和乙方应就变更事项进行协商。15.2.2合同变更应经双方签字盖章,并报原合同监督机构备案。15.3第三方介入的监督与检查15.3.1甲方和乙方应对第三方介入的履行情况进行监督与检查。15.3.2监督机构有权对第三方介入的履行情况进行评估和提出建议。15.4第三方介入的违约处理15.4.1第三方如违反合同约定,甲方和乙方有权要求其承担相应违约责任。15.4.2违约处理应按照合同约定和法律规定进行。15.5第三方介入的权益保护15.5.1甲方和乙方应保护第三方的合法权益,不得损害第三方的利益。15.5.2第三方如认为自己的权益受到损害,有权向甲方和乙方提出书面异议。第十六条第三方介入的终止条件16.1第三方介入的合同履行完毕,合同关系终止。16.2第三方如违反合同约定,甲方和乙方有权终止合同关系。16.3第三方自愿退出合同关系,经甲方和乙方同意,合同关系终止。第十七条第三方介入后的合同履行17.1第三方介入后,甲方和乙方应继续履行合同约定的义务。17.2甲方和乙方应确保第三方的履行情况符合合同约定。17.3第三方介入不影响甲方和乙方之间的权利义务关系。第十八条第三方介入的合同附件18.1甲方和乙方应将与第三方签订的合同附件作为本合同的一部分。18.2第三方介入的合同附件应明确第三方的权利义务和责任限额。第十九条第三方介入的合同修改与补充19.1甲方和乙方应就第三方介入的合同修改与补充事项进行协商。19.2修改与补充事项应经双方签字盖章,并报原合同监督机构备案。第二十条第三方介入的合同解除20.1甲方和乙方应在合同中明确第三方介入的解除条件和程序。20.2第三方如违反合同约定,甲方和乙方有权第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件一:工程设计图纸附件二:工程量清单附件三:材料供应合同附件四:施工进度计划附件五:质量保修条款附件六:安全施工措施附件七:合同履行监督机构设立协议附件八:第三方介入合同附件九:合同变更协议附件十:违约金计算公式附件一:工程设计图纸详细要求和说明:本附件应包括工程的设计图纸,包括但不限于建筑图纸、结构图纸、电气图纸等。图纸应清晰、完整,并符合国家和行业的相关标准。甲方应确保图纸的准确性,乙方应按照图纸进行施工。附件二:工程量清单详细要求和说明:本附件应详细列出工程的所有项目和工程量,包括工程名称、工程内容、工程数量、工程单价等。清单应经过双方确认,并作为合同价款计算的依据。附件三:材料供应合同详细要求和说明:本附件应包括材料供应方的合同条款,包括但不限于材料种类、质量标准、供应数量、供应时间、价格等。甲方和乙方应确保材料供应合同的履行。附件四:施工进度计划详细要求和说明:本附件应包括施工的整体进度计划,包括但不限于施工阶段、关键节点、预计完成时间等。进度计划应经过双方确认,并按照计划进行施工。附件五:质量保修条款详细要求和说明:本附件应详细说明质量保修的内容、期限、保修责任等。乙方应保证工程质量,并在保修期内承担相应的保修责任。附件六:安全施工措施详细要求和说明:本附件应包括施工期间的安全措施,包括但不限于施工现场安全管理、安全生产培训、安全事故处理等。乙方应严格遵守安全施工措施,确保施工安全。附件七:合同履行监督机构设立协议详细要求和说明:本附件应包括合同履行监督机构的设立、职责、权限等条款。监督机构应独立公正地履行监督职责,确保合同的顺利履行。附件八:第三方介入合同详细要求和说明:本附件应包括第三方介入合同的主要条款,包括但不限于第三方的权利义务、责任限额、违约处理等。甲方和乙方应与第三方明确各自的权利义务。附件九:合同变更协议详细要求和说明:本附件应包括合同变更的条件、程序、变更内容等。合同变更应经双方签字盖章,并报原合同监督机构备案。附件十:违约金计算公式详细要求和说明:本附件应提供违约金的计算公式。违约金应根据违约行为的影响程度、工期延误天数等因素进行计算。说明二:违约行为及责任认定:1.甲方未按照合同约定提供施工场地和必要施工条件。2.乙方未按照合同约定完成施工,或工程质量不符合合同约定。3.第三方未按照合同约定履行义务,或违反合同约定导致工程质量、安全问题。4.甲方和乙方未按照合同约定履行各自的权利和义务。违约责任认定标准:1.违约行为导致合同无法履行,双方应承担相应的违约责任。2.违约行为导致工程质量、安全问题,责任方应承担相应的修理、加固、赔偿等责任。3.违约行为导致工期延误,责任方应按照违约金计算公式支付违约金。示例说明:1.甲方未按照合同约定提供施工场地和必要施工条件,导致乙方无法按时开工。甲方应承担工期延误的违约责任,支付相应的违约金。2.乙方未按照合同约定完成施工,导致工程质量不符合合同约定。乙方应承担工程质量问题的责任,进行修复或赔偿。说明三:法律名词及解释:1.合

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论