2024年度建筑工程施工合同标的及服务详细描述6篇_第1页
2024年度建筑工程施工合同标的及服务详细描述6篇_第2页
2024年度建筑工程施工合同标的及服务详细描述6篇_第3页
2024年度建筑工程施工合同标的及服务详细描述6篇_第4页
2024年度建筑工程施工合同标的及服务详细描述6篇_第5页
已阅读5页,还剩97页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工合同标的及服务详细描述本合同目录一览1.1工程概况1.1.1工程名称1.1.2工程地点1.1.3工程规模1.1.4工程类型1.1.5工程建设标准1.1.6工程建设期限2.1施工内容2.1.1土建工程2.1.1.1地基处理2.1.1.2基础工程2.1.1.3结构工程2.1.2装饰装修工程2.1.2.1外墙装修2.1.2.2内墙装修2.1.2.3天棚装修2.1.2.4地面装修2.1.3安装工程2.1.3.1给排水工程2.1.3.2电气工程2.1.3.3燃气工程2.1.3.4防雷接地工程2.1.3.5消防工程3.1材料设备3.1.1材料要求3.1.2设备要求3.1.3材料设备采购3.1.4材料设备验收4.1施工组织设计4.1.1施工方案4.1.2施工进度计划4.1.3施工质量控制4.1.4施工安全管理5.1施工现场管理5.1.1施工现场布置5.1.2施工现场安全5.1.3施工现场环保6.1工程验收6.1.1验收条件6.1.2验收程序6.1.3验收标准7.1工程变更7.1.1变更原因7.1.2变更程序7.1.3变更费用8.1工程结算8.1.1结算依据8.1.2结算程序8.1.3结算标准9.1付款方式9.1.1付款比例9.1.2付款时间9.1.3付款方式10.1违约责任10.1.1违约情形10.1.2违约责任11.1争议解决11.1.1争议解决方式11.1.2争议解决机构12.1合同解除12.1.1解除条件12.1.2解除程序13.1合同终止13.1.1终止条件13.1.2终止程序14.1合同附件14.1.1设计文件14.1.2施工图14.1.3技术规范14.1.4其他相关文件第一部分:合同如下:1.1工程概况1.1.1工程名称:大厦建筑工程1.1.2工程地点:市区路号1.1.3工程规模:总建筑面积为80000平方米,地上25层,地下2层1.1.4工程类型:办公楼1.1.5工程建设标准:按照国家标准一级建筑标准设计、施工1.1.6工程建设期限:自2024年1月1日至2026年12月31日1.2施工内容1.2.1土建工程1.2.1.1地基处理:采用桩基础,桩径为800mm,桩长为30m1.2.1.2基础工程:包括地下室结构、主体结构基础1.2.1.3结构工程:包括主体结构框架、剪力墙、柱、梁、板等1.2.2装饰装修工程1.2.2.1外墙装修:采用干挂石材,颜色为白色1.2.2.2内墙装修:采用涂料,颜色为米白色1.2.2.3天棚装修:采用石膏板吊顶,表面刷乳胶漆1.2.2.4地面装修:采用地砖,颜色为灰色1.2.3安装工程1.2.3.1给排水工程:采用上、下水管材为PE管,管道直径分别为DN50、DN1001.2.3.2电气工程:采用铜芯线缆,电压为220V/380V1.2.3.3燃气工程:采用天然气,管道直径为DN1501.2.3.4防雷接地工程:采用SPD模块,接地电阻不大于10Ω1.2.3.5消防工程:采用自动喷水灭火系统、消防报警系统等1.3材料设备1.3.1材料要求:所有建筑材料均需符合国家标准,质量合格证明文件齐全1.3.2设备要求:所有安装设备均需符合国家标准,质量合格证明文件齐全1.3.3材料设备采购:由施工单位负责采购,采购过程需符合相关法律法规1.3.4材料设备验收:由监理单位组织验收,验收合格后方可投入使用1.4施工组织设计1.4.1施工方案:根据工程特点,制定合理的施工方案,确保工程质量、安全、进度1.4.2施工进度计划:制定详细的施工进度计划,包括各阶段施工时间、节点目标1.4.3施工质量控制:建立健全质量管理体系,确保工程质量符合国家标准1.4.4施工安全管理:制定施工安全管理制度,加强施工现场安全管理,确保施工安全1.5施工现场管理1.5.1施工现场布置:合理规划施工现场,确保施工顺利进行1.5.2施工现场安全:加强施工现场安全管理,严格执行安全操作规程1.5.3施工现场环保:采取有效措施,减少施工过程中的环境污染1.6工程验收1.6.1验收条件:工程按合同约定完成,并经监理单位验收合格1.6.2验收程序:由监理单位组织验收,验收合格后签署验收报告1.6.3验收标准:按照国家标准和合同约定进行验收1.7工程变更1.7.1变更原因:因设计变更、材料代用、不可抗力等因素导致工程变更1.7.2变更程序:由施工单位提出变更申请,经监理单位审核后报业主批准1.7.3变更费用:根据变更原因和工程实际情况,协商确定变更费用8.1工程结算8.1.1结算依据:按照国家有关工程结算的规定,结合本合同约定进行结算8.1.2结算程序:工程验收合格后,施工单位提交结算报告,监理单位审核,业主确认8.1.3结算标准:采用工程量清单计价方式,按照合同约定的人工、材料、机械台班等价格进行结算9.1付款方式9.1.1付款比例:工程进度款按月支付,比例分别为:开工前10%,主体结构完成30%,装饰装修完成50%,竣工验收合格后10%9.1.2付款时间:每月末前5个工作日内支付上个月完成的工程进度款9.1.3付款方式:银行转账支付,具体账户信息详见附件10.1违约责任10.1.1违约情形:包括但不限于延期交工、工程质量不合格、材料设备不符合要求等10.1.2违约责任:根据违约情形,承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等11.1争议解决11.1.1争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁11.1.2争议解决机构:仲裁委员会12.1合同解除12.1.1解除条件:因不可抗力导致合同无法履行,或一方严重违约,经对方书面通知后30日内未采取补救措施12.1.2解除程序:由一方书面通知对方,合同自通知到达对方之日起解除13.1合同终止13.1.1终止条件:合同约定的工程全部完成,并经验收合格13.1.2终止程序:合同终止后,双方应进行工程结算,并办理相关手续14.1合同附件14.1.1设计文件:包括施工图纸、设计说明书、设计变更通知等14.1.2施工图:包括主体结构、装饰装修、安装工程等施工图14.1.3技术规范:包括施工规范、验收规范、安全规范等14.1.4其他相关文件:包括合同文本、工程量清单、材料设备清单、付款计划等第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或授权,介入合同履行的独立法人或其他组织。1.2第三方包括但不限于监理单位、审计机构、评估机构、检测机构、咨询机构等。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。2.2第三方介入应具备相应的资质和专业技术能力。3.第三方责任限额3.1第三方在本合同履行过程中的责任限额,由甲乙双方在合作协议中约定。3.2第三方责任限额应合理,确保其在承担责任时不会对自身造成重大损失。4.第三方责权利4.1第三方职责:根据合作协议,第三方负责对合同履行过程进行监督、检查、评估和咨询。4.2第三方权利:4.2.1获取必要的资料和文件,包括但不限于设计文件、施工图纸、工程量清单等。4.2.2对施工过程进行现场检查,并提出整改意见。4.2.3对工程进度、质量、安全等方面进行评估,并提出评估报告。4.3第三方义务:4.3.1按照合作协议履行职责,确保工作质量。4.3.2对所提供的服务保密,不得泄露甲乙双方的商业秘密。4.3.3及时向甲乙双方报告工作进展和发现的问题。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:5.1.1第三方与甲方的关系基于合作协议,甲方应按照协议约定支付第三方费用。5.1.2第三方在履行职责过程中,如需与甲方沟通,应通过甲方指定的联系人进行。5.2第三方与乙方的划分:5.2.1第三方与乙方的关系基于合作协议,乙方应按照协议约定支付第三方费用。5.2.2第三方在履行职责过程中,如需与乙方沟通,应通过乙方指定的联系人进行。5.3第三方与施工单位的划分:5.3.1第三方对施工单位进行监督、检查和评估,施工单位应积极配合。5.3.2第三方发现施工单位存在问题时,应向甲乙双方报告,并由甲乙双方与施工单位协商解决。6.第三方介入的额外条款及说明6.1第三方介入后,甲乙双方应共同制定详细的工作计划,明确各方的职责和任务。6.2第三方介入期间,如遇重大问题,甲乙双方应共同召开会议,协商解决方案。6.3第三方介入期间,如需调整合作协议,甲乙双方应协商一致,并书面修改协议内容。6.4第三方介入期间,如出现违约行为,甲乙双方应根据协议约定追究第三方责任。6.5第三方介入期间,如第三方因自身原因导致工作失误,甲乙双方应协商解决,由第三方承担相应责任。7.第三方介入的终止7.1第三方介入期间,如甲乙双方认为无需继续介入,可书面通知第三方终止介入。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件:施工图纸:包括主体结构、装饰装修、安装工程等施工图,需符合国家相关设计规范。设计说明书:详细说明设计意图、设计参数、施工要求等。设计变更通知:对施工过程中因设计变更而产生的调整进行说明。2.施工图:主体结构施工图:包括梁、板、柱等主要承重构件的施工图。装饰装修施工图:包括墙面、地面、天棚等装饰装修的施工图。安装工程施工图:包括给排水、电气、燃气、消防等安装工程的施工图。3.技术规范:施工规范:包括地基基础、主体结构、装饰装修、安装工程等施工过程的规范要求。验收规范:包括工程质量验收标准、安全验收标准等。安全规范:包括施工现场安全操作规程、安全防护设施等。4.工程量清单:土建工程量清单:详细列出各项土建工程量及价格。装饰装修工程量清单:详细列出各项装饰装修工程量及价格。安装工程量清单:详细列出各项安装工程量及价格。5.材料设备清单:材料清单:包括所有建筑材料名称、规格、型号、数量及价格。设备清单:包括所有安装设备名称、规格、型号、数量及价格。6.付款计划:付款时间安排:明确各阶段付款时间及比例。付款方式:银行转账支付,具体账户信息详见附件。7.合同文本:合同详细约定甲乙双方的权利义务。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1延期交工:施工单位未按合同约定完成工程,造成甲方损失。1.2工程质量不合格:施工单位完成的工程不符合国家标准和合同约定。1.3材料设备不符合要求:施工单位使用的材料设备不符合合同约定。1.4安全事故:施工现场发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失。1.5违反合同约定:甲乙双方违反合同约定,造成对方损失。2.责任认定标准:2.1延期交工:按合同约定的工期顺延,并支付违约金。2.2工程质量不合格:施工单位承担修复费用,并赔偿甲方损失。2.3材料设备不符合要求:施工单位更换合格材料设备,并赔偿甲方损失。2.4安全事故:施工单位承担事故责任,并赔偿损失。2.5违反合同约定:违约方承担违约责任,赔偿对方损失。3.违约示例说明:3.1违约行为:施工单位未按合同约定完成主体结构施工,造成甲方损失。3.2责任认定:施工单位按合同约定的工期顺延,并支付违约金。全文完。2024年度建筑工程施工合同标的及服务详细描述1本合同目录一览1.项目概况1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目工期1.5项目投资2.施工范围2.1土建工程2.2结构工程2.3装饰装修工程2.4安装工程2.5其他相关工程3.施工图纸及资料3.1施工图纸3.2设计变更3.3施工资料4.施工进度计划4.1施工阶段划分4.2施工进度要求4.3进度调整5.施工质量标准5.1施工质量要求5.2质量检验5.3质量责任6.材料设备供应6.1材料设备采购6.2材料设备检验6.3材料设备运输7.施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场安全7.3施工现场文明施工8.施工变更及签证8.1变更申请8.2签证程序8.3变更费用9.施工验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收资料10.施工付款及结算10.1付款方式10.2付款时间10.3结算程序11.施工索赔11.1索赔范围11.2索赔程序11.3索赔期限12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约处理13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决期限14.合同解除及终止14.1解除条件14.2解除程序14.3终止条件14.4终止程序第一部分:合同如下:1.项目概况1.1项目名称:大厦建筑工程1.2项目地点:市区路1.3项目规模:总建筑面积约为100000平方米,地上20层,地下2层1.4项目工期:自合同签订之日起,工期为18个月1.5项目投资:总投资约为5000万元人民币2.施工范围2.1土建工程:包括地基基础、主体结构、屋面、地下室等2.2结构工程:包括框架、剪力墙、柱、梁、板等结构构件2.3装饰装修工程:包括墙面、地面、门窗、电梯等装饰装修2.4安装工程:包括给排水、电气、暖通、消防等系统安装2.5其他相关工程:包括绿化、照明、安防等配套设施3.施工图纸及资料3.1施工图纸:乙方应按照甲方提供的施工图纸进行施工,施工图纸需经甲方审核确认后方可实施3.2设计变更:如遇设计变更,乙方应按甲方要求及时进行修改,并提交变更后的施工图纸3.3施工资料:乙方应按照国家标准和规范要求,及时整理、保存施工资料4.施工进度计划4.1施工阶段划分:地基基础阶段、主体结构阶段、装饰装修阶段、安装阶段、竣工验收阶段4.2施工进度要求:按照施工进度计划执行,确保各阶段工程按时完成4.3进度调整:如遇特殊情况导致进度延误,乙方应及时与甲方协商调整进度计划5.施工质量标准5.1施工质量要求:严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量达到设计要求5.2质量检验:施工过程中进行定期质量检验,检验结果应符合国家标准和规范5.3质量责任:乙方对施工质量负责,如出现质量问题,乙方应承担相应责任6.材料设备供应6.1材料设备采购:乙方负责采购施工所需的材料设备,材料设备应符合设计要求和国家标准6.2材料设备检验:材料设备到货后,乙方应进行检验,检验合格后方可使用6.3材料设备运输:乙方负责材料设备的运输,确保运输安全、及时7.施工现场管理7.1施工现场布置:乙方应按照国家相关标准和规范进行施工现场布置,确保施工现场安全、整洁7.2施工现场安全:乙方应加强施工现场安全管理,确保施工安全,防止事故发生7.3施工现场文明施工:乙方应遵守施工现场文明施工规定,维护施工现场环境整洁8.施工变更及签证8.1变更申请:如因设计变更、工程量增减或其他原因需要变更施工内容,乙方应在变更发生前7日内向甲方提出书面变更申请8.2签证程序:甲方收到变更申请后,应在3日内进行审核,并发出书面签证确认变更内容、工期和费用8.3变更费用:变更费用按实际发生计算,包括但不限于人工费、材料费、机械费等,并纳入合同总价9.施工验收9.1验收标准:施工完成后,乙方应按照合同约定和国家相关标准进行自检,并通过甲方组织的竣工验收9.2验收程序:验收前,乙方应提交完整的施工资料和验收报告,验收过程中,乙方应配合甲方进行检查9.3验收资料:验收资料包括施工图纸、施工记录、质量检验报告、验收记录等10.施工付款及结算10.1付款方式:合同总价分阶段支付,每阶段完成后,乙方提交验收报告及发票,甲方在收到后7日内支付相应款项10.2付款时间:每阶段付款时间按合同约定,如遇变更,付款时间可相应调整10.3结算程序:施工结束后,双方进行最终结算,结算结果以双方确认的最终结算书为准11.施工索赔11.1索赔范围:因甲方原因导致乙方产生额外费用或工期延误的,乙方有权提出索赔11.2索赔程序:乙方应在索赔事件发生后7日内向甲方提出索赔申请,并提供相关证明材料11.3索赔期限:索赔应在合同履行期间提出,超过索赔期限的索赔不予受理12.违约责任12.1违约情形:包括但不限于工期延误、质量不合格、材料设备不符合要求等12.2违约责任:乙方违约,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等12.3违约处理:违约发生后,双方协商解决,协商不成可依法向人民法院提起诉讼13.争议解决13.1争议解决方式:争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼13.2争议解决程序:双方应友好协商解决争议,协商不成可申请仲裁或向人民法院提起诉讼13.3争议解决期限:争议应在合同履行期间解决,如协商不成,应在争议发生后30日内提交仲裁或诉讼14.合同解除及终止14.1解除条件:包括合同一方严重违约、不可抗力等14.2解除程序:解除合同应书面通知对方,并按合同约定处理相关事宜14.3终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同14.4终止程序:合同终止后,双方应进行清算,处理剩余事宜,并办理合同终止手续第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义及范围1.1第三方是指在本合同履行过程中,为甲方或乙方提供专业服务、咨询、监理、检测、评估等服务的独立第三方机构或个人。1.2第三方的范围包括但不限于:设计单位、监理单位、检测机构、评估机构、咨询机构等。2.第三方介入的条件及程序a)甲方或乙方提出第三方介入的需求;b)第三方具备相应的资质和能力;c)第三方介入的目的和程序符合国家法律法规和合同约定。2.2第三方介入的程序:a)甲方或乙方提出书面申请,说明第三方介入的原因、目的和所需服务;b)双方协商确定第三方介入的具体事宜,包括服务内容、费用、期限等;c)双方签订第三方服务合同,明确第三方的责任和义务。3.第三方责任限额3.1第三方在履行服务过程中,因自身原因导致的服务失误或违约,应承担相应的责任。3.2第三方责任限额的确定:a)根据第三方服务合同约定,明确第三方责任限额;b)如无约定,第三方责任限额按照国家相关法律法规执行;c)第三方责任限额不包括因不可抗力因素造成的损失。4.第三方与其他各方的责任划分4.1第三方与甲方、乙方及其他相关方的责任划分如下:a)第三方对甲方、乙方及其他相关方提供的服务质量、进度和成果负责;b)甲方、乙方及其他相关方对第三方提供的服务内容、范围和标准负责;c)第三方在履行服务过程中,如需与甲方、乙方及其他相关方沟通,应通过书面形式进行。5.第三方介入的费用及支付5.1第三方介入的费用由甲方或乙方承担,具体费用按照第三方服务合同约定执行。5.2第三方介入的费用支付方式:a)甲方或乙方按照第三方服务合同约定的时间和方式支付费用;b)第三方提供的服务完成后,甲方或乙方有权对服务成果进行验收,验收合格后支付相应费用。6.第三方介入的保密义务6.1第三方在履行服务过程中,应遵守保密义务,不得泄露甲方、乙方及其他相关方的商业秘密和敏感信息。6.2第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入过程中产生的争议,应通过协商解决。7.2协商不成,可按照第三方服务合同约定的争议解决方式解决。8.第三方介入的合同解除及终止a)双方协商一致;b)第三方服务合同约定的解除或终止条件成就;c)依法应当解除或终止的其他情形。8.2合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理相关事宜。9.第三方介入的其他规定9.1第三方介入过程中,如涉及法律法规的变更或调整,应按照最新法律法规执行。9.2本合同对第三方介入的修正内容,对双方及第三方具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及技术规范1.1要求:详细描述工程的设计图纸、技术规范和施工要求。1.2说明:施工图纸及技术规范是施工过程中的重要依据,需清晰、完整。2.附件二:施工进度计划表2.1要求:详细列出各施工阶段的开始和结束时间,以及关键节点的时间安排。2.2说明:施工进度计划表是施工过程中的时间管理工具,有助于确保工程按时完成。3.附件三:施工质量标准及验收标准3.1要求:明确工程质量标准、验收标准和检验方法。3.2说明:施工质量标准及验收标准是确保工程质量的重要依据。4.附件四:材料设备清单及质量保证书4.1要求:详细列出工程所需材料设备名称、规格、数量和质量保证书。4.2说明:材料设备清单及质量保证书是确保材料设备符合要求的重要依据。5.附件五:施工合同履行过程中的变更及签证记录5.1要求:记录施工过程中发生的变更及签证事项,包括变更内容、工期调整、费用变更等。5.2说明:变更及签证记录是施工过程中调整合同内容的重要依据。6.附件六:施工验收报告6.1要求:详细描述施工验收结果,包括验收时间、验收人员、验收内容等。6.2说明:施工验收报告是确保工程质量的重要文件。7.附件七:施工付款及结算清单7.1要求:详细列出各阶段付款金额、付款时间、付款依据等。7.2说明:施工付款及结算清单是施工过程中款项支付的重要依据。8.附件八:第三方服务合同8.1要求:详细描述第三方介入的服务内容、费用、期限、责任等。8.2说明:第三方服务合同是明确第三方责任和义务的重要文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按照合同约定的工期完成施工任务。责任认定标准:乙方应承担工期延误的违约责任,按照合同约定的违约金比例支付违约金。示例说明:若乙方未按期完成主体结构施工,应支付每日违约金10000元。2.违约行为:乙方施工质量不合格。责任认定标准:乙方应承担施工质量不合格的违约责任,负责返工、修复或更换不合格材料,并赔偿由此产生的损失。示例说明:若乙方施工的墙面涂料不合格,应承担返工、修复费用及损失赔偿。3.违约行为:甲方未按期支付款项。责任认定标准:甲方应承担逾期付款的违约责任,按照合同约定的逾期付款违约金比例支付违约金。示例说明:若甲方未按期支付某阶段款项,应支付每日违约金10000元。4.违约行为:第三方服务未达到合同约定标准。责任认定标准:第三方应承担服务不合格的违约责任,按照合同约定的违约金比例支付违约金。示例说明:若第三方提供的监理服务未达到合同约定标准,应支付每日违约金5000元。5.违约行为:第三方泄露商业秘密。责任认定标准:第三方应承担泄露商业秘密的违约责任,按照合同约定的违约金比例支付违约金。示例说明:若第三方泄露甲方商业秘密,应支付违约金100万元。6.违约行为:不可抗力因素导致合同无法履行。责任认定标准:因不可抗力因素导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。示例说明:若发生地震等不可抗力因素导致施工无法进行,合同双方互不承担违约责任。全文完。2024年度建筑工程施工合同标的及服务详细描述2本合同目录一览1.合同标的概述1.1标的工程名称1.2标的工程地点1.3标的工程规模1.4标的工程类别1.5标的工程合同金额2.施工范围2.1土建工程2.1.1地基处理2.1.2框架结构2.1.3外墙装修2.1.4内墙装修2.2安装工程2.2.1给排水工程2.2.2电气工程2.2.3燃气工程2.3竣工验收3.施工工期3.1施工进度计划3.2施工工期延误责任4.施工质量4.1施工质量标准4.2施工质量检查4.3施工质量争议解决5.材料设备5.1材料设备供应5.2材料设备质量5.3材料设备验收6.工程款支付6.1工程款支付方式6.2工程款支付时间6.3工程款支付条件7.施工安全管理7.1施工安全责任7.2施工安全措施7.3施工安全事故处理8.施工环境保护8.1施工环境保护责任8.2施工环境保护措施8.3施工环境污染处理9.施工协调9.1施工协调机构9.2施工协调内容9.3施工协调程序10.合同变更10.1合同变更条件10.2合同变更程序10.3合同变更责任11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿标准13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决机构14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止程序第一部分:合同如下:第一条合同标的概述1.1标的工程名称:住宅小区建设项目1.2标的工程地点:市区路号1.3标的工程规模:总建筑面积约10万平方米,包括住宅楼、商业楼、地下车库等1.4标的工程类别:住宅及商业综合楼建筑工程1.5标的工程合同金额:人民币壹仟万元整第二条施工范围2.1土建工程2.1.1地基处理:包括桩基施工、地基加固等2.1.2框架结构:包括主体结构、楼板、梁、柱等施工2.1.3外墙装修:包括外墙抹灰、涂料、面砖等2.1.4内墙装修:包括内墙抹灰、涂料、隔断等2.2安装工程2.2.1给排水工程:包括给水管、排水管、卫生器具等安装2.2.2电气工程:包括强电、弱电、照明、插座等安装2.2.3燃气工程:包括燃气管道、燃气表具等安装2.3竣工验收:按照国家相关标准和规定进行竣工验收,确保工程质量符合要求第三条施工工期3.1施工进度计划:施工方应按照合同约定的工期编制施工进度计划,并报送业主方审批3.2施工工期延误责任:因施工方原因导致工期延误,每延误一日,施工方应向业主方支付合同金额的0.1%作为违约金第四条施工质量4.1施工质量标准:严格按照国家相关建筑工程质量标准执行,确保工程质量达到优良等级4.2施工质量检查:施工方应定期进行质量检查,并将检查结果报送业主方备案4.3施工质量争议解决:若出现施工质量争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交相关政府部门或仲裁机构进行调解或仲裁第五条材料设备5.1材料设备供应:施工方应按照合同约定的时间、数量、质量供应材料设备5.2材料设备质量:供应的材料设备应符合国家相关质量标准,并经过检验合格5.3材料设备验收:业主方有权对供应的材料设备进行验收,施工方应予以配合第六条工程款支付6.1工程款支付方式:按照合同约定的进度支付工程款,采用银行转账方式6.2工程款支付时间:每月5日前支付上一个月完成的工程款6.3工程款支付条件:工程进度达到合同约定的比例,且材料设备供应符合要求第七条施工安全管理7.1施工安全责任:施工方应全面负责施工过程中的安全工作,确保施工现场安全7.2施工安全措施:施工方应制定完善的安全措施,包括现场安全防护、安全培训等7.3施工安全事故处理:发生安全事故,施工方应及时上报,并采取有效措施进行处理,减少损失第八条施工环境保护8.1施工环境保护责任:施工方应遵守国家及地方有关环境保护的法律、法规,采取措施保护施工现场及周边环境8.2施工环境保护措施:包括噪音控制、粉尘控制、废水处理、固体废弃物处理等8.3施工环境污染处理:如造成环境污染,施工方应立即采取措施进行治理,并承担相应责任第九条施工协调9.1施工协调机构:设立项目协调小组,负责协调施工过程中各方关系9.2施工协调内容:包括进度、质量、安全、环境保护等方面的协调9.3施工协调程序:项目协调小组定期召开协调会议,讨论解决施工过程中的问题第十条合同变更10.1合同变更条件:因不可抗力、工程设计变更、政策法规变化等原因,导致合同内容需要变更10.2合同变更程序:变更前应协商一致,并由双方签署书面变更协议10.3合同变更责任:因变更造成损失,由责任方承担第十一条合同解除11.1合同解除条件:出现合同约定的解除条件,如一方严重违约、合同目的无法实现等11.2合同解除程序:一方提出解除合同,另一方应在接到通知之日起15日内予以确认11.3合同解除责任:因解除合同造成损失的,由责任方承担第十二条违约责任12.1违约情形:包括未按时完成工程、质量不符合要求、违反安全规定等12.2违约责任承担:违约方应承担违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等12.3违约赔偿标准:根据违约情节和损失程度,由双方协商确定第十三条争议解决13.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可提交相关政府部门或仲裁机构13.2争议解决程序:提交争议解决的申请,由争议解决机构进行调解或仲裁13.3争议解决机构:双方协商确定的争议解决机构,如无约定,可向合同签订地人民法院提起诉讼第十四条合同生效及终止14.1合同生效条件:合同双方签字盖章后生效14.2合同终止条件:合同约定的工程完工、合同解除或终止履行等14.3合同终止程序:合同终止后,双方应进行工程结算,办理相关手续,并签署合同终止协议第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入概述1.1第三方定义:本合同中的第三方是指除甲、乙双方以外的,参与本合同实施过程中的任何个人或组织,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、供应商等。1.2第三方介入目的:第三方介入旨在确保合同履行的合规性、专业性,提高工程质量,保障施工安全,以及提高项目管理的效率。第二条甲乙方与第三方的关系2.1甲乙双方应确保第三方的介入不损害对方的合法权益,并遵循公平、公正、公开的原则。2.2第三方在合同履行过程中,应接受甲乙双方的监督和指导,并定期向甲乙双方报告工作进展。第三条第三方责任限额3.1第三方在合同履行过程中,因自身原因造成损失或违约,应承担相应的责任,责任限额由合同双方另行约定。3.2第三方责任限额应根据第三方的资质、业务范围、市场行情等因素综合考虑,并在合同中明确。第四条第三方介入的具体条款4.1第三方介入的申请:甲乙双方协商一致后,可向第三方发出介入申请,第三方应在收到申请后5个工作日内予以回复。4.2第三方介入的条件:第三方应具备相应的资质和条件,能够满足合同要求的专业性、技术性和服务性。4.3第三方介入的程序:第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确各方的权利、义务和责任。第五条第三方介入的职责5.1第三方应按照合同约定,对施工过程进行全程监督,确保工程质量、安全和进度符合要求。5.2第三方应协助甲乙双方解决施工过程中遇到的技术、质量、安全等问题。5.3第三方应定期向甲乙双方报告工作进展和存在问题,并提出改进建议。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙方:第三方应服从甲乙双方的统一管理,接受甲乙双方的监督和指导。6.2第三方与监理单位:若第三方为监理单位,则应按照国家有关监理规定,履行监理职责。6.3第三方与设计单位:第三方应与设计单位保持沟通,确保施工符合设计要求。6.4第三方与供应商:第三方应与供应商保持良好合作关系,确保材料设备的供应和质量。第七条第三方介入的变更与终止7.1第三方介入的变更:若需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并重新签订书面协议。7.2第三方介入的终止:当合同履行完毕或出现合同约定的终止条件时,第三方介入终止。第八条第三方介入的法律责任8.1第三方在合同履行过程中,若因自身原因造成损失或违约,应承担相应的法律责任。8.2第三方应依法维护甲乙双方的合法权益,不得损害甲乙双方的权益。第九条第三方介入的保密条款9.1第三方在介入过程中,应严格遵守国家有关保密规定,不得泄露甲乙双方的商业秘密。9.2第三方应确保介入过程中的所有资料和信息均得到妥善保管。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中,若发生争议,甲乙双方应协商解决。10.2协商不成的,可提交相关政府部门或仲裁机构进行调解或仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同签订双方的身份证明文件要求:提供甲乙双方的营业执照、法人代表身份证明、授权委托书等。说明:用于证明甲乙双方的合法主体资格。2.附件二:合同标的工程图纸及技术规范要求:提供施工图纸、设计说明书、技术规范等。说明:作为合同附件,明确工程的技术要求。3.附件三:施工进度计划要求:提供详细的施工进度计划,包括各阶段的工期安排。说明:用于监督施工进度,确保工程按时完成。4.附件四:施工组织设计要求:提供施工组织设计,包括施工方案、施工工艺、质量保证措施等。说明:用于指导施工过程,确保工程质量。5.附件五:材料设备清单及质量证明要求:提供材料设备清单、质量证明文件、检验报告等。说明:用于确保材料设备的质量。6.附件六:工程款支付进度表要求:提供工程款支付进度表,包括支付时间、金额等。说明:用于明确工程款支付的时间和金额。7.附件七:施工安全措施及环境保护措施要求:提供施工安全措施及环境保护措施,包括应急预案、环保设施等。说明:用于确保施工过程中的安全和环境保护。8.附件八:第三方介入协议要求:提供第三方介入协议,明确第三方的职责、权利和义务。说明:用于规范第三方介入行为。9.附件九:合同变更记录要求:提供合同变更记录,包括变更内容、变更原因、变更日期等。说明:用于记录合同变更情况。10.附件十:工程验收报告要求:提供工程验收报告,包括验收时间、验收结果等。说明:用于证明工程已按照合同要求完成。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成工程责任认定标准:每延误一日,违约方应向守约方支付合同金额的0.1%作为违约金。示例:若合同约定工期为6个月,实际完成工期为7个月,则违约方应支付7000元违约金。2.违约行为:工程质量不符合要求责任认定标准:违约方应负责修复不合格工程,并承担修复费用。示例:若工程验收不合格,导致返工,违约方应承担返工费用。3.违约行为:违反安全规定责任认定标准:违约方应承担由此造成的人身伤亡和财产损失。示例:若因施工方违反安全规定导致安全事故,施工方应承担相应责任。4.违约行为:泄露商业秘密责任认定标准:违约方应承担由此给对方造成的经济损失。示例:若第三方泄露甲乙双方的商业秘密,第三方应赔偿损失。5.违约行为:材料设备供应不符合要求责任认定标准:违约方应更换或修复不合格的材料设备,并承担相应费用。示例:若供应商提供的材料设备质量不合格,供应商应承担更换或修复费用。全文完。2024年度建筑工程施工合同标的及服务详细描述3本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程类型1.4工程规模1.5工程期限2.标的及服务描述2.1标的物清单2.2服务内容2.3服务标准3.工程设计3.1设计依据3.2设计要求3.3设计变更及审批4.施工组织与进度4.1施工组织4.2施工进度安排4.3施工计划调整5.质量要求与验收5.1质量标准5.2质量检验与验收5.3质量责任6.工程造价与付款方式6.1工程造价6.2付款方式6.3付款时间及比例7.材料供应与设备采购7.1材料供应7.2设备采购7.3材料与设备质量要求8.施工安全与环境保护8.1施工安全8.2环境保护8.3应急预案9.施工变更与索赔9.1施工变更9.2索赔处理9.3变更及索赔审批10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除及终止程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:工程量清单13.3附件三:合同签订双方信息14.其他约定14.1合同生效及有效期14.2合同解释14.3合同修改与补充14.4合同附件及附件清单第一部分:合同如下:1.工程概况1.1工程名称:住宅小区1.2工程地点:市区街道1.3工程类型:住宅建筑1.4工程规模:占地面积10万平方米,总建筑面积15万平方米,共计20栋住宅楼1.5工程期限:自合同签订之日起12个月内完成主体结构封顶,18个月内竣工验收合格2.标的及服务描述2.1标的物清单:包括但不限于基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程等2.2服务内容:按照国家及地方相关法规、规范和标准,完成上述标的物的施工、监理、验收等工作2.3服务标准:工程质量符合国家及地方相关法规、规范和标准要求,确保工程质量达到优良等级3.工程设计3.1设计依据:根据批准的设计方案和施工图纸进行施工3.2设计要求:确保设计方案的合理性和可行性,满足工程质量和功能需求3.3设计变更及审批:设计变更需经双方协商一致,并由设计单位出具变更图纸,经审批后方可实施4.施工组织与进度4.1施工组织:成立项目经理部,负责工程的施工组织和管理4.2施工进度安排:按照工程进度计划,确保工程按期完成4.3施工计划调整:根据工程实际情况,经双方协商一致后,可对施工计划进行调整5.质量要求与验收5.1质量标准:严格按照国家及地方相关法规、规范和标准执行,确保工程质量达到优良等级5.2质量检验与验收:对工程进行定期或不定期的质量检验,确保工程质量合格5.3质量责任:施工单位对工程质量承担全部责任,确保工程交付使用后无质量问题6.工程造价与付款方式6.1工程造价:按照合同约定的工程量清单和单价计算,总价款为人民币万元6.2付款方式:分阶段付款,按工程进度和质量验收合格后支付相应款项,具体付款比例和节点如下:预付款:合同签订后5个工作日内支付,金额为合同总价的10%进度款:每个工程节点完成后,支付该节点工程量的80%验收款:竣工验收合格后,支付剩余款项的10%质保金:合同总价款的5%,竣工验收合格后无质量问题,无息退还7.材料供应与设备采购7.1材料供应:施工单位负责工程所需材料的采购、运输和保管7.2设备采购:施工单位负责工程所需设备的采购、运输和安装7.3材料与设备质量要求:所有材料与设备必须符合国家及地方相关法规、规范和标准要求,确保工程质量8.施工安全与环境保护8.1施工安全:施工单位应建立健全安全生产责任制,确保施工现场安全8.2环境保护:遵守国家环保法规,采取有效措施,减少施工对环境的影响8.3应急预案:制定应急预案,包括火灾、坍塌、中毒等突发事件的应对措施9.施工变更与索赔9.1施工变更:任何变更需由设计单位提出,经双方协商一致后,方可实施9.2索赔处理:因不可抗力或非施工单位原因导致工程延误或费用增加,可提出索赔,经双方协商解决9.3变更及索赔审批:所有变更和索赔需提交至项目经理部审批,必要时提交至合同双方共同确认10.争议解决10.1争议解决方式:发生争议时,通过友好协商解决;协商不成的,提交仲裁委员会仲裁10.2争议解决程序:按照仲裁规则进行,仲裁裁决为最终裁决10.3争议解决费用:争议解决费用由败诉方承担,除非仲裁庭另有裁决11.合同解除与终止一方严重违约不可抗力导致合同无法履行双方协商一致11.2合同终止条件:合同履行完毕或双方协商一致解除合同后,合同终止11.3合同解除及终止程序:合同解除或终止需书面通知对方,并办理相关手续12.违约责任12.1违约情形:包括但不限于逾期付款、未按期完成工程、质量不合格等12.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等12.3违约赔偿:具体赔偿金额和方式由双方协商确定,或由仲裁庭裁决13.合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:工程量清单13.3附件三:合同签订双方信息14.其他约定14.1合同生效及有效期:自合同双方签字盖章之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止14.2合同解释:本合同未尽事宜,按国家相关法律法规和行业惯例执行14.3合同修改与补充:本合同如有修改或补充,需双方书面同意,并作为合同附件14.4合同附件及附件清单:本合同附件清单如下,附件作为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力附件一:工程图纸附件二:工程量清单附件三:合同签订双方信息第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在本合同中,第三方包括但不限于设计单位、监理单位、咨询机构、检测机构、保险机构、调解机构、仲裁机构等,以及任何被甲乙双方一致认可的第三方服务提供者。15.2第三方介入目的:第三方介入的目的是为了提高工程质量、确保工程进度、保障合同履行、解决争议以及提供专业服务。16.第三方介入程序16.1第三方选择:甲乙双方应根据项目需要和实际情况,共同选择合适的第三方,并签订相应的合作协议。提供咨询服务进行质量检测实施监理监督执行调解或仲裁提供专业培训或技术支持17.第三方责任与权利17.1第三方责任:第三方应按照合作协议和本合同的规定,承担相应的责任,包括但不限于:保证提供的服务符合国家法律法规和行业标准对提供的服务质量负责遵守保密协议,不得泄露甲乙双方的商业秘密对因自身原因造成的损失承担赔偿责任收取合理的服务费用获得甲乙双方必要的配合和支持在提供服务的范围内,享有相应的自主权18.第三方责任限额18.1第三方责任限额:第三方对甲乙双方或工程项目的责任限额,应根据合作协议和本合同的规定确定,具体如下:第三方对甲乙双方或工程项目的赔偿责任,不得超过合作协议或本合同约定的责任限额。若第三方责任超出约定限额,超出部分由甲乙双方自行承担。19.第三方与其他各方的划分说明19.1责任划分:第三方介入后,各方责任划分如下:甲乙双方对合同履行的责任不变,第三方不参与甲乙双方的合同履行责任。第三方对自身提供的服务承担责任,不对甲乙双方的合同履行责任承担责任。19.2权利划分:第三方介入后,各方权利划分如下:甲乙双方享有对工程项目的决策权和管理权。第三方享有提供服务的权利,并有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持。19.3争议解决:第三方介入引发的争议,应通过第三方与甲乙双方协商解决;协商不成的,可提交调解或仲裁机构解决。20.第三方变更与替换20.1第三方变更:若甲乙双方一致同意更换第三方,应签订新的合作协议,并通知原第三方。20.2第三方替换:在第三方无法履行职责或违反合作协议的情况下,甲乙双方可协商替换第三方,并签订新的合作协议。21.第三方介入的终止第三方完成约定服务内容第三方违约,经协商无法解决合同解除或终止21.2第三方介入终止程序:终止第三方介入需书面通知第三方,并办理相关手续。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸要求:图纸需清晰、完整,包含所有工程设计的必要信息,如结构、电气、给排水等。说明:工程图纸是施工的主要依据,需由设计单位提供,并在施工过程中进行必要的修改和补充。2.附件二:工程量清单要求:清单需详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价和总价。说明:工程量清单是工程计价和付款的依据,由施工单位根据施工图纸和规范编制。3.附件三:合同签订双方信息要求:包含甲乙双方的名称、地址、联系方式、法定代表人或授权代表等信息。说明:合同签订双方信息是合同的重要组成部分,确保合同的合法性和有效性。4.附件四:施工组织设计要求:详细说明施工方案、进度安排、质量保证措施、安全措施等。说明:施工组织设计是施工过程中的重要指导文件,由施工单位编制。5.附件五:质量检验报告要求:记录工程质量检验的结果,包括材料、设备、施工过程的质量检验。说明:质量检验报告是确保工程质量的重要依据,由监理单位或第三方检测机构出具。6.附件六:施工进度报告要求:定期报告施工进度,包括已完成工程量、计划进度、实际进度等。说明:施工进度报告是监督工程进度的重要手段,由施工单位编制。7.附件七:合同变更记录要求:详细记录合同变更的内容、原因、审批过程等。说明:合同变更记录是合同履行过程中的重要文件,由双方共同确认。8.附件八:争议解决协议要求:记录争议解决的方案、结果、执行情况等。说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:逾期付款责任认定标准:每逾期一天,支付未付款金额的1‰作为违约金。示例:若合同约定付款日期为2023年4月30日,实际付款日期为2023年5月10日,则需支付10天的违约金。2.违约行为:未按期完成工程责任认定标准:每逾期一天,支付合同总价款的1‰作为违约金,并赔偿因此造成的损失。示例:若合同约定工程完工日期为2023年12月31日,实际完工日期为2024年1月15日,则需支付15天的违约金,并赔偿损失。3.违约行为:工程质量不合格责任认定标准:修复不合格部分,并支付修复费用;若无法修复,则按合同总价款的%进行赔偿。示例:若工程主体结构存在质量问题,需修复至合格标准,并支付相应的修复费用。4.违约行为:擅自改变设计方案责任认定标准:擅自改变设计方案,需承担由此产生的额外费用,并支付违约金。示例:未经双方同意,施工单位擅自更改设计,导致工程延误和成本增加,需承担相应责任。5.违约行为:违反安全规定导致事故责任认定标准:根据事故严重程度,赔偿损失,并承担刑事责任。示例:施工现场发生安全事故,造成人员伤亡或财产损失,施工单位需承担相应责任。全文完。2024年度建筑工程施工合同标的及服务详细描述4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1.甲方基本信息1.2.乙方基本信息2.工程概况2.1.工程名称2.2.工程地点2.3.工程规模2.4.工程类型2.5.工程结构3.合同标的3.1.施工内容3.2.施工范围3.3.施工标准3.4.施工材料3.5.施工工艺4.服务内容4.1.设计变更4.2.施工监督4.3.质量控制4.4.进度控制4.5.安全管理5.合同期限5.1.合同起止日期5.2.工期要求5.3.工期延误责任6.工程价款6.1.工程总价6.2.工程结算方式6.3.预付款比例6.4.进度款支付6.5.结算程序7.质量要求7.1.质量标准7.2.质量检验7.3.质量保修7.4.质量纠纷处理8.进度要求8.1.进度计划8.2.进度控制措施8.3.进度延误责任8.4.进度调整程序9.安全生产9.1.安全生产责任9.2.安全生产措施9.3.事故处理9.4.安全文明施工10.环境保护10.1.环境保护责任10.2.环境保护措施10.3.环境污染处理11.不可抗力11.1.不可抗力定义11.2.不可抗力事件处理11.3.不可抗力责任12.违约责任12.1.违约情形12.2.违约责任承担12.3.违约赔偿13.合同解除13.1.合同解除条件13.2.合同解除程序13.3.合同解除后果14.争议解决14.1.争议解决方式14.2.争议解决机构14.3.争议解决程序14.4.最终判决效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1.甲方基本信息甲方名称:建设集团有限公司甲方地址:省市区街道号甲方联系人:甲方联系电话:138xxxx56781.2.乙方基本信息乙方名称:建筑工程有限公司乙方地址:省市区街道号乙方联系人:乙方联系电话:139xxxx56782.工程概况2.1.工程名称:住宅小区建设项目2.2.工程地点:省市区2.3.工程规模:总建筑面积约10万平方米2.4.工程类型:住宅楼、商业配套2.5.工程结构:钢筋混凝土框架结构3.合同标的3.1.施工内容:包括但不限于土建、安装、装饰装修等全部工程内容3.2.施工范围:按照甲方提供的施工图纸和工程量清单执行3.3.施工标准:符合国家及地方相关施工规范和标准3.4.施工材料:选用符合国家质量标准的合格材料3.5.施工工艺:采用先进、成熟、可靠的施工工艺4.服务内容4.1.设计变更:乙方应及时完成甲方提出的设计变更,并确保变更不影响工程进度和质量4.2.施工监督:甲方有权对施工过程进行监督检查,乙方应予以配合4.3.质量控制:乙方应严格按照施工图纸和规范要求进行施工,确保工程质量4.4.进度控制:乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度,如遇特殊情况,应及时与甲方沟通4.5.安全管理:乙方应建立健全安全生产管理制度,确保施工现场安全生产5.合同期限5.1.合同起止日期:自2024年1月1日起至2026年12月31日止5.2.工期要求:总工期为24个月,分阶段进行5.3.工期延误责任:因乙方原因导致的工期延误,每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价1‰的违约金6.工程价款6.1.工程总价:人民币壹亿元整(¥100,000,000.00)6.2.工程结算方式:分阶段结算,每完成一定阶段的工程量,乙方提交结算申请,甲方审核后支付相应款项6.3.预付款比例:合同签订后5个工作日内,甲方支付合同总价10%的预付款6.4.进度款支付:每完成一个阶段的工程量,乙方提交结算申请,甲方审核后支付相应款项,进度款支付比例按工程进度确定6.5.结算程序:乙方提交结算申请,甲方审核确认后,按照约定的支付方式进行支付7.质量要求7.1.质量标准:符合国家及地方相关施工规范和标准,确保工程质量达到优良水平7.2.质量检验:乙方应按照规范要求进行自检,甲方有权进行抽检,抽检不合格的,乙方应进行返工或修复7.3.质量保修:工程竣工验收合格后,乙方应提供不少于5年的质量保修服务7.4.质量纠纷处理:如出现质量纠纷,双方应协商解决,协商不成,可依法向人民法院提起诉讼8.进度要求8.1.进度计划:乙方应根据合同工期和工程量编制详细的施工进度计划,并报送甲方审核8.2.进度控制措施:乙方应采取有效措施确保工程进度,包括但不限于合理调配资源、优化施工方案8.3.进度延误责任:如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应的责任,包括但不限于支付违约金8.4.进度调整程序:如因不可抗力或其他特殊原因导致工程进度需要调整,乙方应提前5个工作日向甲方提出书面申请,经甲方同意后方可进行调整9.安全生产9.1.安全生产责任:乙方应建立健全安全生产责任制,确保施工安全9.2.安全生产措施:乙方应采取必要的安全防护措施,包括但不限于设置安全警示标志、配备安全防护设施9.3.事故处理:发生安全事故,乙方应立即采取应急措施,并及时报告甲方,同时按照国家相关规定进行处理9.4.安全文明施工:乙方应遵守国家有关安全文明施工的规定,确保施工现场整洁、有序10.环境保护10.1.环境保护责任:乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规,采取有效措施减少施工对环境的影响10.2.环境保护措施:乙方应采取必要的环境保护措施,包括但不限于废水、废气、噪声、固体废弃物的处理10.3.环境污染处理:如发生环境污染事件,乙方应立即采取措施进行处理,并承担相应责任11.不可抗力11.1.不可抗力定义:指合同签订后发生的自然灾害、政府行为、社会异常事件等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况11.2.不可抗力事件处理:发生不可抗力事件,双方应及时协商解决,如导致合同无法履行,可根据实际情况部分或全部免除责任11.3.不可抗力责任:不可抗力事件的责任划分由双方协商确定,如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼12.违约责任12.1.违约情形:包括但不限于未按合同约定完成工程、延误工程进度、工程质量不合格、未履行安全生产责任等12.2.违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失12.3.违约赔偿:违约赔偿金额由双方协商确定,如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼13.合同解除13.1.合同解除条件:包括但不限于合同一方违约、不可抗力事件导致合同无法履行、双方协商一致解除合同等13.2.合同解除程序:任何一方要求解除合同,应提前30日向对方提出书面通知,经双方协商一致后方可解除13.3.合同解除后果:合同解除后,双方应按照约定处理剩余工程、结算工程款、处理违约责任等事宜14.争议解决14.1.争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼14.2.争议解决机构:如双方同意,可协商选择仲裁机构进行仲裁14.3.争议解决程序:按照选择的争议解决方式,按照相关法律法规和程序进行14.4.最终判决效力:双方同意,任何一方对争议解决结果不服,可依法提起上诉第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1.第三方是指在合同履行过程中,为了协助甲乙双方完成合同目的,被甲乙双方授权参与合同相关活动或提供服务的个人或单位。1.2.第三方不包括合同当事人甲乙双方及其法定代表人、雇员、代理人。2.第三方介入的范围和方式2.1.第三方介入的范围包括但不限于工程咨询、设计、监理、检测、评估、仲裁等。2.2.第三方介入的方式包括但不限于提供专业意见、监督执行、提供技术支持等。3.第三方介入的授权和责任3.1.甲乙双方应就第三方介入事项达成书面协议,明确第三方的权利、义务和责任。3.2.第三方在介入过程中应遵守国家法律法规和合同约定,确保其行为不损害甲乙双方的合法权益。4.第三方责任限额4.1.第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定,不得超过合同总价的10%。4.2.第三方责任限额不包括因第三方故意或重大过失造成的损失。5.第三方与其他各方的划分说明5.1.第三方与甲方的划分:第三方对甲方提供的服务或意见,甲方有权接受或拒绝,甲方对第三方提供的服务或意见不承担法律责任。第三方在提供服务的范围内,甲方应给予必要的支持和配合。5.2.第三方与乙方的划分:第三方对乙方提供的服务或意见,乙方有权接受或拒绝,乙方对第三方提供的服务或意见不承担法律责任。第三方在提供服务的范围内,乙方应给予必要的支持和配合。5.3.第三方与甲乙双方共同责任:如第三方在介入过程中因故意或重大过失导致甲乙双方权益受损,第三方应承担相应责任。甲乙双方应就第三方的责任进行协商,协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。6.第三方介入后的合同变更6.1.第三方介入后,如需对合同进行变更,甲乙双方应书面同意,并签订补充协议。6.2.补充协议作为合同的一部分,具有同等法律效力。7.第三方介入的终止7.1.第三方介入合同履行完毕或甲方、乙方提前终止第三方介入协议时,第三方应立即终止介入。7.2.第三方介入终止后,甲乙双方应根据补充协议的约定处理相关事宜。8.第三方介入的保密8.1.第三方在介入过程中,应对甲乙双方的信息保密,不得泄露给任何第三方。8.2.违反保密义务的,第三方应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.甲方法定代表人身份证明4.乙方法定代表人身份证明5.甲方授权委托书(如有)6.乙方授权委托书(如有)7.工程设计图纸及说明8.施工组织设计及施工方案9.材料设备清单及质量保证书10.工程量清单及计价规则11.合同签订双方签字盖章的合同文本12.第三方介入协议(如有)13.合同履行过程中的变更协议(如有)14.甲方验收报告15.乙方竣工报告16.质量验收报告17.工程进度报告18.工程安全报告19.环境保护报告20.其他甲乙双方认为需要作为附件的材料附件详细要求和说明:1.所有附件应为原件或经甲乙双方认可的复印件,并加盖公章。2.附件内容应真实、完整,与合同内容一致。3.附件应由合同签订双方签字盖章确认。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1.乙方未按合同约定时间完成工程,导致工期延误。1.2.乙方提供的材料或设备不符合合同约定质量标准。1.3.乙方未按合同约定进行施工,导致工程质量不合格。1.4.乙方未按合同约定进行安全生产管理,导致安全事故发生。1.5.甲方未按合同约定支付工程款。1.6.第三方在介入过程中违反合同约定,造成损失。2.违约责任认定标准:2.1.违约行为一经确认,违约方应承担相应责任。2.2.违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等。2.3.违约金金额由甲乙双方在合同中约定,一般为合同总价的1%至5%。简要示例说明:1.乙方未按合同约定时间完成工程,导致工期延误30天,甲方有权要求乙方支付合同总价2%的违约金。2.乙方提供的钢筋质量不合格,导致工程质量问题,甲方有权要求乙方进行返工或更换,并支付因此产生的费用。3.甲方未按合同约定支付工程款,乙方有权暂停工程,并要求甲方支付逾期付款利息。全文完。2024年度建筑工程施工合同标的及服务详细描述5本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1施工单位信息1.2业主单位信息1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程建设内容2.6工程建设标准3.工程施工范围3.1土建工程3.2安装工程3.3装修工程3.4绿化工程3.5其他附属设施工程4.工程进度计划4.1工程开工日期4.2工程竣工日期4.3关键节点工期4.4工程进度报告提交时间5.工程质量要求5.1施工质量标准5.2质量检验与验收5.3质量保证措施5.4质量责任与赔偿6.工程安全与环境保护6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3环境保护措施6.4应急预案7.材料设备供应7.1材料设备清单7.2材料设备质量要求7.3材料设备供应责任7.4材料设备验收标准8.合同价款8.1合同总价8.2计价方式8.3付款方式8.4付款进度安排9.合同变更与索赔9.1合同变更程序9.2索赔条件与程序9.3索赔时效10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止程序10.3合同解除后的处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决期限12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿标准13.合同附件13.1工程设计图纸13.2施工组织设计13.3材料设备清单13.4合同补充协议14.其他约定事项14.1合同履行中的其他义务14.2合同变更的书面形式14.3合同文本的保存与归档14.4合同终止后的后续事宜处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1施工单位信息1.1.1施工单位名称:建设集团有限公司1.1.2施工单位地址:省市区路号1.1.3联系人:1.1.4联系电话:138xxxx55551.2业主单位信息1.2.1业主单位名称:房地产开发有限公司1.2.2业主单位地址:省市区路号1.2.3联系人:1.2.4联系电话:139xxxx66661.3合同签订日期:2024年1月1日1.4合同生效日期:2024年2月1日1.5合同终止日期:2026年12月31日2.工程概况2.1工程名称:住宅小区2.2工程地点:省市区路号2.3工程规模:占地面积200亩,建筑面积30万平方米2.4工程类型:住宅小区2.5工程建设内容:包含住宅楼、商业楼、地下车库、景观绿化等2.6工程建设标准:按照国家标准及当地政府相关规定执行3.工程施工范围3.1土建工程3.1.1地基基础工程3.1.2框架结构工程3.1.3屋面工程3.1.4墙体工程3.2安装工程3.2.1给排水工程3.2.2电气工程3.2.3燃气工程3.2.4中央空调工程3.3装修工程3.3.1内外墙装修3.3.2地面装修3.3.3天花板装修3.3.4卫生间装修3.4绿化工程3.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论