2024年家装施工劳务分包合同模板一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年家装施工劳务分包合同模板一本合同目录一览一、合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3施工项目1.4劳务分包二、合同标的及内容2.1施工项目范围2.2劳务分包范围2.3工程量及工程单价三、合同价格及支付3.1合同总价3.2预付款3.3进度付款3.4竣工结算3.5支付方式及时间四、工期及进度4.1合同工期4.2施工进度计划4.3工期延误及违约责任五、劳务分包方的义务与责任5.1劳务分包方的义务5.2劳务分包方的责任5.3劳务分包方的权利六、发包方的义务与责任6.1发包方的义务6.2发包方的责任6.3发包方的权利七、保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任八、合同的变更与解除8.1合同变更8.2合同解除8.3变更及解除后的处理九、违约责任9.1劳务分包方的违约责任9.2发包方的违约责任9.3违约赔偿十、争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖10.3仲裁十一、其他条款11.1不可抗力11.2合同的生效、变更和终止11.3附件十二、附件12.1施工图纸12.2施工方案12.3工程量清单12.4其他技术资料十三、合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签字盖章十四、合同正本及副本14.1合同正本14.2合同副本14.3副本份数及分发第一部分：合同如下：一、合同主体及定义1.1发包方：甲方，全称X公司，地址X，联系人X，联系方式X。1.2承包方：乙方，全称X公司，地址X，联系人X，联系方式X。1.3施工项目：指甲方委托乙方施工的位于X的X工程。1.4劳务分包：指乙方按照甲方的要求，在施工项目中提供的各类劳动力。二、合同标的及内容2.1施工项目范围：包括但不限于土建、水电、装修、安装等工程。2.2劳务分包范围：包括但不限于各类工种工人、技术人员、管理人员等。2.3工程量及工程单价：详见附件工程量清单及单价。三、合同价格及支付3.1合同总价：人民币X元整（大写：X元整）。3.2预付款：合同总价的一定比例，在合同签订后支付。3.3进度付款：按照工程进度，定期支付已完成的工程量的价款。3.4竣工结算：工程竣工后，按照实际完成的工程量进行结算。3.5支付方式及时间：详见附件支付条款。四、工期及进度4.1合同工期：自合同签订之日起至工程竣工交付之日止。4.2施工进度计划：详见附件施工进度计划。4.3工期延误及违约责任：详见附件工期延误及违约责任条款。五、劳务分包方的义务与责任5.1劳务分包方的义务：按照甲方的要求，提供合格的劳动力，保证工程的顺利进行。5.2劳务分包方的责任：对施工过程中出现的问题及时解决，对工程质量负责。5.3劳务分包方的权利：按照合同约定，获得相应的报酬。六、发包方的义务与责任6.1发包方的义务：提供施工场地、材料、设备等，确保工程顺利进行。6.2发包方的责任：对工程的质量、安全、进度等负责。6.3发包方的权利：对施工过程进行监督，对工程质量进行验收。七、保密条款7.1保密内容：合同内容及双方商业秘密。7.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。7.3违约责任：泄露保密信息的一方需承担违约责任。八、合同的变更与解除8.1合同变更：双方协商一致，可以变更合同内容。8.2合同解除：一方违约，另一方有权解除合同。8.3变更及解除后的处理：详见附件变更及解除条款。九、违约责任9.1劳务分包方的违约责任：按照合同约定承担违约责任。9.2发包方的违约责任：按照合同约定承担违约责任。9.3违约赔偿：违约方需赔偿对方因此造成的损失。十、争议解决10.1争议解决方式：双方协商解决，协商不成的，可以采取诉讼或仲裁方式解决。10.2诉讼管辖：合同签订地人民法院。10.3仲裁：双方约定仲裁委员会，按照约定进行仲裁。十一、其他条款11.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。11.2合同的生效、变更和终止：详见附件合同生效、变更和终止条款。11.3附件：本合同附件包括工程量清单、单价、支付条款、施工进度计划、工期延误及违约责任条款、变更及解除条款等。十二、附件12.1施工图纸：详见附件施工图纸。12.2施工方案：详见附件施工方案。12.3工程量清单：详见附件工程量清单。12.4其他技术资料：详见附件其他技术资料。十三、合同签署13.1签署日期：年月日。13.2签署地点：X。13.3签字盖章：甲方代表（签名/盖章），乙方代表（签名/盖章）。十四、合同正本及副本14.1合同正本：一式肆份，甲乙双方各执贰份。14.2合同副本：一式肆份，甲乙双方各执贰份。八、合同的变更与解除8.1合同变更：双方协商一致，可以变更合同内容。变更事项应当以书面形式签订补充协议，作为本合同的附件，具有同等法律效力。8.2合同解除：一方违约，另一方有权解除合同。解除合同应当以书面形式通知对方，并按照合同约定处理后续事宜。8.3变更及解除后的处理：合同变更或解除后，双方应当及时清理债权债务，办理相关手续，确保工程顺利进行。九、违约责任9.1劳务分包方的违约责任：劳务分包方违反合同约定，导致工程质量、进度受到影响，应当承担相应的违约责任。9.2发包方的违约责任：发包方违反合同约定，导致工程质量、进度受到影响，应当承担相应的违约责任。9.3违约赔偿：违约方应当赔偿因此给对方造成的损失，包括直接损失和间接损失。十、争议解决10.1争议解决方式：双方协商解决，协商不成的，可以采取诉讼或仲裁方式解决。10.2诉讼管辖：合同签订地人民法院。10.3仲裁：双方约定仲裁委员会，按照约定进行仲裁。十一、其他条款11.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。11.2合同的生效、变更和终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同的变更和终止应当符合法律规定和合同约定。11.3附件：本合同附件包括工程量清单、单价、支付条款、施工进度计划、工期延误及违约责任条款、变更及解除条款等。十二、附件12.1施工图纸：详见附件施工图纸，施工图纸是施工的依据，乙方应严格按照施工图纸施工。12.2施工方案：详见附件施工方案，施工方案是施工的指导，乙方应严格按照施工方案施工。12.3工程量清单：详见附件工程量清单，工程量清单是工程计价和支付的依据，乙方应严格按照工程量清单施工。十三、合同签署13.1签署日期：年月日。13.2签署地点：X。13.3签字盖章：甲方代表（签名/盖章），乙方代表（签名/盖章）。十四、合同正本及副本14.1合同正本：一式肆份，甲乙双方各执贰份。14.2合同副本：一式肆份，甲乙双方各执贰份。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸详细要求和说明：施工图纸是施工的依据，应包括建筑物的平面图、立面图、剖面图、细部图等，以及水、电、暖等专业的施工图纸。图纸应由甲方提供，乙方应严格按照图纸施工。附件二：施工方案详细要求和说明：施工方案是施工的指导，应包括施工工艺、施工步骤、施工方法等。方案应由乙方制定，甲方审批。乙方应严格按照施工方案施工。附件三：工程量清单详细要求和说明：工程量清单是工程计价和支付的依据，应包括工程项目的名称、数量、单位、单价、总价等。清单应由乙方提供，甲方审批。乙方应严格按照工程量清单施工。附件四：其他技术资料说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.劳务分包方未按照约定提供合格的劳动力，导致工程质量、进度受到影响。2.劳务分包方未按照约定完成施工任务，导致工程质量、进度受到影响。3.发包方未按照约定支付工程价款，导致工程进度受到影响。4.发包方未按照约定提供施工场地、材料、设备等，导致工程进度受到影响。违约责任认定：1.劳务分包方的违约行为，按照合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿因违约造成的直接损失和间接损失。2.发包方的违约行为，按照合同约定承担违约责任，包括但不限于赔偿因违约造成的直接损失和间接损失。示例说明：假设劳务分包方未按照约定提供合格的劳动力，导致工程进度延误，乙方应按照合同约定承担违约责任，赔偿甲方因工期延误造成的损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。2.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的义务和责任。3.违约：指合同一方未能履行合同约定的义务或违反合同条款的行为。4.赔偿：指因违约行为给对方造成损失时，违约方应承担的赔偿责任。5.诉讼：指通过法院解决合同争议的方式。6.仲裁：指通过仲裁委员会解决合同争议的方式。1.不可抗力条款应用于合同履