建筑门窗施工合同：物流设施建设

建筑门窗施工合同：物流设施建设合同编号：__________建筑门窗施工合同：物流设施建设全称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________全称：________________地址：________________法定代表人：________________联系电话：________________一、工程概况1.1工程名称：物流设施建设项目门窗施工工程1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：包括但不限于门窗的采购、安装、调试、验收等。二、工程承包范围及方式2.1承包范围：本工程的所有门窗施工及相关工作。2.2承包方式：包工包料。三、合同价格3.1本工程合同总价为人民币____元（大写：________________元整），包括但不限于材料费、人工费、交通费、设备费、利润及风险费用等。3.2合同价格采取固定价格方式，除非出现合同约定的可调整价格的情况。四、付款方式及进度4.1甲方按照乙方实际完成工程量的百分比支付进度款，具体付款比例和时间双方另行商定。4.2乙方完成工程且通过验收后，甲方支付合同总价款的____%（__%）作为尾款。五、工期5.1乙方承诺本工程工期为____天。5.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。六、质量标准6.1乙方应按照甲乙双方确认的设计图纸、技术要求和标准施工，确保工程质量。6.2工程验收合格后，乙方应承担不少于____年的质保期。七、违约责任7.1乙方如未按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的____%乘以逾期天数。7.2乙方如因施工质量问题导致工程不合格，应负责返工、修复，并承担相应费用。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.设计图纸和技术要求2.工程量清单3.材料采购合同4.施工方案和施工组织设计5.验收标准和程序6.质保期服务承诺7.工程进度计划和付款申请表二、违约行为及认定：1.工期延误：未按照约定的工期完成工程。2.工程质量问题：施工质量不符合约定的技术标准和验收标准。3.材料不合格：提供的材料不符合约定的质量要求。4.付款延误：甲方未按时支付进度款或尾款。5.甲方变更要求：甲方在合同执行过程中提出变更，导致工程延误或增加费用。6.乙方擅自解除合同：乙方未履行合同义务，擅自解除合同。三、法律名词及解释：1.甲方：指项目的业主或委托人。2.乙方：指承担工程承包的施工方。3.工程：指合同约定的建筑门窗施工项目。4.合同总价：指双方约定的工程承包总费用。5.违约金：指违约方应支付给守约方的赔偿金。6.质保期：指乙方对工程质量承担保证责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定详细的施工计划，确保按期完成工程。2.工程质量问题：加强质量控制和验收，确保工程质量符合标准。3.材料不合格：选择有信誉的材料供应商，并进行严格的材料检验。4.付款延误：约定明确的付款时间和方式，确保按时支付。5.甲方变更要求：及时沟通，尽量减少变更对工程的影响，并协商调整合同价款。6.乙方擅自解除合同：依法解除合同，并追究乙方的违约责任。五、所有应