国际植物园粉刷施工合同范本

国际植物园粉刷施工合同范本合同编号：__________国际植物园粉刷施工合同范本甲方：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________乙方：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________鉴于甲方为国际植物园的业主，乙方为具备相应资质的专业施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方提供国际植物园粉刷施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：国际植物园粉刷施工工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于建筑物内外墙面粉刷、修复、打磨、涂饰等施工内容。二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含全部施工内容的人工、材料、设备、工具、运输、保险、税费等一切费用。2.3乙方应在合同签订后七个工作日内向甲方提交详细的施工预算明细，以便甲方审核。三、合同工期3.1合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，共计__________日。3.2乙方应按照约定的工期完成施工，如有特殊情况需延长工期，应提前七个工作日向甲方提出申请，甲方同意后方可延长。四、质量标准4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求及国家相关标准进行施工。4.2工程验收合格标准：达到设计要求，符合国家及行业标准，甲方满意。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收合格标准。五、付款方式及进度5.1本工程付款分为三次，具体付款比例及时间如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价款的40%。5.2乙方应提供正规发票，甲方按照约定时间支付款项。六、违约责任6.1乙方未按照约定工期完成施工的，应按照逾期付款金额的1%向甲方支付违约金。6.2甲方未按照约定时间支付款项的，应按照逾期付款金额的1%向乙方支付违约金。6.3双方因不可抗力导致无法履行合同的，不承担违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工预算明细3.资质证明文件4.工程验收标准5.付款凭证6.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工，认定违约。2.甲方未按照约定时间支付款项，认定违约。3.工程验收不合格，认定违约。4.双方因不可抗力导致无法履行合同，不认定为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：指调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：指调整建筑活动中产生的社会关系的法律规范总称。3.违约金：指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照约定或者依照法律规定应当支付给对方的经济赔偿。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度滞后：乙方应提前与甲方沟通，申请延期，并根据实际情况调整施工计划。2.付款延误：甲方应按照合同约定时间支付款项，如发生延误，应立即支付违约金，并与乙方协商解决。3.工程质量问题：乙方应按照甲方要求及国家标准进行施工，如有质量问题，及时整改，直至达到验收标准。4.合同争议：双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、