2024年修订版:工程分包协议书3篇_第1页
2024年修订版:工程分包协议书3篇_第2页
2024年修订版:工程分包协议书3篇_第3页
2024年修订版:工程分包协议书3篇_第4页
2024年修订版:工程分包协议书3篇_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年修订版:工程分包协议书本合同目录一览1.合同订立依据1.1合同法规依据1.2相关政策依据1.3业主单位要求2.合同主体2.1甲方信息2.1.1甲方名称2.1.2甲方地址2.1.3甲方联系方式2.2乙方信息2.2.1乙方名称2.2.2乙方地址2.2.3乙方联系方式3.分包工程内容3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程工期3.5工程质量标准4.工程费用4.1分包工程总费用4.2分包工程单价4.3付款方式4.4付款进度4.5付款条件5.材料供应5.1材料种类5.2材料规格5.3材料质量要求5.4材料供应方式5.5材料供应责任6.工程进度管理6.1工程进度计划6.2工程进度报告6.3工程进度调整6.4工程进度延误责任7.工程质量保证7.1质量保证措施7.2质量检验标准7.3质量问题处理7.4质量责任划分8.工程安全8.1安全生产责任制8.2安全生产措施8.3安全事故处理8.4安全责任划分9.保密条款9.1保密信息范围9.2保密责任9.3违约责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同生效时间13.3合同终止条件13.4合同终止时间14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:1.合同订立依据1.1合同法规依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规订立。1.2相关政策依据本协议遵循国家及地方有关建筑工程分包管理的政策法规。1.3业主单位要求本协议依据业主单位对分包工程的具体要求,包括工程性质、规模、质量标准、工期等。2.合同主体2.1甲方信息甲方名称:房地产开发有限公司甲方地址:市区街道号2.2乙方信息乙方名称:建筑工程有限公司乙方地址:市区街道号3.分包工程内容3.1工程名称住宅小区一期工程3.2工程地点市区街道3.3工程规模总建筑面积万平方米,包含住宅、商业、地下车库等。3.4工程工期自合同签订之日起至年月日止,共计个月。3.5工程质量标准4.工程费用4.1分包工程总费用万元人民币,具体费用清单见附件一。4.2分包工程单价详见附件二中的工程量清单及单价。4.3付款方式按工程进度分阶段支付,具体付款节点见附件三。4.4付款进度每完成合同总工程量的%,支付相应款项。4.5付款条件乙方完成工程量且经甲方验收合格后,甲方应在个工作日内支付相应款项。5.材料供应5.1材料种类钢筋、水泥、砂石、砖块、门窗等。5.2材料规格详见附件四中的材料规格清单。5.3材料质量要求所有材料必须符合国家及行业标准,并附有出厂合格证。5.4材料供应方式由乙方负责采购、运输及验收,具体要求见附件五。5.5材料供应责任乙方确保材料质量,若因材料质量问题导致工程延误或损失,由乙方承担全部责任。6.工程进度管理6.1工程进度计划乙方应在合同签订后个工作日内提交详细的工程进度计划。6.2工程进度报告乙方应每月向甲方提交一次工程进度报告,报告内容包括但不限于工程量完成情况、人员配置、材料供应等。6.3工程进度调整因不可抗力或甲方原因导致工程进度延误,经双方协商一致,可调整工程进度计划。6.4工程进度延误责任若乙方未按约定时间完成工程,每延误一天,乙方应向甲方支付元人民币的违约金。8.工程质量保证8.1质量保证措施乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量符合合同约定。8.2质量检验标准乙方应按照国家及行业相关质量标准进行自检和互检,确保工程质量。8.3质量问题处理发现质量问题,乙方应及时整改,并向甲方报告整改情况。8.4质量责任划分若因乙方原因导致工程质量不合格,乙方应承担全部责任,包括修复费用及相应损失赔偿。9.工程安全9.1安全生产责任制乙方应建立健全安全生产责任制,确保施工安全。9.2安全生产措施乙方应采取有效措施,防止安全事故发生,包括但不限于安全培训、现场管理等。9.3安全事故处理发生安全事故,乙方应立即采取应急措施,并尽快上报甲方及相关部门。9.4安全责任划分若因乙方原因导致安全事故,乙方应承担全部责任,包括赔偿损失及罚款。10.保密条款10.1保密信息范围包括但不限于技术资料、图纸、工程数据、商业秘密等。10.2保密责任双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。10.3违约责任若一方违反保密义务,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。11.违约责任11.1违约情形包括但不限于未按时完成工程、工程质量不合格、未按约定支付款项等。11.2违约责任承担违约方应按照合同约定承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际情况确定,但不得超过合同总金额的%。12.争议解决12.1争议解决方式双方应通过友好协商解决争议,协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。12.2争议解决机构仲裁机构为仲裁委员会,诉讼法院为市区人民法院。12.3争议解决程序双方应按照所选争议解决机构的程序进行争议解决。13.合同解除13.1合同解除条件包括但不限于一方严重违约、不可抗力导致合同无法履行等。13.2合同解除程序任何一方提出解除合同,应提前天书面通知对方,经双方协商一致解除。13.3合同解除后果14.其他约定事项14.1其他约定事项一本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。14.2其他约定事项二本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。14.3其他约定事项三本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,为了协助甲方或乙方完成合同约定事项而介入的独立法人或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询公司、金融机构等。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订相应的合作协议。2.2第三方介入应满足合同履行需要,不得损害甲乙双方的合法权益。3.第三方责权利3.1第三方责任第三方应按照合同约定和合作协议,履行相应的职责,对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。3.2第三方权利第三方有权获得合同约定的服务费用,并在履行职责过程中,享有必要的知情权和参与权。3.3第三方义务第三方应遵守国家法律法规和合同约定,维护甲乙双方的合法权益,不得泄露合同保密信息。4.第三方介入程序4.1第三方介入前,甲乙双方应确定第三方介入的具体事项和范围。4.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订合作协议,明确各方的权利义务。4.3第三方介入期间,甲乙双方应保持与第三方的沟通,确保合同顺利履行。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额应根据第三方介入的具体事项和合作协议约定。5.2若第三方责任限额未在合作协议中约定,则以合同总金额的%为基准。5.3第三方责任限额包括但不限于因第三方原因造成的工程延误、质量不合格、安全事故等损失。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方第三方应协助甲方完成合同约定事项,甲方对第三方的行为承担监督责任。6.2第三方与乙方第三方应协助乙方完成合同约定事项,乙方对第三方的行为承担监督责任。6.3第三方与甲乙双方第三方在履行职责过程中,应维护甲乙双方的合法权益,不得偏袒任何一方。7.第三方介入变更7.1若合同履行过程中,甲乙双方认为有必要更换第三方,应提前天书面通知对方,并重新签订合作协议。7.2第三方介入变更后,原合作协议失效,双方应重新约定第三方的责权利。8.第三方介入争议解决8.1第三方介入期间发生的争议,甲乙双方应与第三方协商解决。8.2协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。9.第三方介入合同解除9.1若第三方严重违约,甲乙双方可解除与第三方的合作协议,并追究其违约责任。10.第三方介入合同终止10.1第三方介入合同履行完毕,甲乙双方应终止与第三方的合作协议。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:分包工程总费用清单详细要求:列明分包工程的总费用,包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等,并附有详细的项目说明。2.附件二:分包工程量清单及单价详细要求:详细列明分包工程的项目、工程量、单位、单价,确保与合同约定一致。3.附件三:付款进度表详细要求:明确每个付款节点的工程量完成比例、应付款项金额及付款日期。4.附件四:材料规格清单详细要求:详细列明分包工程所需材料的种类、规格、型号等,确保材料符合质量要求。5.附件五:材料供应要求详细要求:明确材料供应方式、运输要求、验收标准等,确保材料及时、合格供应。6.附件六:工程进度计划详细要求:详细列明工程进度计划,包括各阶段工程量、预计完成时间等,确保工程按期完成。7.附件七:质量检验标准详细要求:明确工程质量的检验标准,包括材料、施工过程、验收等环节的质量要求。8.附件八:安全生产措施详细要求:详细列明安全生产措施,包括安全培训、现场管理、应急预案等,确保施工安全。9.附件九:保密信息清单详细要求:列明合同中涉及到的保密信息,包括技术资料、图纸、商业秘密等。10.附件十:第三方合作协议详细要求:明确第三方介入的具体事项、责任义务、费用支付等,确保第三方履行职责。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按时完成工程责任认定标准:乙方每延误一天,应向甲方支付元人民币的违约金,累计金额不超过合同总金额的%。2.违约行为:乙方提供的工程质量不合格责任认定标准:乙方应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。3.违约行为:乙方未按约定支付款项责任认定标准:乙方每逾期支付一天,应向甲方支付元人民币的违约金,累计金额不超过未付款项的%。4.违约行为:第三方泄露保密信息责任认定标准:第三方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失。5.违约行为:第三方未履行合作协议责任认定标准:第三方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失。示例说明:若乙方提供的材料不合格,导致工程延误,则乙方应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的万元人民币损失。全文完。2024年修订版:工程分包协议书1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方2.2主包方2.3合同签订日期3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.分包工程范围4.1分包工程内容4.2分包工程量4.3分包工程进度5.分包合同金额5.1分包合同总价5.2分包合同付款方式5.3分包合同付款期限6.分包工程进度款支付6.1进度款支付条件6.2进度款支付比例6.3进度款支付时间7.分包工程结算7.1结算方式7.2结算时间7.3结算资料8.质量保证8.1质量标准8.2质量检查8.3质量整改9.工期保证9.1工期要求9.2工期延误责任9.3工期延误处理10.安全生产10.1安全生产责任10.2安全生产措施10.3安全生产事故处理11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约处理13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后的责任14.争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3争议解决费用第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“分包方”指在本协议中承担分包工程的单位或个人。1.1.2“主包方”指在本协议中委托分包方进行工程的单位或个人。1.1.3“工程”指主包方委托分包方施工的具体工程项目。1.1.4“工程地点”指工程的实际施工地点。1.1.5“工程规模”指工程的建设规模和投资总额。1.1.6“工程内容”指工程的具体施工范围和施工项目。1.1.7“分包工程范围”指分包方在协议中承担的工程具体内容。1.1.8“分包合同金额”指双方约定的分包工程总价款。1.1.9“进度款支付”指根据工程进度支付的款项。1.1.10“结算”指工程完成后对分包工程进行的价格结算。1.1.11“质量保证”指分包方对工程质量的保证。1.1.12“工期保证”指分包方对工程工期的保证。1.1.13“安全生产”指分包方在施工过程中对安全生产的保证。1.1.14“保密条款”指双方对保密信息的约定。1.1.15“违约责任”指一方违反合同约定应承担的责任。1.1.16“合同解除”指在特定情况下双方终止合同的程序。1.1.17“争议解决”指双方在合同履行过程中发生争议的解决方式。1.2解释1.2.1本协议中未定义的术语,应按照国家相关法律法规和行业惯例进行解释。2.合同双方2.1分包方2.1.1分包方名称:____________________2.1.2分包方地址:____________________2.1.3分包方联系人:____________________2.1.4分包方联系电话:____________________2.2主包方2.2.1主包方名称:____________________2.2.2主包方地址:____________________2.2.3主包方联系人:____________________2.2.4主包方联系电话:____________________2.3合同签订日期:____________________3.工程概况3.1工程名称:____________________3.2工程地点:____________________3.3工程规模:____________________3.4工程内容:____________________4.分包工程范围4.1分包工程内容:____________________4.2分包工程量:____________________4.3分包工程进度:____________________5.分包合同金额5.1分包合同总价:____________________5.2分包合同付款方式:____________________5.3分包合同付款期限:____________________6.分包工程进度款支付6.1进度款支付条件:____________________6.2进度款支付比例:____________________6.3进度款支付时间:____________________7.分包工程结算7.1结算方式:____________________7.2结算时间:____________________7.3结算资料:____________________8.质量保证8.1质量标准8.1.1分包工程必须符合国家及行业相关质量标准。8.1.2分包方应按照主包方提供的设计图纸、施工规范和技术要求进行施工。8.1.3分包工程应通过质量验收,并取得相关质量证书。8.2质量检查8.2.1分包方应定期进行内部质量检查,确保工程质量。8.2.2主包方有权对分包工程进行不定期的质量检查。8.2.3质量检查不合格的,分包方应立即整改,直至合格为止。8.3质量整改8.3.1分包方应按照质量检查结果,及时进行质量整改。8.3.2质量整改费用由分包方承担。8.3.3质量整改完成后,应再次接受主包方的质量检查。9.工期保证9.1工期要求9.1.1分包方应按照合同约定的工期完成分包工程。9.1.2分包方应保证工程质量和施工安全。9.2工期延误责任9.2.1如分包方因自身原因导致工期延误,应承担相应的违约责任。9.2.2分包方应提前通知主包方工期延误情况,并采取有效措施加快工程进度。9.3工期延误处理9.3.1主包方有权要求分包方按合同约定支付逾期违约金。9.3.2如因不可抗力导致工期延误,双方应协商解决,合理调整工期。10.安全生产10.1安全生产责任10.1.1分包方应遵守国家及行业安全生产法律法规。10.1.2分包方应建立健全安全生产管理制度,确保施工安全。10.2安全生产措施10.2.1分包方应制定详细的安全生产措施,包括安全培训、安全防护、应急预案等。10.2.2分包方应定期进行安全生产检查,及时发现和消除安全隐患。10.3安全生产事故处理10.3.1分包方应按照国家及行业安全生产事故报告和处理规定,及时报告和妥善处理安全生产事故。10.3.2分包方应承担因安全生产事故导致的损失和责任。11.保密条款11.1保密内容11.1.1本合同涉及的商业秘密、技术秘密、经营信息等均为保密内容。11.1.2保密内容不包括公开的技术标准、规范和一般性知识。11.2保密期限11.2.1保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。11.3违约责任11.3.1如一方泄露保密内容,应承担相应的违约责任。11.3.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.违约责任12.1违约情形12.1.1分包方未按合同约定完成工程,或工程质量不合格。12.1.2分包方未按合同约定支付进度款或结算款。12.1.3分包方违反保密条款,泄露保密内容。12.1.4分包方未履行安全生产责任,导致安全事故。12.2违约责任12.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.2.2违约责任的具体金额由双方协商确定。12.3违约处理12.3.1违约发生后,双方应协商解决,如协商不成,可依法向人民法院提起诉讼。13.合同解除13.1解除条件13.1.1双方协商一致解除合同。13.1.2一方严重违约,另一方有权解除合同。13.1.3发生不可抗力,导致合同无法履行。13.2解除程序13.2.1双方应书面通知对方解除合同。13.2.2解除合同后,双方应妥善处理剩余事宜。13.3解除后的责任13.3.1解除合同后,双方应按照合同约定承担相应的责任。13.3.2解除合同不影响双方在合同履行期间已发生的权利和义务。14.争议解决14.1争议解决方式14.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。14.1.2如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.2争议解决机构14.2.1争议解决机构为合同签订地人民法院。14.3争议解决费用14.3.1争议解决费用由败诉方承担。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1“第三方”指在本合同履行过程中,经甲乙双方一致同意介入合同关系,提供专业服务或协助的任何自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入的目的是为了提高合同履行的效率、确保工程质量、解决争议或提供其他相关服务。1.3第三方介入的类型包括但不限于中介方、监理方、检测机构、咨询服务机构等。2.第三方责任限额2.1第三方介入后,其责任限额由甲乙双方与第三方在合同中另行约定。2.1.1第三方的职责范围;2.1.2第三方在职责范围内的责任;2.1.3第三方因履行职责而产生的损失;2.1.4第三方因自身过错造成的损失;2.1.5第三方责任的赔偿方式及赔偿金额。3.甲乙方与第三方的权利与义务3.1甲乙双方的权利:3.1.1要求第三方按照合同约定履行职责;3.1.2监督第三方的工作质量;3.1.3要求第三方提供必要的文件和资料;3.1.4在第三方违约时,有权要求其承担违约责任。3.2甲乙方的义务:3.2.1向第三方提供必要的配合和支持;3.2.2按时支付第三方服务费用;3.2.3为第三方提供必要的办公条件和设施;3.2.4遵守合同约定,不得无故解除合同。3.3第三方的权利:3.3.1要求甲乙方按照合同约定履行义务;3.3.2获得甲乙方提供的必要资料和文件;3.3.3按合同约定获得服务费用;3.3.4在甲乙方违约时,有权要求其承担违约责任。3.4第三方的义务:3.4.1按照合同约定履行职责;3.4.2保证工作质量,确保工程顺利进行;3.4.3及时向甲乙双方报告工作进展和存在的问题;3.4.4遵守国家法律法规和行业规范。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲乙双方的划分:4.1.1第三方与甲乙双方在合同中明确各自的职责范围和责任;4.1.2第三方在履行职责过程中,不得干涉甲乙双方的正常业务;4.1.3第三方在提供服务的范围内,对甲乙双方承担相应的责任。4.2第三方与其他各方的划分:4.2.1第三方在提供服务的范围内,对其他参与合同履行的各方(如供应商、承包商等)承担相应的责任;4.2.2第三方在提供服务的范围内,对因自身原因导致的损失,应自行承担;4.2.3第三方在提供服务的范围内,对因不可抗力导致的损失,应按照合同约定分担。5.第三方介入的合同变更5.1当第三方介入合同关系后,如需对合同进行变更,应经甲乙双方与第三方协商一致,并书面通知其他相关方。5.2.1变更的原因;5.2.2变更的内容;5.2.3变更的生效日期;5.2.4变更后的合同条款。5.3合同变更的生效日期以通知的日期为准。6.第三方介入的合同终止6.1当第三方介入合同关系后,如需终止合同,应经甲乙双方与第三方协商一致,并书面通知其他相关方。6.2.1终止的原因;6.2.2终止的日期;6.2.3终止后的责任承担;6.2.4终止后的费用结算。6.3合同终止的生效日期以通知的日期为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程分包协议书1.1详细要求:协议书的正式文本,包括双方签字盖章。1.2说明:为本协议的正式文件,需双方共同保存。2.附件二:工程概况说明书2.1详细要求:包括工程名称、地点、规模、内容等详细信息。3.附件三:分包工程范围说明书3.1详细要求:详细列出分包工程的具体内容、量、进度等信息。3.2说明:明确分包方的工作范围,确保双方对工程的理解一致。4.附件四:分包合同金额明细表4.1详细要求:详细列出分包合同的总价、付款方式、期限等信息。4.2说明:用于明确分包合同的经济条款。5.附件五:进度款支付计划表5.1详细要求:详细列出进度款支付的条件、比例、时间等信息。5.2说明:用于明确进度款的支付安排。6.附件六:结算报告6.1详细要求:包括结算依据、结算结果、结算费用等信息。6.2说明:用于明确工程结算的具体情况。7.附件七:工程质量验收报告7.1详细要求:包括验收时间、验收人员、验收结果等信息。7.2说明:用于证明工程质量符合要求。8.附件八:工期延误报告8.1详细要求:包括延误原因、延误时间、延误处理措施等信息。8.2说明:用于记录和解决工期延误问题。9.附件九:安全生产事故报告9.1详细要求:包括事故时间、事故原因、事故处理等信息。9.2说明:用于记录和解决安全生产事故问题。10.附件十:保密协议10.1详细要求:包括保密内容、保密期限、违约责任等信息。10.2说明:用于明确双方对保密信息的保护责任。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按合同约定完成工程或工程质量不合格;1.2分包方未按合同约定支付进度款或结算款;1.3分包方泄露保密内容;1.4分包方未履行安全生产责任,导致安全事故;1.5第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准:2.1分包方违约:分包方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.2第三方违约:第三方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.3甲乙方违约:甲乙方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.违约责任示例说明:3.1分包方未按合同约定完成工程,导致工期延误,应支付每日延误金额的违约金;3.2第三方泄露保密内容,导致甲乙双方损失,第三方应赔偿损失金额并支付违约金;3.3甲乙方未按合同约定支付进度款,应支付逾期付款的利息。全文完。2024年修订版:工程分包协议书2本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称1.1.2分包方法定代表人1.1.3分包方注册地址1.1.4分包方联系方式1.2总包方信息1.2.1总包方名称1.2.2总包方法定代表人1.2.3总包方注册地址1.2.4总包方联系方式2.分包工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程合同金额3.分包工程范围及内容3.1分包工程范围3.2分包工程内容3.3分包工程标准4.工程进度及节点4.1工程进度计划4.2工程节点4.3工程延期处理5.工程质量及验收5.1工程质量要求5.2工程验收标准5.3工程验收程序5.4工程验收不合格处理6.工程安全与环境保护6.1工程安全要求6.2工程环境保护要求6.3工程安全事故处理7.付款方式及进度7.1付款方式7.2付款进度7.3付款条件8.工程结算及争议解决8.1工程结算依据8.2工程结算程序8.3工程争议解决方式9.保密条款9.1保密信息范围9.2保密义务9.3违约责任10.违约责任及赔偿10.1违约情形10.2违约责任10.3赔偿标准11.不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力处理12.合同生效、变更及终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:工程进度计划13.3附件三:工程验收标准14.其他约定事项14.1法律适用14.2争议解决方式14.3其他约定第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:工程分包有限公司1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方注册地址:省市区路号1.2总包方信息1.2.1总包方名称:建筑工程有限公司1.2.2总包方法定代表人:1.2.3总包方注册地址:省市区路号2.分包工程概况2.1工程名称:住宅小区建设项目2.2工程地点:省市区路号2.3工程规模:总建筑面积万平方米,包含住宅、商业、地下车库等2.4工程合同金额:人民币壹亿元整(¥100,000,000)3.分包工程范围及内容3.1分包工程范围:本工程主体结构、装饰装修、给排水、电气、暖通等分部工程3.2分包工程内容:具体包括但不限于:主体结构施工、内外墙涂料、门窗安装、给排水管道铺设、电气线路安装、暖通设备安装等3.3分包工程标准:符合国家相关工程验收规范及质量标准4.工程进度及节点4.1工程进度计划:根据工程实际情况,制定详细的工程进度计划,包括各分部工程的开始时间、完成时间及验收时间4.2工程节点:关键节点包括基础施工完成、主体结构封顶、装饰装修完成、竣工验收等4.3工程延期处理:如因不可抗力或总包方原因导致工程延期,分包方有权要求合理顺延工期,并需提前通知总包方5.工程质量及验收5.1工程质量要求:严格按照国家相关工程质量标准执行,确保工程质量达到优良等级5.2工程验收标准:以国家相关工程质量验收规范为依据,经双方共同验收合格5.3工程验收程序:按照国家相关工程质量验收程序进行,包括自检、互检、专检、竣工验收等6.工程安全与环境保护6.1工程安全要求:严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工现场安全生产6.2工程环境保护要求:执行国家环境保护相关规定,确保施工现场不造成环境污染6.3工程安全事故处理:发生安全事故时,及时上报并按照国家相关规定进行处理7.付款方式及进度7.1付款方式:采用分阶段支付,具体如下:7.1.1预付款:合同签订后5个工作日内支付,金额为合同总价的10%7.1.2进度款:按月支付,每月支付金额为上月已完成工程量的85%7.1.3结算款:竣工验收合格后支付,金额为合同总价的80%7.1.4验收款:工程竣工验收合格后,剩余10%的款项在保修期满后支付7.2付款进度:按月支付,每月支付日期为每月的20日7.3付款条件:付款条件包括但不限于工程进度、质量、安全等方面符合合同约定8.工程结算及争议解决8.1工程结算依据:以国家及地方相关法律法规、工程合同、工程量清单、设计图纸、现场签证、工程变更等作为结算依据8.2工程结算程序:工程结算程序如下:8.2.1分包方提交结算报告,包括工程量清单、结算依据、计算过程等8.2.2总包方审核结算报告,如有异议,应在收到结算报告后10个工作日内提出8.2.3双方协商解决,如协商不成,提交仲裁机构或人民法院解决8.3工程争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼9.保密条款9.1保密信息范围:包括但不限于技术秘密、商业秘密、客户信息等9.2保密义务:双方均应采取必要的保密措施,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息9.3违约责任:如因泄露保密信息给对方造成损失的,泄露方应承担相应的法律责任10.违约责任及赔偿10.1违约情形:包括但不限于未按时完成工程、工程质量不合格、安全事故、泄露保密信息等10.2违约责任:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.3赔偿标准:赔偿标准根据实际情况确定,可参照国家相关法律法规及行业标准11.不可抗力11.1不可抗力定义:指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行的情形11.2不可抗力处理:发生不可抗力事件时,双方应立即通知对方,并采取必要措施减少损失11.3不可抗力事件持续期间,合同期限相应顺延,双方互不承担责任12.合同生效、变更及终止12.1合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同变更程序:任何一方要求变更合同内容,应书面通知对方,经双方协商一致后签订书面变更协议12.3合同终止条件:包括合同履行完毕、双方协商一致解除、因不可抗力导致合同无法履行等13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:工程进度计划13.3附件三:工程验收标准14.其他约定事项14.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律14.2争议解决方式:本合同争议解决方式为协商,协商不成的,提交合同签订地人民法院诉讼解决14.3其他约定:本合同未尽事宜,可由双方另行协商解决,协商一致后以书面形式补充第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,为了协助合同双方完成合同约定事项,由合同双方共同或单方聘请的具有专业资质或能力的独立第三方。1.2第三方不包括合同双方及其关联企业、分支机构或员工。2.第三方介入的同意与选择2.1合同双方在合同履行过程中,如需第三方介入,应事先书面通知对方,并获得对方的同意。2.2第三方的选择由合同双方协商确定,如协商不成,可由仲裁机构或人民法院指定。3.第三方的责任限额3.1第三方在本合同中的责任限额由合同双方在聘请第三方时明确约定,并在合同中予以体现。3.2.1第三方在提供专业服务过程中产生的直接经济损失;3.2.2第三方因自身原因导致合同履行延迟或质量不合格造成的经济损失;3.2.3第三方违反保密义务导致合同双方损失的经济赔偿。4.第三方的责权利划分4.1第三方的权利:4.1.1第三方有权要求合同双方按照合同约定提供必要的资料和条件;4.1.2第三方有权根据合同约定和实际工作情况,提出合理的建议和意见;4.1.3第三方有权在合同履行过程中,对合同双方的行为进行监督和指导。4.2第三方的义务:4.2.1第三方应按照合同约定提供专业、高效的服务;4.2.2第三方应遵守国家法律法规和行业标准;4.2.3第三方应保守合同双方的商业秘密。4.3第三方的责任:4.3.1第三方应承担因自身原因造成的合同履行延迟或质量不合格的责任;4.3.2第三方应承担因违反保密义务导致合同双方损失的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论