高铁线路建设外线施工合同

高铁线路建设外线施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________乙方：__________地址：__________联系电话：__________联系人：__________鉴于甲方为高铁线路建设项目业主，具备相关建设资格和能力；乙方为具备相关施工经验和资质的施工单位，愿意承担高铁线路建设项目的外线施工任务。为保证工程质量和进度，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：高铁线路建设项目外线施工工程1.2工程地点：__________1.3工程内容：高铁线路建设项目外线施工，包括但不限于隧道开挖、桥梁建设、路基施工、通信信号设施安装、电力供应设施建设等。1.4工程规模：__________1.5工程总投资：__________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括：工程设计、施工、设备材料、人工费用、管理费用、税费、保险、质保等一切与工程有关的费用。2.3合同价格采取固定价格方式，不因材料价格、人工费用等变动而调整。第三条合同工期3.1合同约定的工期为__________个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应按合同约定的工期完成工程。如有特殊情况需延长工期，乙方应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。延长期限不超过__________个月。第四条质量标准4.1乙方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。（1）__________（2）__________（3）__________4.3乙方应承担工程质量事故的责任，并按照国家有关规定进行赔偿。第五条付款方式及进度5.1甲方根据乙方的工程进度和质量情况，分期支付合同价款。具体付款方式如下：（1）合同签订后__________天内，支付合同总价款的__________%；（2）工程进度达到__________%时，支付合同总价款的__________%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的__________%。5.2乙方应按照甲方要求，提供合法、有效的发票。第六条违约责任6.1乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期天数×日违约金率（日违约金率为本合同总价款的__________%）。6.2甲方未按照约定时间支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式同上。6.3乙方施工过程中出现质量问题，甲方有权要求乙方及时整改，并承担由此产生的一切费用。6.4如乙方严重违约，甲方有权解除合同，并追究乙方的法律责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.高铁线路建设项目外线施工工程设计文件2.高铁线路建设项目外线施工工程施工方案3.高铁线路建设项目外线施工工程材料清单4.高铁线路建设项目外线施工工程进度计划5.高铁线路建设项目外线施工工程质量验收标准6.乙方资质证明文件7.乙方施工人员名单及资质证明8.合同价款支付凭证9.工程进度报告及验收报告10.工程变更通知书二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的工期完成工程，属于违约行为。2.甲方未按照约定时间支付合同价款，属于违约行为。3.乙方施工过程中出现质量问题，属于违约行为。4.乙方严重违约，如未经甲方同意擅自停工、撤场等，属于违约行为。5.甲方未按照合同约定提供施工条件或支持，导致乙方无法正常施工，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.高铁线路建设项目：指我国高速铁路线路的建设项目。2.外线施工：指高速铁路线路建设中的隧道开挖、桥梁建设、路基施工、通信信号设施安装、电力供应设施建设等工作。3.合同总价：指双方约定的完成合同约定的全部工程量所需支付的总金额。4.工期：指双方约定的完成合同约定的全部工程量所需的时间。5.违约金：指一方违约时，按照合同约定向另一方支付的赔偿金。6.质保：指乙方对所完成的工程质量承担保修责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的进度计划，并采取措施加快施工进度。2.质量问题：乙方应立即整改，并承担由此产生的费用。3.合同价款支付争议：双方应按照合同约定履行付款义务，如有争议可通过协商解决。4.工程变更：双方应签订补充协议，明确变更内容、价款及工期等。5.违约行为：按照合同约定和相关法律法规，追究违约方的法律责任。五、所有应用场景：1.