钢结构工程脚手架施工合同范本

钢结构工程脚手架施工合同范本合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于业主委托施工方进行钢结构工程脚手架施工，双方经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________________________1.2工程地点：__________________________1.3工程规模：__________________________1.4工程内容：包括但不限于脚手架搭设、拆除、维修及安全防护设施的设置等。第二条合同价格2.1本合同脚手架施工总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.2付款方式：（1）本合同签订后，业主支付施工方工程总价款的5%作为预付款。（2）施工过程中，按双方约定的进度付款。（3）工程验收合格后，业主支付施工方剩余的95%工程款。第三条施工期限3.1施工方应按双方约定的开工日期开始施工，并在约定的竣工日期前完成全部施工内容。3.2施工方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向业主提出延期申请，经双方协商一致后可适当延长。第四条质量及验收4.1施工方应严格按照国家相关法律法规、行业标准及施工图纸进行施工。4.2施工过程中，业主有权对施工质量进行监督检查，施工方应积极配合。4.3工程验收合格后，施工方应向业主提供完整的施工资料，包括但不限于施工记录、验收报告等。第五条安全生产及环保5.1施工方应严格按照国家安全生产法律法规及施工现场管理制度，做好施工现场的安全防护工作。5.2施工方应做好施工现场的环保工作，防止污染环境，确保施工过程中不对周围环境造成严重影响。5.3施工方应承担由于自身原因导致的安全生产事故的责任。第六条违约责任6.1施工方如未按约定完成施工任务，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的1%。6.2业主如未按约定支付工程款，应向施工方支付滞纳金，滞纳金为应付款额的1%。6.3双方如有其他违约行为，应根据违约程度承担相应的法律责任。第七条争议解决7.1本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________年____月____日一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.安全生产管理制度4.环保措施方案5.施工记录6.验收报告7.工程款支付凭证8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.施工方未按约定完成施工任务：认定：未能在约定的竣工日期前完成全部施工内容。违约金：合同总价款的1%。2.业主未按约定支付工程款：认定：未能按双方约定的进度付款或支付剩余工程款。违约金：应付款额的1%。3.施工方未按要求进行安全生产防护：认定：未遵守国家安全生产法律法规及施工现场管理制度。责任：承担由于自身原因导致的安全生产事故的责任。4.施工方未按要求进行环保工作：认定：未做好施工现场的环保工作，导致环境污染或严重影响周围环境。责任：承担相应的法律责任。三、法律名词及解释：1.钢结构工程：指以钢材为主要受力结构材料的建筑工程。2.脚手架施工：指在建筑施工过程中为工人提供作业平台和材料堆放的临时结构。3.违约金：一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任，违约金是对违约方违约程度的一种经济补偿。4.安全生产：指在施工过程中，采取措施保障工人的人身安全和设施的完好无损。5.环保：指在施工过程中，采取措施防止污染环境，保护自然生态平衡。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商确定合理的延期计划，并根据约定支付违约金。2.工程质量问题：解决办法：施工方及时整改，重新验收，并承担相应责任。3.安全生产事故：解决办法：立即启动应急预案，救治伤员，调查事故原因，并根据约定承担责任。4.环保问题：解决办法：加强环保措施，减少污染排放，及时处理环境污染问题。五、所有应用场景：1.钢结构工程constructionofsteelstructureprojects2.脚手架施工temporaryscaffoldinginstallationandremoval3.工程进度managementofprojectschedule4.工程质量projectqualitycontrol5.安全生产occupationalhealtha