二零二四年度青海清洁能源示范省建设施工合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度青海清洁能源示范省建设施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人及联系方式2.合同签订依据及目的2.1国家相关政策及法律法规2.2青海清洁能源示范省建设相关规划3.工程概况3.1工程名称及地点3.2工程规模及建设内容3.3工程建设标准及要求4.工程进度及工期安排4.1工程进度计划4.2工期安排4.3工期延误及违约责任5.工程质量及验收标准5.1工程质量标准5.2工程验收程序及标准5.3质量保证期及保修期6.工程造价及支付方式6.1工程造价组成及计算方法6.2工程款项支付方式及时间6.3预付款及进度款比例6.4结算及最终付款7.合同变更及解除7.1合同变更条件及程序7.2合同解除条件及程序8.争议解决方式8.1争议解决途径8.2争议解决期限9.违约责任9.1违约行为及认定标准9.2违约责任承担方式及赔偿标准10.合同生效及终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件11.合同附件及补充条款11.1合同附件11.2补充条款12.合同签订及生效日期13.其他约定事项13.1保密条款13.2解除合同的条件及程序13.3其他特殊约定14.合同份数及保管14.1合同份数14.2合同保管责任第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方（建设单位）：青海省能源局地址：青海省市区路号乙方（施工单位）：能源建设有限公司地址：青海省市区路号1.2合同双方法定代表人及联系方式甲方法定代表人：张联系方式：1385乙方法定代表人：李联系方式：139678902.合同签订依据及目的2.1国家相关政策及法律法规依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》等相关法律法规。2.2青海清洁能源示范省建设相关规划依据《青海省清洁能源示范省建设规划》及《青海省清洁能源示范省建设项目实施方案》。3.工程概况3.1工程名称及地点工程名称：二零二四年度青海清洁能源示范省建设项目工程地点：青海省市区路号3.2工程规模及建设内容工程规模：万千瓦建设内容：包括风力发电、光伏发电等清洁能源项目。3.3工程建设标准及要求工程建设标准：按照《风力发电场设计规范》GB510962014、《光伏发电站设计规范》GB507972012等相关标准执行。4.工程进度及工期安排4.1工程进度计划项目启动：2024年3月1日主体工程开工：2024年4月1日主体工程完工：2024年12月31日竣工验收：2025年3月31日4.2工期安排甲方负责协调相关部门，确保乙方在规定时间内完成工程建设。4.3工期延误及违约责任如因甲方原因导致工期延误，甲方应向乙方支付违约金，违约金按每日元计算。5.工程质量及验收标准5.1工程质量标准按照《风力发电场质量验收规范》GB501552010、《光伏发电站质量验收规范》GB507972012等相关标准执行。5.2工程验收程序及标准工程验收分为分部工程验收和竣工验收。分部工程验收合格后方可进行竣工验收。5.3质量保证期及保修期质量保证期：自竣工验收合格之日起计算，为期2年。保修期：自竣工验收合格之日起计算，为期5年。6.工程造价及支付方式6.1工程造价组成及计算方法工程造价包括：建筑安装工程费、设备购置费、其他费用等。6.2工程款项支付方式及时间预付款：合同签订后5个工作日内支付，金额为合同总价的%。进度款：按工程进度支付，每完成%工作量支付一次。结算款：工程完工验收合格后支付，金额为合同总价的%。最终付款：项目竣工验收合格并满足保修期满条件后支付，金额为合同总价的%。6.3预付款及进度款比例预付款比例：%进度款比例：%7.工程造价及支付方式7.1工程造价组成及计算方法工程造价包括：建筑安装工程费、设备购置费、其他费用等。7.2工程款项支付方式及时间预付款：合同签订后5个工作日内支付，金额为合同总价的%。进度款：按工程进度支付，每完成%工作量支付一次。结算款：工程完工验收合格后支付，金额为合同总价的%。最终付款：项目竣工验收合格并满足保修期满条件后支付，金额为合同总价的%。7.3预付款及进度款比例预付款比例：%进度款比例：%8.争议解决方式8.1争议解决途径双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决期限争议发生后，双方应在接到对方书面通知之日起日内协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.违约责任9.1违约行为及认定标准乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成工程建设的，视为违约行为。9.2违约责任承担方式及赔偿标准乙方违约，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：（1）支付违约金，违约金按每日元计算；（2）赔偿因违约行为给甲方造成的损失；（3）甲方有权解除合同，并要求乙方承担因解除合同而产生的损失。10.合同生效及终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件（1）工程竣工验收合格；（2）合同约定的其他终止条件；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）双方协商一致解除合同。11.合同附件及补充条款11.1合同附件本合同附件包括但不限于：工程图纸、技术规范、工程量清单、合同专用条款等。11.2补充条款本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.合同签订及生效日期本合同于2024年3月1日签订，自双方签字盖章之日起生效。13.其他约定事项13.1保密条款双方对本合同内容及项目信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2解除合同的条件及程序（1）甲方在乙方严重违约的情况下，有权解除合同；（2）乙方在甲方严重违约的情况下，有权解除合同；（3）双方协商一致解除合同。14.合同份数及保管14.1合同份数本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。14.2合同保管责任本合同自签订之日起，由双方各自妥善保管。如合同遗失，应及时通知对方，并共同承担相应的法律责任。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方以外的，在合同履行过程中，因合同需要或经双方同意，介入合同履行或提供专业服务的任何个人或法人。15.2范围1.提供技术咨询、设计、监理、施工监督等技术服务；2.提供设备、材料、配件等物资采购服务；3.提供项目融资、保险、风险评估等金融服务；4.提供法律咨询、争议解决等法律服务。16.第三方介入的程序与要求16.1程序1.甲方或乙方在需要第三方介入时，应提前天书面通知对方；2.双方共同决定第三方的选择及介入方式；3.第三方介入前，应与甲方和乙方签订书面协议，明确各方的权利和义务。16.2要求1.第三方介入应遵循公平、公正、公开的原则；2.第三方应具备相应的资质和条件，能够独立承担法律责任；3.第三方应遵守国家法律法规和行业规范。17.第三方责任限额17.1责任限额的定义本合同所述第三方责任限额，是指第三方在履行本合同时，因自身原因造成甲方或乙方损失的，第三方应当承担的最高赔偿责任。17.2责任限额的确定1.第三方责任限额应根据第三方提供的服务的性质、风险程度及合同金额等因素综合考虑；2.第三方责任限额应在第三方介入协议中明确约定，并经甲方和乙方确认。17.3责任限额的执行1.如第三方在履行合同时发生违约行为，导致甲方或乙方损失，第三方应按照责任限额承担赔偿责任；2.若第三方责任限额不足以覆盖实际损失，甲方或乙方有权要求第三方承担超过责任限额部分的损失。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方1.第三方在履行合同时，应服从甲方的管理，遵守甲方的要求；2.第三方在履行合同时，若违反甲方的要求，导致甲方损失，第三方应承担相应责任。18.2第三方与乙方1.第三方在履行合同时，应服从乙方的管理，遵守乙方的规定；2.第三方在履行合同时，若违反乙方的规定，导致乙方损失，第三方应承担相应责任。18.3第三方与甲方、乙方1.第三方在履行合同时，若因自身原因导致甲方和乙方同时受损，第三方应承担相应的赔偿责任；2.第三方在履行合同时，若因不可抗力导致甲方和乙方同时受损，第三方不承担赔偿责任。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更在第三方介入过程中，如需对原合同内容进行变更，甲方、乙方和第三方应共同协商一致，并签订书面变更协议。19.2变更后的责任变更后的合同，甲方、乙方和第三方应各自承担相应的责任，如有争议，按照第17条和第18条的规定处理。20.第三方介入的合同解除20.1合同解除在第三方介入过程中，如出现合同解除的情形，甲方、乙方和第三方应按照本合同的约定和法律法规的规定，共同协商解决。20.2解除后的责任合同解除后，甲方、乙方和第三方应根据合同解除的原因和各自的责任，承担相应的赔偿责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同主体资格证明文件甲方营业执照副本乙方营业执照副本第三方营业执照副本或相关资质证明2.合同签订双方法定代表人身份证明文件甲方法定代表人身份证明乙方法定代表人身份证明第三方法定代表人身份证明3.工程图纸及技术规范工程总体设计图纸单项工程设计图纸施工技术规范4.工程量清单及报价单工程量清单材料设备清单报价单5.合同履行过程中产生的文件进度计划及实际进度报告质量检验报告工程验收报告付款申请及凭证争议解决文件6.合同变更及补充协议合同变更申请合同变更协议补充协议7.争议解决相关文件争议调解协议仲裁裁决书或法院判决书8.其他双方认为需要作为附件的文件说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款项责任认定：甲方应向乙方支付逾期付款违约金，按每日万分之X计算，直至款项付清。2.违约行为：乙方未按合同约定完成工程责任认定：乙方应承担工期延误违约责任，每延误一日，按合同总价的%向甲方支付违约金。3.违约行为：乙方提供的材料或设备不符合质量标准责任认定：乙方应承担材料或设备不合格的违约责任，包括更换不合格材料或设备，并赔偿因此造成的损失。4.违约行为：第三方未按合同约定提供服务责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿因此给甲方或乙方造成的损失。5.违约行为：任何一方泄露合同内容或项目信息责任认定：泄露方应承担相应的法律责任，包括赔偿因此造成的损失。6.违约行为：任何一方违反保密条款责任认定：违反方应承担相应的法律责任，包括赔偿因此造成的损失。全文完。二零二四年度青海清洁能源示范省建设施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容3.合同标的及范围3.1合同标的3.2合同范围3.3合同工期4.合同价格及支付方式4.1合同价格4.2价格调整机制4.3支付方式4.4付款节点5.技术标准及规范5.1设计规范5.2施工规范5.3质量标准5.4安全标准6.施工进度安排6.1施工阶段划分6.2各阶段施工时间6.3施工进度控制措施7.施工质量保证7.1施工质量控制措施7.2质量验收标准7.3质量保证期8.安全生产管理8.1安全生产责任制8.2安全生产措施8.3安全事故处理9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更与解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担方式10.3违约责任承担期限11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定事项13.1保密条款13.2解除合同的条件13.3违约金13.4不可抗力14.合同附件第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称：甲方（建设单位）：青海省清洁能源示范省建设办公室乙方（施工单位）：建设集团有限公司1.2合同双方法定代表人：甲方：，乙方：1.3合同双方注册地址：甲方：青海省西宁市路号乙方：省市路号2.项目概述2.1项目名称：二零二四年度青海清洁能源示范省建设项目2.2项目地点：青海省市县乡2.3项目规模：装机容量万千瓦2.4项目建设内容：风力发电场、光伏发电场、储能设施等3.合同标的及范围3.1合同标的：本合同标的为青海省市县乡风力发电场及光伏发电场建设施工工程3.2合同范围：包括工程的设计、设备采购、施工、调试及验收等全过程3.3合同工期：自合同签订之日起12个月4.合同价格及支付方式4.1合同价格：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）4.2价格调整机制：按国家相关政策及市场行情进行调整4.3支付方式：分阶段支付，具体如下：（1）合同签订后5个工作日内，支付合同价的10%作为预付款；（2）工程开工后30天内，支付合同价的20%；（3）工程进度达到50%时，支付合同价的20%；（4）工程进度达到80%时，支付合同价的15%；（5）工程完工验收合格后30天内，支付合同价的25%；（6）质保期满无质量问题时，支付合同价的10%作为质保金。5.技术标准及规范5.1设计规范：按照国家及行业标准执行，包括但不限于GB、DL、JGJ等5.2施工规范：按照国家及行业标准执行，包括但不限于GB、DL、JGJ等5.3质量标准：按照国家及行业标准执行，包括但不限于GB、DL、JGJ等5.4安全标准：按照国家及行业标准执行，包括但不限于GB、DL、JGJ等6.施工进度安排6.1施工阶段划分：设计阶段、设备采购阶段、施工阶段、调试阶段、验收阶段6.2各阶段施工时间：（1）设计阶段：2个月（2）设备采购阶段：3个月（3）施工阶段：6个月（4）调试阶段：1个月（5）验收阶段：1个月6.3施工进度控制措施：甲方将指定专人负责监督施工进度，乙方应定期向甲方报告施工进度情况。如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。8.施工质量保证8.1施工质量控制措施（1）乙方应严格按照设计文件、施工规范和合同要求进行施工，确保工程质量符合国家标准。（2）乙方应建立完善的质量管理体系，包括质量保证计划、质量控制措施和质量检验制度。（3）乙方应定期对施工人员进行质量意识教育和技能培训，提高施工人员质量意识。8.2质量验收标准（1）乙方完成的工程应经甲方或甲方委托的第三方检测机构进行验收。（2）验收标准应符合国家及行业标准，以及合同约定的质量要求。（3）验收不合格的工程，乙方应在规定时间内进行整改，直至合格。8.3质量保证期（1）本合同工程质量保证期为自工程竣工验收合格之日起2年。（2）在保证期内，因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应负责免费维修或更换，直至达到合同约定的质量标准。9.安全生产管理9.1安全生产责任制（1）乙方应建立健全安全生产责任制，明确各级人员的安全职责。（2）乙方应定期对施工现场进行安全检查，及时发现并消除安全隐患。9.2安全生产措施（1）乙方应采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全。（2）乙方应配备必要的安全防护设备，并定期进行维护和检查。9.3安全事故处理（1）发生安全事故时，乙方应立即采取措施，防止事故扩大。（2）乙方应及时向甲方报告安全事故情况，并配合甲方进行调查处理。10.合同变更与解除10.1合同变更条件（1）因政策调整、不可抗力等原因导致合同内容需要变更的，经双方协商一致后可变更合同。10.2合同解除条件（1）乙方严重违约，经甲方书面通知后30日内未采取补救措施的，甲方有权解除合同。10.3合同变更与解除程序（1）合同变更需以书面形式进行，双方签字盖章后生效。（2）合同解除需以书面形式通知对方，并明确解除原因和生效日期。11.违约责任11.1违约情形（1）乙方未按合同约定完成工程或交付合格产品；（2）乙方未按合同约定支付工程款；（3）乙方违反合同约定的保密义务；（4）乙方违反合同约定的其他义务。11.2违约责任承担方式（1）乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约责任承担期限（1）违约责任自违约行为发生之日起计算，至乙方履行完毕或甲方接受补救措施之日止。12.争议解决12.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决合同争议。12.2争议解决程序（1）协商不成，可提交仲裁委员会仲裁。（2）仲裁委员会的裁决为终局裁决，对双方均有约束力。13.合同生效与终止13.1合同生效条件（1）双方签字盖章后，本合同自生效。13.2合同终止条件（1）合同约定的工程完工并验收合格；（2）合同约定的其他终止条件；（3）合同解除。13.3合同终止程序（1）合同终止应以书面形式通知对方；（2）合同终止后，双方应进行工程结算。14.其他约定事项14.1保密条款（1）双方对本合同内容以及项目实施过程中的商业秘密负有保密义务。14.2解除合同的条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方严重违约，经对方书面通知后30日内未采取补救措施的；（3）合同约定的其他解除条件。14.3违约金（1）如乙方违约，应向甲方支付违约金，具体金额根据违约情形在合同中约定。14.4不可抗力（1）不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等，具体范围在合同中约定。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念本合同所指的第三方包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询公司、保险机构等，其在合同中的作用、权利和义务均需在合同中明确。15.2第三方的介入条件（1）合同中约定的第三方介入条款；（2）甲乙双方同意第三方介入；（3）第三方具备相应的资质和能力。16.第三方权利和义务16.1第三方的权利（1）第三方有权根据合同约定，对项目进行监督、检查和验收；（2）第三方有权根据合同约定，对甲乙双方进行指导和咨询；（3）第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。16.2第三方的义务（1）第三方应严格按照合同约定，履行监督、检查和验收职责；（2）第三方应确保其提供的咨询和指导符合国家法律法规及行业标准；（3）第三方应保守甲乙双方的商业秘密。17.第三方与其他各方的划分17.1第三方与甲方的关系第三方作为甲方聘请的机构，其工作成果和责任由甲方负责。17.2第三方与乙方的关系第三方作为乙方的监督和咨询机构，对乙方的工作进行监督和指导，但乙方对自身施工质量和进度负责。17.3第三方与其他第三方的合作如第三方需与其他第三方合作，应取得甲乙双方同意，并签订相应的合作协议。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任范围第三方在合同约定的范围内承担责任，包括但不限于：（1）对项目施工过程的监督和检查；（2）对项目质量、安全、进度等方面的咨询和指导；（3）对项目验收的监督和指导。18.2第三方的责任限额（1）第三方因自身原因导致项目出现质量、安全、进度等方面的问题，应承担相应的责任；（2）第三方责任限额按照合同约定执行，具体金额在合同中明确；（3）第三方责任限额不得低于合同价的5%，最高不超过合同价的10%。19.第三方的退出机制19.1第三方的退出条件（1）合同约定的第三方介入期限届满；（2）甲乙双方协商一致，决定终止第三方介入；（3）第三方因自身原因无法继续履行合同义务。19.2第三方的退出程序（1）第三方退出需提前30日书面通知甲乙双方；（2）退出后，第三方应协助甲乙双方进行项目交接；（3）第三方退出后，甲乙双方应继续履行合同约定的权利和义