2024年建筑施工环境监管合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年建筑施工环境监管合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式1.4注册地址2.合同标的2.1工程概况2.2施工地点2.3工程规模2.4施工内容3.监管范围与内容3.1环境保护法规遵守3.2施工现场环境监测3.3环境污染预防与控制3.4应急预案与事故处理4.监管职责与义务4.1监管方职责4.2施工方配合义务4.3双方保密义务5.监管方法与措施5.1监管流程5.2监测指标与方法5.3技术规范与标准5.4监管记录与报告6.监管费用与支付6.1监管费用总额6.2费用支付方式6.3支付时间节点6.4逾期支付责任7.合同期限与终止7.1合同期限7.2合同终止条件7.3合同解除程序8.违约责任8.1监管方违约责任8.2施工方违约责任8.3违约金计算与支付9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.合同附件11.1附件清单11.2附件内容12.其他约定12.1适用法律12.2不可抗力12.3合同变更与补充12.4合同解除后的处理13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署代表14.合同份数与应用14.1合同份数14.2合同应用范围第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1双方名称（1）甲方：施工单位名称（2）乙方：环境监管机构名称1.2法定代表人或授权代表（1）甲方法定代表人/授权代表：姓名，职务（2）乙方法定代表人/授权代表：姓名，职务1.3联系方式（1）甲方联系方式：电话，传真，电子邮箱（2）乙方联系方式：电话，传真，电子邮箱1.4注册地址（1）甲方注册地址：具体地址（2）乙方注册地址：具体地址第二条合同标的2.1工程概况（1）工程名称：具体工程名称（2）工程地点：具体施工地点（3）工程规模：建筑面积、占地面积等（4）工程内容：施工项目详细描述2.2施工地点具体施工地点详细描述，包括省、市、区（县）、街道、门牌号等2.3工程规模（1）建筑面积：平方米（2）占地面积：平方米（3）结构类型：框架、砖混、钢结构等2.4施工内容具体施工项目，包括土建、安装、装饰等第三条监管范围与内容3.1环境保护法规遵守遵守国家及地方环境保护法律法规，确保施工过程中的环保要求3.2施工现场环境监测（1）监测指标：空气、噪声、废水、固体废物等（2）监测频率：每日、每周、每月等（3）监测方法：现场采样、仪器监测等3.3环境污染预防与控制（1）污染源控制：施工现场废气、废水、噪声等污染源的控制措施（2）废弃物处理：施工现场固体废弃物的分类、收集、运输和处理3.4应急预案与事故处理（1）应急预案：突发环境事件的应急预案（2）事故处理：突发环境事件的事故报告、调查、处理等第四条监管职责与义务4.1监管方职责（1）对施工现场环境进行监管，确保施工过程中的环保要求（2）对施工方进行环保指导和监督，确保环保措施落实到位4.2施工方配合义务（1）提供必要的工作条件，包括办公场地、通讯设备等（2）配合监管方进行现场检查、采样等工作（3）按监管方要求整改环保问题4.3双方保密义务（1）对合同内容、监管信息等保密（2）未经对方同意，不得向第三方泄露相关信息第五条监管方法与措施5.1监管流程（1）现场检查：定期进行现场检查，发现问题及时整改（2）监测报告：定期提交监测报告，分析环境质量状况5.2监测指标与方法（1）监测指标：空气、噪声、废水、固体废物等（2）监测方法：现场采样、仪器监测等5.3技术规范与标准依据国家及地方环保相关技术规范与标准进行监管5.4监管记录与报告（1）监管记录：详细记录监管过程中的检查、整改、报告等信息（2）监管报告：定期向甲方提交监管报告，包括环境质量状况、问题整改情况等第六条监管费用与支付6.1监管费用总额具体监管费用总额6.2费用支付方式（1）银行转账（2）现金支付6.3支付时间节点（1）合同签订后支付一定比例的费用（2）每月支付一定比例的费用（3）合同终止后支付剩余费用6.4逾期支付责任逾期支付方应向守约方支付违约金，违约金按日计收，利率为年利率3%第八条违约责任8.1监管方违约责任（1）若监管方未按照合同约定履行监管职责，造成施工方损失，应承担相应的赔偿责任。（2）若监管方泄露施工方商业秘密，应承担相应的法律责任。8.2施工方违约责任（1）若施工方未遵守环境保护法规，造成环境污染，应立即停止违法行为，并承担相应的法律责任。（2）若施工方未按合同约定配合监管方工作，造成监管工作受阻，应承担相应的责任。8.3违约金计算与支付（1）违约金的计算依据为合同约定或相关法律法规。（2）违约金应一次性支付，支付后不再另行计算利息。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决争议。（2）协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。（3）未约定仲裁机构或仲裁条款无效的，提交合同签订地人民法院诉讼。9.2争议解决机构（1）仲裁机构：具体仲裁机构名称（2）法院：合同签订地人民法院9.3争议解决程序（1）提交仲裁或诉讼申请（2）仲裁或诉讼期间，合同继续履行（3）仲裁或诉讼裁决生效后，双方应依法执行裁决第十条合同生效与解除10.1合同生效条件（1）双方签字盖章（2）合同签订后，双方按照约定履行合同义务10.2合同终止条件（1）合同期限届满（2）双方协商一致解除合同（3）因不可抗力导致合同无法履行（4）合同约定的其他终止条件10.3合同解除程序（1）提出解除合同意向（2）通知对方（3）双方协商解除合同（4）合同解除后，办理相关手续第十一条合同附件11.1附件清单（1）环境保护法规文件（2）监测报告（3）施工图纸（4）其他相关文件11.2附件内容附件内容应详细列出，并附上相关文件或资料。第十二条其他约定12.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律法规。12.2不可抗力（1）不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。（2）发生不可抗力，双方应立即通知对方，并采取一切可能措施减轻损失。（3）因不可抗力导致合同无法履行，双方不承担违约责任。12.3合同变更与补充（1）合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。（2）补充协议与本合同具有同等法律效力。12.4合同解除后的处理（1）合同解除后，双方应按照约定办理相关手续，包括但不限于工程验收、款项结算等。（2）合同解除后，双方不再承担合同约定的权利义务。第十三条合同签署13.1签署日期具体签署日期13.2签署地点具体签署地点13.3签署代表（1）甲方代表：姓名，职务（2）乙方代表：姓名，职务第十四条合同份数与应用14.1合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.2合同应用范围本合同适用于2024年建筑施工环境监管事宜。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、中介或其他形式协助的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于：（1）环境保护技术咨询与评估（2）监测设备与技术的提供与维护（3）环境风险评估与管理（4）环保设施设计与施工（5）法律法规咨询与合规审查15.3第三方选择与授权（1）第三方由甲乙双方协商确定，并签订相应的服务合同。（2）第三方需具备相应的资质和条件，能够独立承担法律责任。15.4第三方责任划分（1）第三方在履行服务合同过程中，应遵守国家相关法律法规和本合同的规定。（2）第三方对其提供的服务承担相应的法律责任，但不得超过其与甲乙双方签订的服务合同中约定的责任限额。16.甲乙方责任增加16.1甲乙方责任（1）甲乙双方应确保第三方的介入不会影响本合同的履行和环境保护目标的实现。（2）甲乙双方应向第三方提供必要的配合和支持，确保第三方能够顺利履行其职责。16.2额外条款（1）甲乙双方应在合同中明确第三方的权利和义务，包括但不限于保密义务、服务标准、费用支付等。（2）甲乙双方应要求第三方在介入本合同履行过程中，遵守环境保护法规和标准，确保施工过程中的环保要求。17.第三方责任限额17.1责任限额确定第三方责任限额应根据其提供服务的内容、风险程度及合同约定的赔偿范围确定。17.2责任限额约定（1）在服务合同中明确第三方责任限额。（2）若第三方责任限额低于本合同约定的责任范围，甲乙双方应协商一致，调整本合同中的责任限额。17.3超额责任承担若第三方在履行服务合同过程中，造成甲乙双方或第三方自身的损失，超出责任限额的部分，由第三方自行承担。18.第三方与其他方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方应服从甲方的监管，配合甲方的工作要求，确保施工过程中的环保要求得到满足。18.2第三方与乙方的关系第三方应服从乙方的指导，按照乙方的监管要求，确保第三方提供的服务符合合同约定。18.3第三方与其他方的划分（1）第三方与甲乙双方的关系是服务提供与接受的关系。（2）第三方与其他方的责任划分应根据各自的服务合同和本合同的规定执行。18.4第三方与其他方的沟通甲乙双方应确保第三方与其他方之间的沟通畅通，及时解决合作过程中出现的问题。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.环境保护法规文件要求：最新版的国家和地方环保法律法规文件，包括但不限于《中华人民共和国环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》等。说明：附件应包括法规的全文或相关章节，确保甲乙双方和第三方在合同履行过程中遵守最新的环保法规。2.监测报告要求：由第三方监测机构提供的，针对施工现场环境质量的监测报告。说明：报告应包括监测数据、监测结果分析、超标情况、整改建议等，确保监测数据的准确性和可靠性。3.施工图纸要求：详细描述工程设计和施工要求的图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。说明：图纸应清晰、完整，为施工方提供准确的施工指导。4.环保设施设计图纸要求：针对施工现场环保设施的设计图纸，包括污水处理、废气处理、噪声控制等。说明：图纸应详细描述环保设施的设计参数、工艺流程、设备选型等，确保环保设施的有效性和实用性。5.环保设施施工图纸要求：环保设施施工过程中的详细施工图纸，包括施工步骤、施工要求等。说明：图纸应指导施工方按照设计要求进行施工，确保环保设施施工质量。6.环保设施验收报告要求：环保设施施工完成后，由第三方验收机构出具的验收报告。说明：报告应包括验收结果、验收意见、验收日期等，确保环保设施符合设计要求。7.环保设施运行记录要求：环保设施运行过程中的记录，包括运行时间、运行参数、运行状态等。说明：记录应详细记录环保设施的运行情况，便于分析和监控。8.环境保护应急预案要求：针对施工现场可能发生的突发环境事件，制定应急预案。说明：预案应包括应急响应程序、应急物资、应急人员等，确保能够迅速有效地处理突发事件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为要求：违反合同约定的行为，包括但不限于未按时提供监测报告、未按设计要求施工、未履行环保责任等。2.责任认定标准要求：根据违约行为的严重程度、影响范围、造成的损失等因素，确定违约责任。3.违约责任示例示例一：若第三方未按时提供监测报告，导致甲乙双方无法及时了解环境质量状况，乙方有权要求第三方支付违约金，并可能要求终止合同。示例二：若施工方未按设计要求施工，导致环保设施无法正常工作，甲方有权要求施工方进行整改，并承担由此产生的额外费用。示例三：若第三方在提供服务过程中泄露甲乙双方商业秘密，第三方应承担相应的法律责任，并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。全文完。2024年建筑施工环境监管合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1建设工程名称2.2建设工程地点2.3建设工程规模2.4建设工程工期3.环境监管范围3.1施工现场环境保护措施3.2建设工程周边环境保护要求3.3环境监测指标及方法4.环境监管职责4.1环境监管部门的职责4.2施工单位的职责4.3监测机构的职责5.环境监管流程5.1环境监管审批程序5.2环境监管检查程序5.3环境监管整改程序6.监测机构的选择与资质6.1监测机构的选择原则6.2监测机构资质要求6.3监测机构服务内容7.监测数据与报告7.1监测数据收集与记录7.2监测报告编制与提交7.3监测数据共享与保密8.环境问题处理8.1环境问题发现与报告8.2环境问题整改措施8.3环境问题责任追究9.合同履行与变更9.1合同履行期限9.2合同履行地点9.3合同履行方式9.4合同变更程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约纠纷解决11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决费用12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定14.1合同附件14.2合同未尽事宜14.3合同解释与适用法律第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：__________有限公司乙方：__________环境监测有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：__________乙方法定代表人：__________1.3合同双方联系方式甲方联系方式：电话：__________，邮箱：__________乙方联系方式：电话：__________，邮箱：__________2.合同标的2.1建设工程名称__________项目2.2建设工程地点__________市__________区__________街道__________号2.3建设工程规模总建筑面积：__________平方米，占地面积：__________平方米2.4建设工程工期自__________年__________月__________日至__________年__________月__________3.环境监管范围3.1施工现场环境保护措施3.2建设工程周边环境保护要求周边环境保护要求：__________3.3环境监测指标及方法环境监测指标：__________；监测方法：__________4.环境监管职责4.1环境监管部门的职责环境监管部门负责对施工现场进行日常巡查，确保施工单位遵守环境保护法律法规。4.2施工单位的职责施工单位应按照合同约定，负责施工现场的环境保护工作，确保施工过程对环境的影响降到最低。4.3监测机构的职责监测机构负责对施工现场进行环境监测，按时提交监测报告，并对监测数据负责。5.环境监管流程5.1环境监管审批程序施工单位需向环境监管部门申请施工许可证，并提交环境保护方案。5.2环境监管检查程序环境监管部门定期对施工现场进行巡查，对发现的环境问题及时通知施工单位整改。5.3环境监管整改程序施工单位在接到环境监管部门的通知后，应及时整改环境问题，并向环境监管部门报告整改情况。6.监测机构的选择与资质6.1监测机构的选择原则6.2监测机构资质要求监测机构需具备国家环保部颁发的环境监测资质证书。6.3监测机构服务内容监测机构负责对施工现场进行环境监测，包括空气质量、噪音、废水等指标的监测。8.环境问题处理8.1环境问题发现与报告一旦发现环境问题，施工单位应在24小时内向环境监管部门和监测机构报告。8.2环境问题整改措施施工单位应根据环境监管部门的指导，制定并实施整改措施，确保问题得到有效解决。8.3环境问题责任追究对于因施工单位责任导致的环境问题，施工单位应承担相应的法律责任和经济赔偿。9.合同履行与变更9.1合同履行期限合同履行期限自合同生效之日起至建设工程竣工之日止。9.2合同履行地点合同履行地点为建设工程施工现场。9.3合同履行方式双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。9.4合同变更程序任何合同变更均需双方书面同意，并签订补充协议。10.违约责任10.1违约情形包括但不限于：未按时提交监测报告、未按约定进行环境保护、未按时支付监测费用等。10.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约纠纷解决违约纠纷应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.争议解决11.1争议解决方式合同争议应通过双方协商解决；协商不成的，提交合同签订地仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构争议解决机构为合同签订地仲裁委员会。11.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁庭另有裁决。12.合同解除12.1合同解除条件包括但不限于：一方严重违约、不可抗力导致合同无法履行等。12.2合同解除程序任何一方要求解除合同，应提前__________日书面通知对方，并说明解除理由。12.3合同解除后果13.合同生效与终止13.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同。13.3合同终止程序合同终止后，双方应办理合同终止手续，并签订终止协议。14.其他约定14.1合同附件合同附件包括但不限于：施工图纸、环境保护方案、监测报告等。14.2合同未尽事宜合同未尽事宜，由双方协商解决。14.3合同解释与适用法律本合同的解释与适用法律应遵循中华人民共和国相关法律法规。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中所述的第三方，是指除合同双方之外的，为履行合同或解决合同相关事务而介入的独立主体，包括但不限于咨询公司、律师事务所、审计机构、监理单位、检测机构等。15.2第三方介入的情形1.甲方或乙方请求第三方提供专业服务；2.双方协商一致，认为需要第三方介入；3.合同履行过程中，出现需要第三方评估、鉴定或监督的情况。15.3第三方职责1.第三方应根据合同约定或双方委托，独立、客观、公正地履行职责；2.第三方在履行职责过程中，应遵守国家法律法规和行业规范；3.第三方应保守合同双方的商业秘密。15.4第三方权利1.第三方有权要求甲方或乙方提供必要的信息和资料；2.第三方有权对合同履行情况进行监督和检查；3.第三方有权根据合同约定或委托，提出建议和意见。15.5第三方与其他各方的关系1.第三方与甲方、乙方之间的关系为委托代理或服务合同关系；2.第三方在履行职责过程中，应尊重甲方、乙方的合法权益；3.第三方不得泄露甲方、乙方的商业秘密。16.第三方责任限额16.1责任限额定义本合同所述的责任限额，是指第三方在履行职责过程中，因自身原因造成甲方或乙方损失，应承担的最高赔偿金额。16.2责任限额确定1.第三方责任限额由双方在合同中约定，如无约定，则以合同总价款的_________%为基准；2.第三方责任限额应在合同中明确，并在合同履行过程中予以遵守。16.3责任限额的适用1.第三方责任限额适用于第三方因自身原因造成的损失，不包括不可抗力等因素；2.第三方责任限额不适用于第三方故意或重大过失造成的损失。17.第三方介入的额外条款17.1第三方介入费用第三方介入产生的费用，由委托方承担，具体费用由双方另行协商确定。17.2第三方介入期限第三方介入期限应根据合同履行情况确定，一般不超过合同履行期限。17.3第三方介入终止1.第三方介入期限届满或合同履行完毕，第三方介入终止；2.双方协商一致，可提前终止第三方介入。18.第三方介入的说明18.1第三方介入的必要性第三方介入有助于提高合同履行的效率，确保合同目的的实现。18.2第三方介入的风险1.第三方介入可能增加合同履行的成本；2.第三方介入可能影响合同双方的信任关系。18.3第三方介入的防范1.双方应选择信誉良好、专业能力强的第三方；2.双方应明确第三方介入的范围、期限和责任；3.双方应建立有效的沟通机制，确保第三方介入的顺利进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.环境保护方案详细要求：包括施工现场环境保护措施、周边环境保护要求、环境监