2024年旅游景点电力供应施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年旅游景点电力供应施工合同本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同双方1.2合同签订日期1.3合同有效期1.4合同签订地点2.工程概况2.1项目名称2.2施工地点2.3施工内容2.4施工规模3.施工组织与管理3.1施工组织机构3.2施工人员配置3.3施工进度计划3.4施工现场管理4.电力供应设施4.1设施种类4.2设施规格4.3设施数量4.4设施质量要求5.施工材料与设备5.1材料清单5.2设备清单5.3材料设备质量要求5.4材料设备采购与供应6.施工费用6.1工程预算6.2费用构成6.3费用结算方式6.4付款进度7.施工进度与质量7.1施工进度要求7.2施工质量标准7.3质量检验与验收7.4施工延误责任8.施工安全与环保8.1施工安全责任8.2施工安全措施8.3环保要求与措施9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决期限9.3争议解决费用10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约责任赔偿11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果12.合同变更12.1合同变更程序12.2合同变更内容12.3合同变更生效13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后果14.其他约定14.1合同附件14.2合同附件效力14.3合同解释14.4合同生效日期第一部分：合同如下：第一条合同基本信息1.1合同双方甲方（供电方）：【甲方全称】乙方（施工方）：【乙方全称】1.2合同签订日期【合同签订日期】1.3合同有效期自【合同签订日期】起至【合同到期日期】止。1.4合同签订地点【合同签订地点】第二条工程概况2.1项目名称2024年【旅游景点名称】电力供应施工项目2.2施工地点【旅游景点名称】及周边区域2.3施工内容包括但不限于电力线路架设、变压器安装、配电室建设等。2.4施工规模【详细说明施工规模，如：线路总长度、变压器容量、配电室面积等】。第三条施工组织与管理3.1施工组织机构乙方应设立项目经理部，负责项目的全面管理。3.2施工人员配置乙方应配备足够的技术人员和施工人员，保证施工质量。3.3施工进度计划乙方应根据工程概况制定详细的施工进度计划，并报甲方审核。3.4施工现场管理乙方应建立健全施工现场管理制度，确保施工安全、文明施工。第四条电力供应设施4.1设施种类包括但不限于高压线路、变压器、配电室等。4.2设施规格【详细列出设施规格，如：导线型号、变压器型号、配电室尺寸等】。4.3设施数量【详细列出设施数量】。4.4设施质量要求所有设施应符合国家相关标准和规范，确保安全可靠。第五条施工材料与设备5.1材料清单【详细列出所需材料清单，包括材料名称、规格、数量等】。5.2设备清单【详细列出所需设备清单，包括设备名称、型号、数量等】。5.3材料设备质量要求所有材料设备应符合国家相关标准和规范，确保施工质量。5.4材料设备采购与供应乙方负责材料的采购和设备的供应，确保材料设备的及时供应。第六条施工费用6.1工程预算【详细列出工程预算，包括工程量、单价、总价等】。6.2费用构成包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、施工管理费等。6.3费用结算方式按月进度支付，每月支付【比例】的工程进度款。6.4付款进度【详细列出付款进度表，包括付款时间、付款比例等】。第七条施工进度与质量7.1施工进度要求乙方应按照施工进度计划完成施工任务，确保按期完工。7.2施工质量标准所有施工质量应符合国家相关标准和规范，确保工程质量。7.3质量检验与验收乙方应按照合同约定进行质量检验，甲方负责组织验收。7.4施工延误责任如因乙方原因导致施工进度延误，乙方应承担相应责任。第八条施工安全与环保8.1施工安全责任乙方应承担施工过程中的安全责任，确保施工人员的安全和工程的安全。8.2施工安全措施乙方应制定详细的安全施工方案，包括安全教育培训、安全防护设施、应急救援预案等。8.3环保要求与措施乙方应遵守国家环保法规，采取有效措施减少施工对环境的影响，如噪音控制、粉尘治理等。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，提交【仲裁机构名称】仲裁。9.2争议解决期限争议应在自争议发生之日起【天数】内提交解决。9.3争议解决费用仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有规定。第十条违约责任10.1违约情形包括但不限于施工进度延误、工程质量不合格、材料设备不符合要求等。10.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约责任赔偿赔偿金额根据实际情况和合同约定进行确定。第十一条合同解除11.1合同解除条件包括但不限于一方违约、不可抗力等。11.2合同解除程序一方提出解除合同时，应书面通知对方，并说明理由。11.3合同解除后果第十二条合同变更12.1合同变更程序任何合同变更均需双方书面同意，并签署书面变更协议。12.2合同变更内容变更内容包括但不限于工程范围、工期、费用等。12.3合同变更生效变更协议签署后生效，对双方均有约束力。第十三条合同终止13.1合同终止条件包括但不限于合同履行完毕、双方协商一致解除合同等。13.2合同终止程序合同终止时，双方应进行工程结算和财务清算。13.3合同终止后果合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事务。第十四条其他约定14.1合同附件本合同附件作为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。14.2合同附件效力合同附件与本合同具有同等法律效力，任何一方不得以合同附件未签署为由拒绝履行。14.3合同解释本合同以中文文本为准，任何争议应以中文文本为准进行解释。14.4合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务或参与合同相关活动的外部实体。1.2第三方介入的范围包括但不限于工程监理、质量检测、造价咨询、法律顾问、技术支持等。2.第三方介入的程序与条件2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订相应的合作协议。2.2第三方介入应具备相应的资质和经验，能够独立承担法律责任。2.3第三方介入的具体工作内容、职责范围和费用应在合作协议中明确约定。3.第三方介入的责任划分3.1第三方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规和合同约定，对其提供的服务承担相应责任。3.2第三方责任限额3.2.1第三方责任限额根据其提供的专业服务类型、服务质量及合作协议中的约定确定。3.2.2如第三方在履行合同过程中出现违约行为，其责任限额不得超过合作协议中约定的金额。3.2.3第三方责任限额不包括因不可抗力或甲乙双方责任导致的损失。4.第三方介入的职责与权利4.1第三方应按照合同约定和合作协议的要求，履行其职责。4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以完成其工作。4.3第三方有权拒绝甲乙双方不合理的要求，并有权向甲乙双方提出建议。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的关系第三方作为甲方聘请的专业服务提供者，应向甲方负责，接受甲方监督。5.2第三方与乙方的关系第三方作为乙方合作的外部实体，应与乙方保持良好沟通，协助乙方完成合同履行。5.3第三方与其他第三方的关系如存在多个第三方介入同一合同，各方应相互尊重、协调配合，共同完成合同履行。6.第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更如需变更第三方介入的内容、职责范围或责任限额，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。6.2第三方介入的解除如需解除第三方介入，甲乙双方应协商一致，并签订书面解除协议。解除后，第三方应按照合同约定和合作协议的要求，完成其工作。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入产生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，争议可提交至【仲裁机构名称】仲裁或向人民法院提起诉讼。8.第三方介入的费用8.1第三方介入的费用应在合作协议中明确约定。8.2第三方介入的费用支付方式、时间等应在合作协议中明确约定。8.3第三方介入的费用由甲方支付，或由甲乙双方按约定比例分担。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工组织设计详细说明施工方案、进度安排、人员配置等。应符合国家相关标准和规范。2.材料设备清单列出所有材料设备名称、规格、数量、供应商等信息。材料设备应具备合格证明和质量检验报告。3.施工进度计划包括关键节点、工期安排、进度控制措施等。应定期更新，并及时通知甲乙双方。4.施工质量检验报告包括原材料、半成品、成品的质量检验结果。检验报告应由有资质的第三方出具。5.安全生产记录包括安全教育培训、安全检查、事故处理等记录。应定期汇总，并及时上报。6.环保验收报告包括环保设施、环保措施、环保验收结果等。环保验收报告应由有资质的第三方出具。7.工程结算报告包括工程量清单、工程造价、付款进度等。应由有资质的造价咨询机构出具。8.争议解决协议包括争议解决方式、争议解决期限、争议解决费用等。应在争议发生前或争议发生后签署。9.合同变更协议包括变更内容、变更生效日期、变更后果等。应在合同变更后签署。10.第三方合作协议包括第三方介入的范围、职责、权利、义务等。应在第三方介入前签署。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1施工进度延误乙方未按合同约定时间完成施工任务。1.2工程质量不合格施工完成的工程不符合国家相关标准和规范。1.3材料设备不符合要求使用的材料设备不符合合同约定或国家标准。1.4安全生产事故施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失。1.5环保设施不完善施工过程中未采取有效措施防止环境污染。2.违约责任认定标准2.1违约行为发生后，甲乙双方应协商解决。2.2如协商不成，违约方应承担违约责任。2.3违约责任包括但不限于：支付违约金赔偿损失采取补救措施3.违约责任示例3.1乙方未按合同约定时间完成施工任务，延误工期10天。违约责任：乙方应支付每日【违约金金额】的违约金。3.2施工完成的配电室不符合国家标准，存在安全隐患。违约责任：乙方应重新施工，直至符合国家标准；并支付由此产生的额外费用。3.3乙方使用的电缆不符合合同约定，存在质量问题。违约责任：乙方应更换符合要求的电缆，并承担更换费用。全文完。2024年旅游景点电力供应施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.供电设备供应3.1供电设备类型3.2供电设备规格3.3供电设备数量3.4供电设备质量要求4.电力设施安装4.1安装范围4.2安装标准4.3安装进度安排4.4安装质量保证5.电力设施调试5.1调试内容5.2调试标准5.3调试时间安排5.4调试质量保证6.电力设施运行维护6.1运行维护内容6.2运行维护标准6.3运行维护时间安排6.4运行维护质量保证7.费用及支付方式7.1供电设备费用7.2安装费用7.3调试费用7.4运行维护费用7.5支付方式7.6付款时间7.7付款条件8.保修期限及责任8.1保修期限8.2保修责任8.3保修范围8.4保修条件9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除条件12.合同附件12.1附件一：供电设备清单12.2附件二：安装方案12.3附件三：调试方案12.4附件四：运行维护方案13.合同变更13.1变更程序13.2变更内容13.3变更生效14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：旅游景点管理有限公司乙方：电力设备安装有限公司1.2合同双方地址甲方地址：省市区路号乙方地址：省市区路号1.3合同双方联系方式甲方联系人：甲方联系电话：138乙方联系人：乙方联系电话：13956782.项目概况2.1项目名称2024年旅游景点电力供应施工项目2.2项目地点省市旅游景点2.3项目规模项目总用电量：500千瓦时/日项目供电线路长度：1000米2.4项目工期合同签订之日起60天内完成施工及调试3.供电设备供应3.1供电设备类型电缆、配电箱、变压器等3.2供电设备规格电缆：YJV223×185mm²配电箱：GCS400/630变压器：S11400/6303.3供电设备数量电缆：50米配电箱：5台变压器：2台3.4供电设备质量要求所有供电设备均需符合国家相关质量标准，并具备相关资质证书4.电力设施安装4.1安装范围包括电缆敷设、配电箱安装、变压器安装等4.2安装标准按照《电力工程施工及质量验收规范》执行4.3安装进度安排第1周：完成电缆敷设第2周：完成配电箱安装第3周：完成变压器安装第4周：完成调试4.4安装质量保证安装过程中，乙方需对施工质量进行自检，并接受甲方验收5.电力设施调试5.1调试内容电缆绝缘电阻测试、配电箱电气性能测试、变压器负载试验等5.2调试标准按照《电力工程施工及质量验收规范》执行5.3调试时间安排第5周：完成调试5.4调试质量保证调试过程中，乙方需对调试质量进行自检，并接受甲方验收6.电力设施运行维护6.1运行维护内容包括电力设施日常巡检、故障排除、设备保养等6.2运行维护标准按照《电力工程施工及质量验收规范》执行6.3运行维护时间安排每日进行一次日常巡检，每月进行一次全面维护6.4运行维护质量保证乙方需对运行维护质量进行自检，并接受甲方验收7.费用及支付方式7.1供电设备费用电缆：10000元配电箱：5000元变压器：30000元7.2安装费用安装费用：10000元7.3调试费用调试费用：5000元7.4运行维护费用运行维护费用：每月2000元，合同签订之日起计费7.5支付方式甲方在合同签订后10个工作日内支付设备费用及安装费用调试完成后，甲方支付调试费用每月运行维护费用在次月5日前支付7.6付款条件甲方支付乙方款项时，需提供相关发票及验收合格证明7.7付款时间甲方在合同签订后10个工作日内支付设备费用及安装费用调试完成后，甲方支付调试费用每月运行维护费用在次月5日前支付8.保修期限及责任8.1保修期限供电设备安装及调试完成后，乙方提供为期1年的保修服务。8.2保修责任在保修期内，因乙方安装或调试不当导致的设备故障，乙方应负责维修或更换，所需费用由乙方承担。8.3保修范围保修范围包括但不限于供电设备本体及其附件的故障维修。8.4保修条件甲方需在发现故障后的24小时内通知乙方，乙方应在接到通知后48小时内进行响应。9.违约责任9.1违约情形若乙方未按合同约定完成施工、调试或运行维护，或提供的产品不符合合同规定，视为违约。9.2违约责任乙方违约时，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约处理一旦发生违约，双方应协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。10.争议解决10.1争议解决方式本合同项下发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。10.2争议解决机构仲裁机构为省市仲裁委员会。10.3争议解决程序仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及省市仲裁委员会的仲裁规则执行。11.合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件合同期满或双方协商一致解除合同。11.3合同解除条件（1）一方严重违约，另一方给予合理期限后仍未纠正；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）法律法规或政策变更导致合同无法履行。12.合同附件12.1附件一：供电设备清单详细列明供电设备名称、规格、数量、价格等信息。12.2附件二：安装方案详细描述安装步骤、施工图、安全措施等。12.3附件三：调试方案详细描述调试步骤、测试项目、验收标准等。12.4附件四：运行维护方案详细描述运行维护内容、周期、人员安排等。13.合同变更13.1变更程序任何一方提出合同变更，需以书面形式通知对方，经双方协商一致后，由双方代表签字确认。13.2变更内容变更内容包括但不限于合同期限、费用、服务内容等。13.3变更生效经双方签字确认的合同变更，自变更之日起生效。14.其他约定事项14.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的界定15.1第三方定义本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、检测方、咨询方等。15.2第三方介入的情形（1）甲乙双方根据合同约定需要第三方提供专业服务；（2）因合同履行过程中出现争议，需要第三方进行调解或仲裁；（3）合同履行过程中，第三方提供技术支持或监督服务。16.第三方责任限额16.1第三方责任第三方在介入本合同时，其责任仅限于其提供的专业服务范围内，对于因第三方原因导致的合同履行延迟、质量不合格或其他违约行为，第三方应承担相应的违约责任。16.2责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体金额根据第三方提供的服务内容、专业水平等因素确定。17.第三方介入的程序17.1介入申请甲乙双方均可向第三方提出介入申请，第三方应在收到申请后7个工作日内给予回复。17.2介入条件（1）介入事项符合合同约定；（2）第三方具备相应的资质和能力；（3）第三方同意承担相应责任。18.第三方权利与义务18.1第三方权利（1）第三方有权根据合同约定和自身专业判断，独立开展相关工作；（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料；（3）第三方有权在合同约定范围内收取费用。18.2第三方义务（1）第三方应按照合同约定履行职责，确保工作质量；（2）第三方应保守甲乙双方的商业秘密；（3）第三方应遵守国家法律法规和行业规范。19.第三方与其他各方的划分19.1责任划分第三方介入本合同时，其责任与甲乙双方的责任划分如下：（1）第三方对其提供的服务内容承担责任；（2）甲乙双方对合同履行过程中的自身行为承担责任；（3）因第三方原因导致的合同履行问题，第三方承担主要责任。19.2费用承担第三方介入本合同时产生的费用，由甲乙双方根据合同约定和第三方提供服务的内容承担。20.第三方变更20.1变更申请若甲乙双方认为第三方在介入过程中存在问题，需对其进行更换，应提前30日向第三方提出书面变更申请。20.2变更条件（1）第三方存在严重违约行为；（2）第三方无法继续履行合同；（3）更换后的第三方具备相应的资质和能力。21.第三方介入的终止21.1终止条件（1）合同履行完毕；（2）合同解除；（3）第三方主动退出；（4）甲乙双方协商一致。21.2终止程序第三方介入终止时，甲乙双方应与第三方协商一致，并由第三方出具书面终止证明。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：供电设备清单详细列明供电设备名称、规格、数量、价格、供应商信息等。2.附件二：安装方案包含施工图纸、施工进度计划、施工安全措施、施工质量标准等。3.附件三：调试方案包括调试步骤、测试项目、验收标准、调试人员职责等。4.附件四：运行维护方案详细描述运行维护内容、周期、人员安排、设备保养标准等。5.附件五：第三方介入协议明确第三方介入的条件、权利、义务、费用及责任。6.附件六：争议解决协议约定争议解决方式、仲裁机构、仲裁规则等。7.附件七：合同变更协议记录合同变更的内容、时间、双方签字等。8.附件八：付款凭证记录每次付款的时间、金额、方式、凭证等。9.附件九：验收报告记录设备安装、调试、运行维护的验收结果。10.附件十：违约责任证明记录违约行为、违约责任认定、赔偿金额等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）甲方违约：未按时支付款项；未按时完成项目；提供的设备不符合合同约定。（2）乙方违约：未按时完成施工、调试或维护；提供的设备或服务不符合合同约定；故意拖延工期。2.责任认定标准（1）甲方违约责任认定：未按时支付款项：按照逾期付款利息计算赔偿；未按时完成项目：按照合同约定的违约金比例赔偿；提供的设备不符合合同约定：乙方负责更换或维修，并赔偿损失。（2）乙方违约责任认定：未按时完成施工、调试或维护：按照合同约定的违约金比例赔偿；提供的设备或服务不符合合同约定：乙方负责更换或维修，并赔偿损失；故意拖延工期：按照合同约定的违约金比例赔偿。3.违约示例说明（1）甲方违约示例：甲方未按合同约定在规定时间内支付设备费用，逾期付款利息按日计算，赔偿乙方经济损失。（2）乙方违约示例：乙方在施工过程中未按约定完成电缆敷设，导致项目进度延误，需按照合同约定的违约金比例赔偿甲方经济损失。全文完。2024年旅游景点电力供应施工合同2本合同目录一览1.施工范围1.1施工地点1.2施工内容1.3施工时间2.施工图纸2.1图纸提供2.2图纸审查2.3图纸变更3.材料设备3.1材料设备采购3.2材料设备验收3.3材料设备存储4.施工组织4.1施工队伍4.2施工方案4.3施工进度计划5.施工费用5.1费用组成5.2费用结算5.3费用变更6.施工质量6.1质量标准6.2质量检查6.3质量责任7.施工安全7.1安全措施7.2安全培训7.3安全责任8.施工环保8.1环保措施8.2环保验收8.3环保责任9.施工进度9.1进度计划9.2进度调整9.3进度延误责任10.施工变更10.1变更程序10.2变更费用10.3变更责任11.风险管理11.1风险识别11.2风险评估11.3风险应对12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决期限13.合同生效13.1合同签订13.2合同生效条件13.3合同履行期限14.合同解除14.1解除条件14.2解除程序14.3解除责任第一部分：合同如下：1.施工范围1.1施工地点：本合同所指的旅游景点为位于______的______景点，具体施工范围为______。1.2施工内容：包括电力线路的架设、变压器安装、配电室建设、电缆敷设及配套设施的安装等。1.3施工时间：自合同签订之日起______个工作日内完成全部施工任务。2.施工图纸2.1图纸提供：承包方负责提供施工所需的全部图纸，包括但不限于施工图、设计图、设备安装图等。2.2图纸审查：发包方在收到图纸后______个工作日内进行审查，如有问题应及时通知承包方。2.3图纸变更：图纸变更需经双方协商一致，由承包方负责修改并重新提交审查。3.材料设备3.1材料设备采购：承包方负责采购施工所需的全部材料设备，并保证其质量符合国家标准。3.2材料设备验收：发包方在收到材料设备后______个工作日内进行验收，如有质量问题，承包方应在______个工作日内进行更换或修复。3.3材料设备存储：承包方负责材料设备的存储，确保其在施工过程中不受损害。4.施工组织4.1施工队伍：承包方应组建一支具备相应资质和经验的施工队伍，并负责施工人员的培训和管理工作。4.2施工方案：承包方需制定详细的施工方案，包括施工工艺、施工顺序、施工安全措施等。4.3施工进度计划：承包方应在合同签订后______个工作日内提交施工进度计划，并定期进行进度报告。5.施工费用5.1费用组成：施工费用包括材料费、人工费、设备租赁费、施工管理费等。5.2费用结算：施工费用按月结算，双方应在每月______日前完成结算工作。5.3费用变更：因设计变更、材料价格上涨等原因导致的费用变更，经双方协商一致后进行调整。6.施工质量6.1质量标准：施工质量应符合国家标准、行业标准和设计要求。6.2质量检查：施工过程中，双方应定期进行质量检查，发现问题及时整改。6.3质量责任：承包方对施工质量负责，如因承包方原因导致的质量问题，承包方应承担相应责任。7.施工安全7.1安全措施：承包方应制定安全措施，包括施工现场安全管理、个人防护用品配备等。7.2安全培训：承包方应对施工人员进行安全培训，提高安全意识。7.3安全责任：承包方对施工现场安全负责，如因承包方原因导致的安全事故，承包方应承担相应责任。8.施工环保8.1环保措施：承包方应采取有效措施，减少施工对环境的影响，包括噪音控制、粉尘处理、废水处理等。8.2环保验收：施工完成后，承包方应进行环保自检，并在______个工作日内提交环保验收报告。8.3环保责任：如因承包方原因造成环境污染，承包方应承担相应的环保责任，包括但不限于修复费用和罚款。9.施工进度9.1进度计划：承包方应制定详细的施工进度计划，包括关键节点、阶段性目标等。9.2进度调整：如因不可抗力或合同约定外的原因导致进度延误，承包方应提前______个工作日向发包方提出书面申请，并经双方协商一致后调整进度计划。9.3进度延误责任：如因承包方原因导致进度延误，承包方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿发包方因此造成的损失。10.施工变更10.1变更程序：任何施工变更均需经双方书面确认，并由承包方提出变更申请。10.2变更费用：变更费用应根据实际情况，由双方协商确定，并计入合同总价。10.3变更责任：因变更引起的额外费用，由提出变更的一方承担。11.风险管理11.1风险识别：承包方应识别施工过程中可能出现的风险，包括技术风险、市场风险、政策风险等。11.2风险评估：承包方应对识别出的风险进行评估，确定风险等级和应对措施。11.3风险应对：承包方应制定风险应对计划，并在风险发生时及时采取行动。12.争议解决12.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼。12.2争议解决程序：仲裁或诉讼的地点为______，适用法律为______。12.3争议解决期限：自争议发生之日起______个工作日内提交仲裁或诉讼，逾期视为放弃。13.合同生效13.1合同签订：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同生效条件：合同生效前，双方应完成合同备案手续。13.3合同履行期限：本合同自生效之日起至______年______月______日止。14.合同解除14.1解除条件：如一方严重违约或发生不可抗力，另一方有权解除合同。14.2解除程序：解除合同需书面通知对方，并经双方确认。14.3解除责任：合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工作，并承担相应的责任。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：本合同所称第三方，包括但不限于中介方、监理方、咨询方、检测方、保险方等，具体指合同中明确指定的第三方服务提供者。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在确保合同的顺利履行，提高工程质量，保障双方权益。15.3.1监理：第三方监理方对施工过程进行监督，确保工程质量符合合同要求。15.3.2咨询：第三方咨询方提供专业意见，协助双方解决合同执行中的问题。15.3.3检测：第三方检测方对施工材料、设备、工程实体进行检测，确保其质量符合标准。15.3.4保险：第三方保险方提供工程保险服务，降低合同风险。16.第三方责任16.1第三方责任限额：第三方在合同履行过程中产生的责任，应以其在合同中约定的责任限额为限。16.2第三方责任界定：16.2.1第三方责任范围：第三方责任限于其服务范围内的行为，超出服务范围的，第三方不承担责任。16.2.2第三方责任承担：第三方责任由其自身承担，如因第三方原因导致合同违约，由第三方承担违约责任。17.甲乙方额外条款17.1甲方额外条款：17.1.1甲方有权要求第三方提供相关资质证明和业绩证明。17.1.2甲方有权对第三方工作进行监督和检查，确保其服务质量。17.1.3甲方有权在第三方未能履行职责时，要求更换第三方。17.2乙方额外条款：17.2.1乙方应积极配合第三方工作，提供必要的支持和便利。17.2.2乙方应确保第三方在合同履行过程中，遵守国家法律法规和行业标准。17.2.3乙方应与第三方协商确定服务费用和支付方式。18.第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲方的关系：第三方应服从甲方的监督管理，甲方有权对第三方的工作进行指导和监督。18.2第三方与乙方的关系：第三方应服从乙方的管理和安排，乙方有权对第三方的工作提出要求和建议。18.3第三方与其他各方的关系划分：18.3.1第三方与甲方：第三方应向甲方报告工作进展和问题，甲方有权要求第三方提供相关资料。18.3.2第三方与乙方：第三方应向乙方报告工作进展和问题，乙方有权要求第三方提供相关资料。18.3.3第